《2022年房地产开发项目合同协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年房地产开发项目合同协议.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022房地产开发项目合同协议房地产是很重要的，大家不要马虎大意，今日我就给大家来共享一下房地产合同，希望大家参考哦房地产开发项目协议转让方(甲方)：_受让方(乙方)：_甲方拥有位于_市_路占地面积为_平方米的土地运用权。甲方拟将该土地运用权及与之相关的项目开发权转让给乙方。甲乙双方经友好协商，现依据我国现行土地转让及开发的法律法规，结合本协议所指土地及其开发的实际状况，自愿达成如下协议，供共同遵照执行。第一条转让土地运用权及其项目开发权之状况(一)土地运用权状况1.土地座落位置：_2.土地运用权面积：_3.已批准的容积率为：_4.已批准的建筑面积：_5.土地规划用途：_6.土地运用期限：_7
2、.土地现状：_(二)项目开发权状况1.甲方已领取了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;2.甲方已经市政府批准在拟转让的地块上取得单项开发权，并领取了单项开发资质证;3.甲方已按土地规划用途托付了设计并办理了报建手续，缴纳了报建所需费用。(三)其他权利状况1.甲方确认本协议所转让的土地运用权及项目开发权是其合法拥有，不存在抵押、查封、第三人主见权利等产权瑕疵;2.担当形成转让款的现状所产生的债权债务及一切法律经济责任，甲方确认为取得本协议所转让的土地运用权及项目开发权已支付了一切应付款项、费用，不存在债权、债务争议(包括绿化费、拆迁安置补偿等)。其次条本协议之转让价格1.甲乙
3、双方确认本协议的转让价格以甲方已获得批准的可建筑面积为计价面积，转让价每平方米人民币_元，计人民币_元;2.上述转让价格包含甲方取得转让土地的运用权与项目开发权所已付和应付的一切款项、费用;3.乙方在受让后获准增加或削减建筑面积，与甲方无关，不作为增加或削减乙方向甲方支付转让款的依据。第三条转让价款之支付(一)支付：1.在本协议生效之日起三个工作日内，乙方应支付本协议转让价款_%给甲方。2.在甲方将涉及转让地块的运用权和项目开发权资料，包括但不限于土地出让合同书、红线图、建设用地批准书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证，建筑设计要点、设计图纸、单项开发权批文及资质证等原件资料后三个工作日
4、内，乙方应支付本协议转让价款的_%给甲方;3.在规划国土部门依据甲乙双方共同申请将涉及转让地块的土地运用权和项目开发权办理到乙方或其指定人名下后三个工作日内，乙方应支付本协议转让价款的_%给甲方。4.在乙方依据项目开发须要，将原规划的办公、商场功能报批为商住功能后三个工作日内，乙方应支付本协议转让价款的_%给甲方。5.在乙方获准开工后三十天内，乙方应支付本协议余下转让价款给甲方。(二)甲方收取本协议转让价款的开户银行为：_帐号为：_;甲方亦可书面通知乙方有关甲方收款或托付第三人收款的新的银行及帐号：(三)甲方收取乙方款项，应按规定开具发票予乙方或乙方指定的单位或个人。第四条资料的交付及土地运用
5、权证的办理1.在本合同生效后十个工作日内，甲方应将涉及转让地块的土地运用权及项目开发权资料，包括但不限于土地出让合同书、红线图、建设用地批准书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑设计要点、设计图纸、单项开发权批文及资质证等原件资料给乙方。2.在本协议生效后三十天内，甲乙双方备齐有关资料共同向市规划国土部门申请办理本协议所指土地的运用权转让登记手续及项目开发权的更名过户手续。第五条税费之负担在本协议土地运用权转让和项目开发权更名过户过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费，均由甲方担当，如按规定应由甲乙双方分担的，亦由甲方以乙方名义支付，乙方应担当的部分，已由乙方
