《2022年关于施工合同范文集合6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同范文集合6篇.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年关于施工合同范文集合6篇关于施工合同范文集合6篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我收集整理的施工合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方（托付方）：_乙方（施工方）：_签约时间：_签约地点：_为规范住宅装饰装修施工，爱护双方的合法权益，依据中华人民和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、建设部令第110号住宅室内装饰装修管理方法、杭州市人民政府令第141号杭州市城镇住宅装修管理方法以及其他有关法律、法规规定的 原则，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，
2、共同遵守。一、工程概况1甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。2装饰施工地点：_区_路（小区）_幢_号（单元）_室。3住房结构：_室_厅_结构，建筑面积_平方米。4装饰施工内容：详见附件一施工内容表。5承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。6本工程由_设计。7工期：工程期限_天，从_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。二、工程价款及结算方式1总价款：_（大写）元（其中：设计费_元，管理费（_%）元，税金（_%）元。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2合同签订后，甲方支付总价款的_%
3、，计_元。年月日前，甲方支付总价款的_%，计_元；年月日前，甲方支付总价款的_%，计_元；年月日前，甲方支付总价款的_%，计_元；尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工打算及双方的义务甲方工作1甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需变更房屋结构和运用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2甲方应在开工前_天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工须要的水、电，并说明运用留意事项。3做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生影响
4、邻里关系等行为的协调工作。4指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记 手续和其他事项。乙方工作1甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度安排，交甲方审定。2指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意变更房屋结构和运用性质。4与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。5严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供应甲方供应的材料：详见附件二甲方供应的材料、设备清单本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求
5、的合格产品，必需符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法供应有关证明的，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，经书面认可，可接着运用，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。乙方供应的材料：详见附件三乙方供应的材料清单乙方供应的材料，必需符合国家标准，有质量环保合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰
6、，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供应的材料系伪劣商品的，应按供应材料价款的双倍补偿给甲方。乙方供应的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。施工合同 篇2甲方：私人住宅建房工程总负责人：乙方：私人住宅建房工程总承包人：依据建筑法，经济合同法及有关法律法规，甲乙双方在同等自愿，公允合理，互惠互利的原则下，过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建立私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定双方严格执行，共同遵守。建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为xxx一
7、层平房两幢建筑，建筑面积xxx。工程预算造价：每平方米xxx元人民币，总建立价格xxx元人民币。建筑设计要求（你们对房屋的整修方案）。承包施工方式本工程施工前，甲方必需保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程必需严格按图纸设计施工，乙方不得随意变更图纸设计，未经甲方同意不得随意增加面积，不得偷工减料，运用劣质材料。因施工过程中，发觉设计问题，的确须要变更的，需双方协商一样，重新签定变更合同书后方能生效。否则方概不承认，不担当经济责任。乙方在施工中必需做到平安生产，平安施工，要有足够的
8、平安保障机制和措施，因乙方不留意平安，出现安事故，甲方不担当一切责任。乙方在施工中必需接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议并接受。本工程预定工期为120天。本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建立附属工程合同书。工程付款方式工程付款方式为现金支付。（你们可以商定付款方式。）工程其它事项工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不行抗力的自然灾难，可终止合同进行清算。工程在建设过程中，因市场发生改变，原材料上涨或下降，必需严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或价。违约责任 （你们可以协商一样后填写
9、）工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程协助合同书。本合同确需修改必需经过甲乙双方协商，一样同意。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必需共同遵守。甲方：私人住宅建房工程总负责人：_（签字盖章）乙方：私人住宅建房工程总承包人：_（签字盖章）20_年_月_日施工合同 篇3发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）2、电气安装部分包括：太阳
10、能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务（包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保
11、金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和质量检查1、工程质量（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查：六、解决争议的方法起诉讼。（1）调解要求停止施工，且为双方接受。（2）法院要求停止施工。七、违约1、甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：（1）、发包方不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同
12、无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。九、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。十、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇4甲方：xxxxxxx
13、xxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多次协商，形成一样性看法，达成如下协议：一、工程范围：屋面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(SBS，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必需刚好到场进行修理处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工平安：乙方确保施工平安，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切平安
14、质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5发包人：(甲方)承包人： (乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶
