《铁路建设综合项目工程综合项目施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路建设综合项目工程综合项目施工合同范本.doc（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司铁路建设工程施工合同合同号:（ ）二 年 月河北.肃宁铁路建设工程施工合同条款合同名称： 订立时间： 合同编号： 订立地点：河北省肃宁县甲方：朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司乙方： 资质级别及证书号： 本工程由甲方经【招标】选定 为【中标】单位，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规，结合本工程详细状况，双方达到如下合同。第1条 工程概况1.1 建设项目或工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范畴： 1.4 工程内容： 1.5 承包方式： 第2条 工期2.1开工日期：本合同工程定于 年 月 日开工。2.2竣工日期：本合同工程定于
2、年 月 日竣工。第3条 合同价款3.1本工程合同价款为 元人民币（大写人民币 元整）。（价款项目见附件1工程量清单计价表）3.2 类变更设计、普通自然灾害、乙方自购料（含水、电）施工期涨价费用、配合费、其他协调费及非甲方因素导致抢进度办法费、窝工费均为乙方包干费范畴，一次包死，不再调节。第4条 工程质量4.1乙方必要按照技术交底文献和国家及行业主管部门现行技术原则、规范和良好行业惯例进行施工，对所承包项目工程质量负终身责任。4.2乙方所承包工程，必要所有达到国家及行业主管部门现行工程质量验收原则和技术交底文献规定。4.3凡因乙方因素导致施工质量不合格工程，乙方应在甲方规定期间内免费返工，达到质
3、量验收原则。返工后仍不能达到，由乙方承担违约责任。由于甲方因素达不到工程质量原则，由甲方承担返工责任及经济支出。4.4 质量缺陷经济责任质量缺陷是指工程不符合国家或行业主管部门关于技术原则、技术交底文献及合同中对质量规定。4.4.1 乙方对工程质量缺陷返修经济责任由责任方承担。4.4.1.1乙方未按国家或行业主管部门关于技术原则、技术交底文献及合同规定规定施工，导致质量缺陷，由乙方承担经济责任。4.4.1.2由于其她因素导致质量缺陷，乙方不承担责任，乙方发生返修费由甲方按关于规定协商解决。4.4.2 乙方自接到返修告知之日起，5天内应到达现场，与甲方共同明确责任方，商量返修事宜。第5条 技术交
4、底文献5.1甲方应在开工前，向乙方提供2套技术交底文献。5.2乙方规定增长技术交底文献份数，由甲方提供，费用乙方自负。5.3乙方收到技术交底文献后，在5日内自行组织现场核对。若有误，须经甲方现场确认。5.4非经甲方提供技术交底文献，不能作为乙方施工根据。5.5变更技术交底文献按本合同第16条办理。第6条 双方驻工地机构及代表6.1 甲方驻工地机构名称：朔黄铁路发展有限责任公司 项目部 甲方代表姓名： 6.2 乙方驻工地机构名称： 乙方项目经理姓名： 项目经理资质证书编号： 乙方项目经理需变更时，应事先向甲方申请并获得甲方批准后方可更换，并在新任到达岗位后3天内告知甲方。乙方新任项目经理应继续承
5、担前任应负责任和义务（合同文献商定义务和其职权内承诺）。第7条 甲方工作7.1 按甲方下达年度筹划，根据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。7.2 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。7.3 按本合同商定，供应关于技术交底文献。7.4 向乙方进行施工图技术交底。7.5 编制项目指引性施工组织设计，审查乙方报送实行性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实行。7.6 申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。7.7 按本合同商定分工范畴和规定，供应设备和材料。7.8 按权限审批变更设计。7.9按本合同商定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。7.10按规定