6、以转让价款方式体现在支付给甲方的价款中。第六条土地运用权转让的法律状况1.甲方转让本协议所涉及之土地运用权后，该土地运用权出让合同及登记文件中载明的权利和义务随之转移给乙方;2.在土地运用权的转让登记以前，有关该地块产权瑕疵所引起的风险、责任，由甲方担当;自房地产登记机关核准转让登记之日起，有关该地块的风险和责任由乙方担当。3.甲方为取得该地块的土地运用权及项目开发权所需支付的一切款项、费用(包括但不限于政府回填绿化费)、债务、责任，由甲方担当，不因本协议的生效及转让登记手续的办理而转移。第七条违约责任(一)甲方的违约责任1.在本协议生效后，甲方单方面解除本协议，或拖延履行本协议应尽义务超过三
7、十个工作日，视甲方构成根本性违约。甲方应双倍返还乙方定金，退还已收乙方的转让款并按银行同期贷款利率支付利息给乙方。2.因甲方隐瞒事实真相，出现第三人对本协议所指的土地运用权及项目开发权出现权利或其他甲方的缘由，致使本协议不能履行，视甲方单方违约，甲方按本条第1款规定向乙方担当责任。3.甲方拖延履行本协议的规定义务未达到根本性违约，应按乙方已付转让款每日万分之二点一向乙方支付违约金。4.因甲方缘由，在转让给乙方的土地运用权及项目开发权设定或债务，影响乙方项目的开展，乙方有权将应付甲方的转让价款干脆支付给主见权利的债权人，并追究甲方的违约责任。(二)乙方的违约责任1.在本协议生效后，乙方单方面解除
8、本协议，应按本协议总价款的_%赔偿甲方的经济损失;2.乙方拖延支付转让价款给甲方，应按拖延额每日万分之_支付违约金给甲方，逾期三十个工作日，甲方有权解除本协议，乙方应按本协议总价款的_%赔偿甲方的经济损失。3.出现上述状况造成本协议终止，乙方需将从甲方处取得的有关本项目的资料原件以及后续开发取得的文件资料无偿移交回甲方。第八条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第九条补充与变更本协议可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十条不行抗力1.因不行抗力而使
9、本合同无法起先履行或在履行过程中须要终止的，各方当事人均无须担当违约责任。2.本条款所称不行抗力，系指不能预见，不能避开并不能克服的客观状况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定的相应改变和调整。第十一条管辖法本协议受中华人民共和国的法律管辖。第十二条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的，选择下列方式第_种方式进行解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十三条送达方式甲方地址：_乙方地址：_任何一方的联系方式发生变更，必需在变更后3个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信
10、件、传真视为送达。第十四条其他本协议一式四份，双方各执一份，另两份用于办理变更、转让手续之用。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日房地产开发简洁版合同甲方(托付人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_电挂：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方(受托人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_电挂：_传真：_帐号：_电子信箱：_鉴于乙方为经中华人民共和国司法部批准设立的律师事务所，具备向社会供应法律服务的资格和实力;甲方因房地