15、防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。二、工程承包范围：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板 屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。三、合同工期:总日历天数20天。四、质量标准：合格(无渗漏)五、合同价款：金额(大写)： 整(小写： 人民币)。六、付款方式：施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。七、保修期限：本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。八、施工平安：1、乙方必需遵守各项平安施工规范，严格执行平安操作规程，做到平安
16、、文明施工。2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。九、违约责任：1、因乙方缘由造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方担当。2、施工期间由甲方缘由造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方担当并顺延工期。十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6发包单位：(以下简称为发包人)分包单位：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、
17、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一样，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。一、工程名称：旋挖桩部份.二、工程地址：三、承包方式、承包内容、工期、质量、平安;1、承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。2、承包内容：承包人担当旋挖桩基作业。依据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。3
18、、工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定4、工程质量：严格按发包人供应的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。四、结算及付款方式：1、价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;1)、1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;2)、1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。2、价款内容：本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、协助材料费;法
19、律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具运用费;基本平安措施费;平安文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“干脆工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量平安管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等全部费用。本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。3万元(大写：约)详细金额以结算为准。4、付款方式：4-1：第一次付款：本工程机械
20、成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量%工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。4-2：其次次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的%工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人供应同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。五、发包人方职责：1、工程负责人：姓名：联系电话：职务：2、基本职责：2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满意施工作业须要;2.2、负责基础土石方的外运;2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的
21、抽检，并完善竣工资料和竣工图;2.4、负责刚好进行桩基取样、检测、并担当费用;2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并刚好支付工程款。3、施工技术：负责供应施工图，对平安、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程平安进行监督、检查、验收管理。4、工程材料：4.1、钢筋、声测管、商品砼由发包人安排供应到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;5、平安监督：负责对承包人平安生产检查、文明施工检查、监督，(其中平安帽、平安带等防护费用由承包人担当)、供应平安生产的警示标牌。六、承包人职责：1、工程负责人：姓名：联系电话：职
22、务：2、基本职责：2.1、编制施工方案和施工安排，并按发包人批准的方案组织施工。2.2、自有机械、工具平安且装置齐全。2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和运用生活电器。2.4、承包人的施工人员必需听从发包人和建设单位的管理规定。2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合平安管理规定，并由承包人自己供应。3、平安生产：严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行平安教化，负责在施工前和施工过程中进行平安交底、平安防护和平安措施检查。正确运用平安帽、平安带、平安网，要重点防止机械必需有良好的“接零”、“接地”、“漏电爱护”、“限位”等装置，禁止超极
23、、超限运用。禁火、禁烟标记清晰，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产平安责任事故，经济损失全部由承包人担当。发包人不担当任何责任和经济损失。3、工期：承包人严格根据发包人的进度安排实施，根据发包人确认的区块先后依次组织施工。承包人有车库施工中必需保证小时作业，每天必需有台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期限制在天内。4、钢筋笼制作安装：旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的协助材料由承包人供应，钢筋原材料的下车由承包人担当。5、承包人担当施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方供应的材料材料及机具)下车用
24、工。6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元/日历天惩罚，累计惩罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行支配施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约惩罚。7、本工程的工期、质量、平安文明施工，如因承包人的缘由、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的惩罚，由此造成的一切经济损失承包人自行担当。七、违约责任：1、发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1支付违约金。2、在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人担当成孔费用及损失的材料费用;因发包人供应的材料质量问题，未运用水下砼、
25、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等状况下造成的工程质量和质量返工，发包人担当费用。3、由于承包人缘由造成未按合同约定的工期完成，承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特别地质除外)。4、除发包人缘由或其他第三方缘由、异样恶劣天气、实行特别处理措施和不行抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。八、争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。九、本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一样，可另行签订补充协议。十、本合同一式四份，双方执两份，双方签字盖章后即生效，工程完工结清尾款后即自然失效。发包人(签章)：承包人(签章)：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页