6、办理开工前审计、项目预算（概算）执行状况审计和竣工后竣工决算审计手续。7.11按关于规定组织和参加竣工验收交接工作。7.12如果乙方拖欠雇工工资，经工程所在地劳动监察部门查明，甲方有权依照监察部门规定，从应付工程款中直接扣除。第8条 乙方工作8.1 依照原铁道部“建工电（）92号关于施工单位加强施工图纸核对工作告知”电文精神，乙方接到技术交底文献后，应按国家和有关部委颁布规程、规范、原则和关于规定，对技术交底文献进行现场核对和确认。发现技术交底文献与现场实际、地质等状况不符，必要及时向甲方书面报告，并提出建设性意见，待批准后实行。以提高技术交底文献完整性、精确性和符合性，保证工程质量。乙方对因
7、明显差错、与现场实际不符，未向甲方报告，或未按甲方规定进行纠正、完善导致工程质量事故，应承担相应责任。8.2 编制实行性施工组织设计，报送甲方，审定后组织实行。8.3 按施工投标时承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。8.4 乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量下列人员：（1）具备相应资格专业技工和合格普工；（2）具备相应施工经验技术人员；（3）具备相应岗位资格各级管理人员。乙方安排在施工场地重要管理人员和技术骨干应相对稳定。乙方更换重要管理人员和技术骨干时，应获得甲方批准。特殊岗位工作人员均应持有相应资格证明，甲方有权随时检查。甲方以为有必要时，可进行现场考核。8.5 按期向甲方报送季、月
8、度施工筹划，用款筹划，季、月工程记录报表，质量安全事故报表。8.6 按本合同商定分工范畴，做好材料和设备采购、检查、加工和管理，严格把好质量关。8.7 严格按照技术交底文献规定进行施工，保证工程质量，按合同商定期间竣工和交付使用。8.8 坚持文明施工，做好施工现场环保、劳动保护和安全生产。8.9 按照规定提出竣工文献，参加竣工验收工作。8.10 按甲方验工计价办法及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算。8.11 对已竣工工程和安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。8.12接受甲方现场施工监理，执行甲方委托职权范畴内各项指令。8.13对本合同段所有工程质量保修，按订立工程质量保
9、修书执行。保修时间以交接验收报告中明确规定期间为准计算。在保修期内，确有施工质量缺陷，乙方应免费返工重做或承担所有经济损失。8.14 保障乙方人员合法权益乙方应与其雇佣人员订立劳动合同，准时发放工资、办理保险，并遵守劳动合同法规定工作时间、休息休假等规定。乙方应为其雇佣人员提供必要食宿条件，以及符合环保和卫生规定生活环境。乙方应按国家关于劳动保护规定，采用有效防止粉尘、减少噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护办法。乙方应负责解决其雇佣人员因工伤亡事故善后事宜。8.15 工程价款应专款专用甲方按合同商定支付给乙方各项价款应专用于合同工程。8.16资金监管乙方开设银行账户必要
10、经甲方批准，同步甲方、乙方、有关银行订立资金管理三方合同。乙方应加强资金管理，禁止借用、挪用、挤占建设资金等现象发生。第9条 进度筹划9.1乙方在接到甲方下达投资筹划15日内，向甲方以书面形式提出施工进度筹划，并于每一月最后一周提出下一月工程进度筹划。9.2 甲方代表应在收到乙方施工进度筹划15天内，以书面形式予以批准或提出修改意见告知乙方，逾期未批复，可视为批准乙方报告，乙方可据此施工。9.3 经甲方批准施工进度筹划，是本合同构成某些，双方必要遵守。9.4 由于非乙方因素导致进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。第10条 延期开工10.1乙方应按本合同规定开工日期开始施工。如乙方不能准时
11、开工，应在合同开工期前10天，书面向甲方代表提出延期开工理由和规定报告。10.2 甲方应在接到乙方报告后10天内答复。10.3甲方代表不批准延期开工规定或乙方未在规定期间内提出延期开工规定，竣工日期不予顺延。10.4由于甲方因素不能准时开工，甲方应在合同开工日期前5天，以书面形式告知乙方后推迟开工日期，必要时顺延工期，费用按关于规定双方协商拟定。第11条 暂停施工11.1 在确有必要时甲方有权签发停工令，规定乙方暂停施工，并在3天内提出解决意见。11.2乙方应按甲方规定停止施工，妥善保护已竣工程。11.3乙方在接到甲方代表书面复工告知后，继续施工。11.4停工责任在甲方，必要时顺延工期，费用按