11、产项目经营开发须要专业的法律服务，以维护其在整个建设过程中的全部行为的合法性及其合法权益，特托付乙方为其供应法律服务，乙方表示同意;甲乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国律师法及相关法律规定，本着自愿、同等、互惠互利、诚恳信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：一、法律服务组成人员乙方接受甲方的托付，指派_、_、_等律师组成法律服务小组，负责处理甲方的相关房地产法律事务。本合同自双方签字之日起生效，项目结束时自行失效。项目结束时间超过预料时间的，由甲、乙双方另行协商签订补偿条款，可延长聘期。二、工作范围乙方律师的服务内容详细包括：(一)房地产投资开发法律事务1
12、.创设房地产项目公司(1)为开发商供应政策法律可行性分析，帮助开发商设立、组建房地产开发公司，取得房地产开发权;(2)起草设立公司的各类法律文件;(3)帮助申办公司设立的法律手续;(4)起草公司各类规章制度。2.取得国有土地运用权(1)为开发商供应审慎调查，确认土地的法律属性及用途;(2)向土地管理部门申请办理征用土地，起草征用土地的文件;(3)参加征用费、青苗补偿费及付款期限的谈判，制作谈判的法律文件;(4)向土地管理部门申请确认土地用途，并起草有关法律文件;(5)帮助协调开发商与土地管理部门、原土地运用人的各种关系;(6)协调与土地管理部门的关系，起草用地申请书，参加土地出让金额的谈判，帮
13、助开发商签订国有土地运用权出让合同，申领土地运用证;(7)协调与规划部门的关系，申领建设用地规划许可证;(8)通过行政裁决、诉讼等方式解决土地开发中的纠纷。3.拆迁安置补偿(1)帮助确定托付拆迁单位，草拟、审核托付拆迁协议等文件;(2)帮助制定拆迁政策，草拟拆迁工作中须要的法律文件，包括拆迁安置文告，拆迁安置协议等;(3)帮助处理拆迁人与被拆迁户之间的纠纷;(4)起草申领房屋拆迁许可证的各类法律文件，协调开发商与拆迁行政主管部门的关系，帮助开发商申领房屋拆迁许可证;(5)参加拆迁补偿与安置的谈判，起草审查拆迁安置补偿协议，发生纠纷协商不成时，代理托付人进行仲裁、诉讼、行政裁决及帮助强制拆迁;(
14、6)起草申请房屋预售许可证的法律文件，申领预售许可证。4.工程建设施工(1)起草开工报告，整理申请开工的全部文件，并向建设管理部门申领施工许可证，为项目尽早开工打算好全部法律手续;(2)出具从工程勘察、设计、招标至工程竣工验收阶段的整体框架的法律看法书，其主要内容为：提出有利于工程质量的看法;降低成本的建议;分析该阶段可能存在的法律风险;提出规避风险的详细方案;工程履约管理;(3)参加勘察、设计、施工、招标工作小组，对可能中标的企业进行资格、资信审查，为此进行必要的调查;(4)起草、审核招投标文件，监督招标工作程序;(5)起草、参加签订建筑承发包合同，并出具法律看法书，监督合同的按时履行;(6
15、)协调处理施工过程中的突发事务，确保工程进度;(7)在工程建设过程中，起草各类法律文件，帮助开发商协调好与供电、自来水、电话、公安、卫生、环保等部门的关系;(8)参加工程竣工验收，并出具法律看法书。5.房地产项目融资(1)向贷款银行或其他金融机构出具法律建议，说明以土地运用权或在建工程或房地产实物抵押融资的法律可行性;(2)与贷款银行或其他金融机构谈判、草拟或审核贷款合同、抵押合同及相关法律文件;(3)代办抵押登记手续、代办抵押权解除手续;(4)办理抵押权实现时的抵押物处置手续，草拟、审核处置抵押物所需的法律文件。6.物业管理(1)帮助设立或选聘与小区服务相符的物业管理公司，起草、审查与物业管
16、理公司所签订的管理合同;(2)起草、审核物业管理公约、物业管理规章制度，托付管理合同及其他相关法律文件;(3)起草、制订物业管理方法;(4)帮助开发商行使对公寓、小区的命名权、外墙和楼宇台的广告权，公共场地的改造权;(5)帮助物业管理公司组织业主大会，建立业主委员会，构建、理顺物业公司与全体业主及物业运用人的法律关系;(6)帮助物业公司与各市政工程公司及各专业公司确定物业服务中的各项协作、管理、维护、保养、专项服务合同、协议关系。(二)房地产交易法律事务1.房地产预售、销售(1)帮助开发商获得预售、销售批准;(2)参加按揭事宜的谈判，起草按揭协议及附件;(3)参加托付销售事宜的谈判，起草托付销
