《2022年土建工程居间合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年土建工程居间合同范本.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022土建工程居间合同范本随着经济体制的日益完善,土建工程取得了巨大的发展,所以在建筑行业之间的竞争也越来越激烈,那么土建工程居间合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的土建工程居间合同范文，感谢您的观赏。土建工程居间合同范文一甲方(托付人)：联系地址：联系电话:乙方(居间人)：联系地址：联系电话：甲乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包
2、施工合同。2、居间胜利是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则每日按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。三、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应
3、尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务,负责本项目承包合同的支付，资金按时到账顺当完成本施工项目。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的 %。2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，按施工合同的付款期限及比例来支付酬劳金额。3、甲方可以转账或现金的方式支付。五、居间费用的担当1、居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用由居间人负担。2、甲方预付资金人民币 万元，在甲方确定本次施工合同不能签订胜利自原撤出后10日内，乙方应当全额退返给甲方。如乙方不能按时返还，甲方可实行一些合法手段来追款。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守
4、本协议所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。七、合同终止1、假如居间胜利，项目全部完工，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决; 协商不成，双方同意在该工程项目所在地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日：甲方：(盖章)：法定代表人或托付代理人：乙方(盖章)：法定代表人或托付代理人：土建工程居间合同范文二甲方：代表签字：乙
5、方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，依据中华人民共和国合同法经友好协商，依照同等互利的原则，达成如下协议.一. 托付事项:1.乙方引见本合同中的甲方与 干脆洽谈，向甲方供应该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2.居间胜利：是指甲方与 签订的书面的合同胜利。二.乙方义务：乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。三.甲方义务甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。假如居间胜利，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 假如居间胜利，甲方
6、应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未刚好支付居间酬劳，则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。四.居间酬劳的支付方法及支付时间：1.根据 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。2.采纳现金方式支付。五.保密事项;1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业隐私，双方不得以其在区间过程中获得的 商业隐私做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。六 。居间终止支付居间酬劳后，本合同终止。七争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八，其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方
7、：年月日：土建工程居间合同范文三甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法 ，经双方充分协商，依照同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项乙方接受甲方托付，负责就 工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲 方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。2、由甲
8、方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。 假如未刚好支付， 则逾期每日按未支付居间酬劳的 10%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。2、居间酬劳在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时，受托付人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，托付人不行抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。甲方：_ 身份证号码： 乙方：_ 身份证号码： 电话：_年_月_日第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页