12、关于规定双方协商拟定。停工责任在乙方，乙方承担违约责任，并承担所发生费用。第12条 工期延误12.1工期延误因素及责任12.1.1不可抗力，非甲、乙方责任。12.1.2施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。12.1.3 重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。12.1.4 发生重大质量事故，属导致事故责任方责任。12.1.5 建设资金不到位，属甲方责任。12.1.6 年度筹划调节，属甲方责任。12.1.7 其她因素，依其性质方拟定责任方。12.2 工期延误后果及解决。12.2.1甲方因素导致工期延误，乙方在状况发生后5天内，就延误工期内容、因素及规定向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后
13、10天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期规定已被确认，费用按关于规定双方协商拟定。12.2.2乙方因素导致工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。12.2.3非甲、乙双方因素导致工期延误，由双方协商解决。 第13条 工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签定提前竣工合同。乙方按合同修改进度筹划，报甲方批准。甲方应在5天内予以答复，并为赶工提供以便条件。提前竣工合同涉及如下重要内容：13.1提前时间规定；13.2乙方采用赶工办法；13.3甲方为赶工提供条件。第14条 工程质量检查14.1 乙方在施工现场必要建立完善质量保证体系，并保证其有效运营，保证构造安全和工程质量。并应在工地设
14、立专职质检人员，负责施工过程中工程质量管理和检查。14.2 乙方按关于规程规范严格进行过程控制，认真作好工程自检和现场取样实验、工程复核测量和设备性能检测，保证工程质量。同步详细作好检查记录，编制工程质量报表，定期提交甲方审查。14.3乙方应随时接受甲方监督、检查、检查，不合格工程按规定返工或修改，承担返工或修改费用。14.4甲方因素导致工程返工或修改，引起经济支出，由甲方承担。第15条 隐蔽工程检查和签证15.1 在告知甲方代表对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。15.2 乙方自检合格后，按建设部等有关部委规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，告知甲方代表到现场进行检查，并在
15、检查证签字，方可继续施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方代表不予签证，待乙方改正后重新检查签证。15.3验收期间，甲方无论与否参加过验收，均有对隐蔽工程重新检查权力，乙方应予以配合。甲方代表在接到隐蔽工程检查告知后，不准时到现场，对危及安全工点，乙方有权视现场状况予以隐蔽，其后果由甲方承担。15.4乙方未按规定告知甲方代表到现场进行检查，需重做检查及返工费用均由乙方负责。15.5与设计资料存在差别隐蔽工程，乙方在告知甲方代表同步，还应告知设计单位参加检查、签证。15.6乙方应接受甲方代表随时抽查和重点检查，并提供必要检查条件。第16条 变更设计变更设计分类、程序、分工及费用解决，按铁
16、路建设项目变更设计管理办法（铁建253号）及现行朔黄铁路发展有限责任公司工程变更设计管理办法办理。16.1类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在5天内向乙方发出变更设计告知单。16.2 类变更设计经甲方审定后,甲方应在3天内向乙方发出变更设计告知单，未见变更设计告知单，乙方不得擅自施工。16.3 类变更设计经批准后，按原中标原则调节合同价款。类变更设计不予调节合同款。第17条 材料设备17.1本合同项下材料设备均由乙方自行采购。17.2乙方采购材料设备要满足设计和规范规定，所有材料和设备均应达到国家规范“合格”原则以上，并提供产品合格证明及检查资料。如发现不合格材料、设备用于工程中，乙方应无条
17、件返工且费用自理，同步应承担甲方由此而引起损失。第18条 合同价款调节本合同订立后任何一方不得擅自变化合同价款，但有下列状况之一可作调节：18.1 人力不可抗拒自然灾害导致损失（仅指50年一遇洪水及六级以上地震）；18.2 因甲方优化设计引起工程量增减者，其费用按原合同单价做相应调节；18.3 按程序批准类变更设计。双方特别商定，本合同规定验工计价不构成对合同价款调节。第19条 验工计价本工程实行一次验工计价。19.1竣工结算：建设项目竣工时，由乙方编制竣工结算表，经甲方代表签认后，报甲方审批，作为竣工结算根据。19.2 需要安装设备，待安装就位后凭发货票计价。不需要安装设备和工器具，依照发货