17、售合同，并调查、审核销售公司的资质、资信等状况;(4)对销售人员进行房地产销售的法律学问培训，指导销售人员签订销售合同;(5)起草审查租赁、抵押等法律文件，帮助办理相关登记手续;(6)审查房地产广告内容的合法性;(7)审查商品房预售合同和销售合同;(8)购房签约及见证、办理预售登记。2.房地产抵押(1)供应房地产抵押的相关法律政策信息;(2)解答办理房地产抵押的各项法律询问，出具书面法律看法;(3)代为起草、审查和修改房地产抵押合同及其他法律文书;(4)审查抵押房地产的状况，帮助设定抵押权，并帮助进行房地产评估;(5)帮助办理房地产抵押登记手续;(6)办理其他约定的法律事务。3.房地产权属登记
18、(1)供应有关房屋过户相关的法律政策询问，供应书面法律看法;(2)帮助打算房地产交易过户的文件资料;(3)帮助办理申请过户、代理申报应缴契税、费用、代领房地产买卖契证。4.房地产调查(1)供应有关房地产抵押、查封等相关法律政策询问，出具书面法律看法;(2)到有关行政机关对房地产的权属、抵押状况以及是否查封进行调查;(3)办理其他约定的法律事务。(三)其他房地产相关律师事项1.进行房地产开发人员、销售人员、管理人员相关法律学问和业务技能的培训;2.刚好向开发企业介绍新颁布的房地产相关法律、法规、政策，并结合开发企业实际管理状况，出具相关法律看法;3.为开发企业供应劳动法、公司法等健全公司法人治理
19、结构的综合性法律看法;4.为开发企业刚好解答和解决有关法律询问和法律事务;5.帮助企业建立健全各种规章制度，包括厂规、厂纪、合同管理、税收、劳动保险、专利和专有技术管理、商标和广告管理、资金信贷等管理制度;6.参与合同和重大经济活动的谈判，承办其它法律事务，如代理公证、商标注册、调查资信等;7.代理参与调解、仲裁及其它非诉讼法律事务和诉讼活动。三、服务费用及支付甲方向乙方支付的律师服务费用为￥_元(大写_元整)。甲方应于本合同生效之日起_日内，向乙方支付全部费用的_%，计￥_元(大写_元整)，剩余_%，计￥_元(大写_元整)于乙方代理事项完成之日起_支付。甲方按乙方要求将费用划至乙方指定帐户：
20、帐户名：_， 帐户号：_。乙方向甲方收取律师服务费用的依据为律师服务收费管理暂行方法、律师服务指导性收费标准、_。四、其他费用的负担乙方律师办理甲方托付事项所发生的下列费用，应由甲方担当：1.相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的鉴定费用、评估费用、办案费用等;2._(地区)外发生的差旅费、食宿费，翻译费，复印费，长途通讯费等;3.征得甲方同意后支出的其他费用。乙方律师应当本着节俭的原则合理运用上述有关费用。五、甲方权利义务1.甲方应与乙方合作真诚，刚好、精确、完整地向乙方供应所需的资料及文件;2.甲方指定_为法律服务小组的联系人，负责转达甲方的指示和要求，供应文件和资料等，甲方更换联系人应当
21、书面通知乙方;3.乙方律师到甲方处办公时，甲方应为律师供应必要的办公及生活条件;4.甲方应根据本合同规定的时间、方式向乙方支付服务费用;5.甲方应随时告之乙方其房地产项目进展状况，并告知乙方其联系地址、电话号码和处所等;6.甲方应当对乙方律师办理的相关法律事务提出明确的要求，但不得提出不合理要求;7.甲方不得向乙方律师隐瞒任何与托付事项相关的状况;8.甲方保证其向乙方所提交资料及文件的真实性和合法性，由于甲方供应虚假信息而导致其遭遇的一切损失，由甲方自行担当;9.甲方依据乙方律师供应的法律看法、建议、方案所作出的决策而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行担当;10.
22、甲方有权就乙方服务范围内的事项，随时向乙方提出口头或书面询问，乙方应刚好作出答复;11.甲方有权随时检查监督乙方律师的工作服务内容，但不得影响乙方律师的正常工作秩序;12.甲方有证据认为乙方律师没有尽勤勉义务为其进行法律服务的，有权要求乙方更换律师;13.由于甲方的缘由而导致服务事项没有完成，甲方不得要求退还已经支付的律师费用;14.甲方托付的事项不得违反法律规定或律师执业规范。六、乙方权利义务1.乙方应当指派熟知房地产行业又熟知工程建设行业的专业学问及专业法律规定的律师为甲方供应法律服务;2.乙方律师应勤勉尽责地完成托付事项，维护甲方的合法权益;3.乙方律师有权查阅甲方与承方法律事务有关的文
23、件和资料;4.乙方律师有权了解甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的有关状况;5.乙方律师应依据甲方的支配，列席甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的有关会议;6.乙方律师有权获得所必需的办公、交通及其他工作条件和便利;7.乙方律师在甲方授权范围内代理甲方办理之事务所产生的法律责任，由甲方担当，乙方律师不担责;8.乙方律师应刚好承办甲方托付办理的有关法律事务，并对所经办事务的合法性负责;9.乙方律师要坚持以事实为依据、法律为准绳的原则，发觉甲方有不当行为时，应当刚好予以劝阻;10.乙方律师应依据本合同规定和甲方的授权托付进行工作，不得超越代理权限;11.乙方律师不得从事有损于甲方合法权益的
24、活动，不得在民事、经济、行政诉讼或仲裁活动中担当甲方对立一方当事人的代理人;12.乙方律师在同时受聘担当甲方和另一公司法律顾问期间，遇到两公司之间发生争议时，应当进行调解，但不得代理任何一方参与诉讼或仲裁;13.乙方对在工作中接触、了解到的有关甲方的生产、经营、管理和其他经济活动中的商业隐私，负有保守隐私的义务;14.乙方律师不得私自接受托付，私自向托付人收取费用，收受托付人的财物;15.因乙方律师的过错而给甲方造成损失的，乙方应按有关规定进行赔偿;16.乙方律师不得利用供应法律服务的便利牟取甲方与另一方争议的权益;17.未经甲方同意，乙方不得擅自更换指派的律师。七、合同的解除1.合同期限届满
25、，甲乙双方不再续签本合同;2.甲乙双方通过书面协议解除本合同;3.因不行抗力致使合同目的不能实现的;4.乙方及律师不按本合同的约定供应法律服务，经甲方指出后，仍不改正的;5.因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受重大经济损失的;6.甲方有意向乙方供应虚假状况、捏造事实，致使乙方律师不能供应有效的法律服务的;7.甲方的托付事项违反法律或者违反律师执业规范的;8._。八、保密甲乙双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方
26、不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。九、通知1.依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。十、合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书
27、面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。十一、合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。十二、争议的处理1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十三、不行抗力1.假
28、如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2.声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3.不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自
29、由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4.本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理限制的，无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事务如斗争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。十四、合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方
30、当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。十五、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。十六、合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方(签章)：_法定代表人(签章)：_托付代理人(签章)：_开户银行