18、票及固定资产验收或保管记录办理计价。第20条 合同价款支付20.1竣工结算价款，乙方在竣工结算后5天内，将工程竣工结算表报送甲方，甲方在 30天内审理办清结算手续，付至竣工结算价款 95%。20.2工程尾工款。工程尾工款待工程所有竣工验收办理资产移送手续且工程保修期满，确认无遗留问题后30天内一次结清。20.3本合同项下甲方应付所有款项由甲方【原平会计核算中心】负责支付。第21条 竣工验收21.1 本工程竣工验收按行业主管部门现行铁路建设项目竣工验收交接办法组织进行。21.2 竣工验收交接根据：21.2.1 批准技术交底文献（涉及经批准变更文献）；21.2.2 批准关于本工程建设文献；21.2
19、.3 设计时采用规程、规范（维修规则不作为验收根据）；21.2.4 行业主管部门规定铁路工程质量评估验收原则。21.3 竣工验收中甲方工作：21.3.1 认真审查乙方提出竣工验收申请；21.3.2 确认工程达到竣工验收交接限度时，向项目主管部门提出申请竣工验收报告，祈求组织初验；21.3.3 受项目主管部门指定主持现场初验，并负责写出初验报告；21.3.4 督促检查乙方按期完毕初验中提出未竣工程或工程质量有问题需要整治工程；21.3.5 组织乙方及关于单位在正式验收30天前编制好所有竣工文献；21.3.6 按验收委员会安排参加正式验收工作；21.4 竣工验收中乙方工作：21.4.1 本工程已按
20、设计配套完毕，并具备运送条件，在提出验收报告前，乙方应按技术交底文献及验标进行全面自检；21.4.2 自检合格后，提出申请竣工验收报告，阐明本工程完毕状况、验收准备状况，以及申请办理竣工验收详细日期等上报甲方；21.4.3 本工程正式验收前，乙方应编制好涉及正式竣工图、关于规定图表、已竣工程数量报告、已竣工程技术资料、地亩资料等竣工文献一式 份；21.4.4工程竣工验收，乙方应在正式验收交接前7天向甲方提供开办运营所需技术文献；21.4.5按验收委员会安排参加竣工验收工作。第22条 竣工决算22.1 竣工决算由甲方统一组织并负责编制。乙方应按规定认真、及时向甲方提供财产交接资料。22.2 竣工
21、决算按行业主管部门现行铁路基本建设工程竣工决算和交付使用财产编制办法规定执行，在工程项目正式验收后6个月内完毕，并报关于部门。第23条 工程分包所有工程项目不容许分包。第24 条 环保24.1乙方在施工中环保、水土保持工作须按本地环保、水保部门关于规定及批复意见进行解决。环保、水保工程严格按“三同步”原则组织实行，避免导致环境污染。如有变更，乙方应先告知甲方，并按关于变更设计管理办法及程序办理。乙方如未告知甲方变更或未经本地环保、水保部门审批而擅自施工，导致后果由乙方承担。24.2在完毕本工程施工过程中，乙方在施工中取土、弃土、排污等解决应符合环保关于规定。避免影响、污染工程所处环境及水域，一
22、旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。竣工后及时恢复植被。24.3 乙方应在施工中采用有效防范办法，保护施工现场环境，避免因施工办法不当而引起粉尘、噪音、震动及其她污染或其他因素导致对公众财产和居民生活环境伤害或妨碍。第25条 文物保护在施工中发现文物或有考古、地质研究价值物品时，乙方应采用有效保护办法，并尽快告知甲方。甲方应在收到告知后及时与关于管理部门协商解决意见，在24小时内告知乙方。延误工期时，由甲、乙双方协商拟定补救办法。第26条 合理化建议乙方对设计或原材料串换提出合理化建议，应向甲方申报，由甲方组织关于单位研究，按批准权限应进行审批。经批准采纳合理化建议节约投资，按行业主管部
23、门现行关于规定进行奖励。第27条 安全施工27.1甲乙双方必要认真执行中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条例界定安全生产责任。必要办理安全生产允许证。在施工中，必要严格按行业安全技术规程实行工程施工。设立专职安检人员，制定相应制度、办法、方案，保证施工安全。27.2一旦发生重大事故，乙方必要及时采用急救办法，同步报告上级主管部门和本地安全生产监督管理部门、检察机关，并告知甲方代表，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲乙双方均应积极为急救提供条件，并报告行业安全生产监督管理部门分析、定性、定责，按责任接受惩罚并承担相应费用。27.3为了保护工程、保障施工人员和群众安全，在