31、：_帐号：_签订地点：_年_月_日乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_托付代理人(签章)：_开户银行：_帐号：_签订地点：_年_月_日房地产项目开发合同阅读甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)乙方依据法律的规定已取得_市_区_街_亩(计_)的出让的国有土地运用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的_置业有限公司(名称详细以工商行政管理局核准为准)独家开发，现就相关事宜达成如下合同：第一条甲、乙双方共同投资组建_置业有限公司，开发经营该项目，公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币，占总股本的_%;乙方出资万元，详细以上述_街的_亩国有地运用权作价投入，占总股本的_%。其
32、次条乙方确认投入_置业有限公司的_街的项目的土地运用权具备以下条件：1.项目四至范围：本项目地块座落于市_区，东至_街，西至_街，南至_巷，北至_米规划路。2.项目性质：商品房开发。3.土地性质：住宅、公建综合用地，现有土地运用权年限为_年。4.土地指标：本地块土地运用权面积_亩(计_平方米)，总建筑面积 平方米(含地下室建筑面积)，建筑密度不大于_%，现有审批建筑物限高_米(航空限高_-_米)，其中：(1)一期用地_亩(计_平方米)，总建筑面积_平方米以上，其中包括居住面积_平方米、公建面积(网点)_平方米、物业用房_平方米、地下车库_平方米。(2)二期用地_亩(计_平方米)，总建筑面积_平
33、方米，包括居住面积_平方米、公建面积(网点)_平方米、物业用房平方米、地下车库_平方米。5.土地现状：地块内已基本平整。上述项目概况中的座落、四至范围、项目性质、土地性质、土地指标等另附政府有关部门的批准文件，并以最新批准文件为准。第三条乙方确认已取得投入_置业有限公司的项目的国有土地运用权并取得国有土地运用证，土地运用权出让金已全部缴清，同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证;1.乙方已于_年_月_日取得_市文物管理办公室的x文物_ 号_。2.乙方已于_年_月_日取得_市规划局土地管理局的x规选字_年_号建设项目选址看法书。3.乙方已于_年_月_日取得_市规划局的_规土证字_年_号建设用地规
34、划许可证和沈规土证附字_年_号建设用地规划许可证通知书。4.乙方已于_年_月_日取得_市人民政府办公厅的办综二字_59号城市规划委员会第三次主任会议纪要。5.乙方已于_年_月_日取得_市房地产开发建设领导小组办公室的长安寺公建、住宅建设项目通知书。_.乙方已于_年_月_日取得_市规划局土地管理局的关于长安寺项目规划建筑面积指标的说明。7.乙方已于_年_月_日取得_市房产管理局的拆许字(_)第_号房屋拆迁许可证。8.乙方已于_年_月_日与_市规划和国土资源局签订的沈土出合字_号国有土地运用权出让合同。9.乙方已于_年_月_日取得_市规划和国土资源局的沈阳国用(_)字第_号国有土地运用证。10.乙
35、方已于_年_月_日取得_市规划和国土资源局的沈规建审字_年_号建筑扩初设计审定通知单。11.乙方已于_年_月_日取得_市卫生局的_卫预审字_号建设项目设计卫生审查认可书。12.乙方已于_年_月_日取得_市发展安排委员会的沈计投资便字第_号便函。13.乙方已于_年_月_日取得_市人民防空办公室的_人防立项字(_)号结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书。14.乙方已于_年_月_日取得_市人防工程质量监督站的沈人防质监审字_号结建防空地下室审批通知书。15.乙方已于_年_月_日取得_市公安局的沈消审(_)第(_)号建筑工程消防设计审核看法书。16.乙方已于_年_月_日取得_市安排委员会的计基_号
36、投资许可证。17.乙方已于_年_月_日取得_的批复。第四条甲、乙双方一样确认：乙方投入到_置业有限公司的国有土地运用权(项目)在具备本合同其次条和第三条的前提下作价_万元人民币。其中_万元作为乙方对_置业有限公司的出资，其余万元由_置业有限公司作为土地转让款支付给乙方。本合同乙方出资变更到_置业有限公司的国有土地运用权乙方已设定了抵押，其抵押权人为中信实业银行沈阳分行城中支行，抵押担保的债权金额为_万元人民币的贷款本息，债权到期日为_年_月。乙方确认：本合同规定的国有土地运用权除已设定抵押外，其相应的国有土地运用权出让金、契税等已全部缴纳完毕，全部的拆迁安置补偿费等均已全部支付完毕，乙方保证在签订本合同时该国有土地运用权上不存在着任何权利负担(已设定的抵押除外)。第五条本合同签订后三十天内，乙方负责根据国家有关规定和文物管理部门的要求对项目用地进行全面的地下文物勘探，并供应书面的文物勘探报告。项目一期用地的文物勘探费用归乙方担当，二期用地的文物勘探费用则由甲方或沈阳_置业有限公司担当。乙方确认乙方出资的国有土地运用权不存在着原地爱护文物、遗址的状况。_置业有限公司在开发建设本项目的过程中，如发觉文物和遗址，经国家文物管理部门确认需原地爱护的，导致本项目无法开发的，甲方退出本项目开发，由乙方自行处理。乙方应在收到国家文物管理部门确认需原地