24、必要地点和时间内，乙方应设立照明和防护、警告信号和看守。27.4在施工中，遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等状况，需要特殊防护时，乙方必要按设计规定和行业原则、惯例，采用可靠安全防护办法。27.5设计未考虑，在施工中又必要采用防护办法时，按关于变更设计规定办理。27.6乙方应接受甲方对其施工技术安全办法进行监督、检查。27.7乙方施工责任区域按规定配备消防设施设备，对施工责任区域防火、防爆和治安负责。27.8乙方必要按照法律法规和关于规定，为本单位从业人员配备合格劳动保护、对人身安全负责。27.9乙方道路交通安全由乙方负责。27.10在合同履行期间，因乙方
25、施工导致第三方人身或者财产受到损害，由乙方承担所有责任。27.11贯彻执行朔黄铁路公司“坚持以人为本，突出风险管控，狠抓体系落地，实现本质安全”本质安全方针。第28条 知识产权和保密28.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯第三方专利权或其她知识产权所引起责任，由承包人承担。28.2承包人在投标文献中采用专利技术，专利技术使用费包括在投标报价内。28.3发包人提供文献和其她资料，未经发包人批准，承包人不得为合同以外目泄露给她人或公开刊登与引用。第29条 不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采用办法，竭力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害状况，甲方应及时赴
26、现场进行解决。甲方应对灾害解决提供必要条件。乙方在20天内向甲方报告损失状况和清理、修复费用。如灾害继续发生，由甲方承担防护办法费用。因灾害发生费用按下列原则解决：29.1 工程自身损失，由甲方承担；29.2 人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；29.3 导致乙方设备、机械损坏及停工等损失，由乙方负责；29.4 所需清理修复工作责任与费用承担、由甲、乙双方另订立补充合同商定。第30条 工程停建或缓建30.1由于甲、乙双方之外因素，导致工程停建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已竣工程和已购材料、设备保护和移送工作，按甲方规定将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方应按合同规定支付已竣工
27、程价款，承担保管费用，为乙方撤出提供必要条件。由于工程停建或缓建给乙方导致损失，乙方应编制损失补偿费用筹划，报送甲方，甲方审核后报上级主管部门批准，按批准金额拨付乙方。30.2如甲方须由乙方继续承担缓建工程维护，双方应另行订立合同。第31条 违约31.1违约责任31.1.1 甲方违约责任31.1.1.1 因甲方责任而导致工程延期，合同工期顺延并承担责任，但本合同另有规定除外。31.1.2 乙方违约责任31.1.2.1 施工质量达不到设计和规范规定，甲方有权规定乙方返工或返修，其费用由乙方承担，给甲方导致损失，乙方应负责补偿。31.1.2.2 因乙方因素延误工期，每延误一天，应向甲方支付合同价款
28、0.2迟延竣工违约金，由甲方从乙方合同价款中扣除。31.1.2.3因乙方责任而导致工程不能继续施工，甲方有权提出解除合同，由此导致损失由乙方承担。31.2 违约解决一方违约使合同不能继续履行，另一方可以提出终结或解除合同，但必要以书面形式提前14天告知对方。当合同终结或解除时，乙方应在30天内保护好施工现场。因乙方保管不善而导致工程损失，由乙方承担责任。如因一方违约而未能履行合同，违约方在承担违约责任后，仍应继续履行合同。第32条 协作与配合32.1 在合同实行过程中，甲、乙双方加强协作配合，对合同执行期内浮现新状况及时协商解决。为保证本工程按筹划顺利进行，乙方应积极或在甲方协调下做好与其她各
29、承包单位、先后专业工序之间联系和配合。32.2 后续工程施工对已竣工程导致损坏，要由后续承建单位负责恢复。第33条 争议解决合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理原则，及时协商解决。协商不成，应向合同订立地人民法院起诉。第34条 合同生效与终结本合同自甲、乙双方签章之日起生效。工程正式验交保修期满后，甲方按竣工结算将费用支付完毕即告终结。第35条 补充合同本合同未尽事宜，双方可以订立补充合同，补充合同与本合同具备同等法律效力。第36条 合同构成本合同由下列文献构成：（1）合同正文；（2）合同附件及双方书面确认会议纪要、图表等；（3）甲方编号为 招标文献；（4）乙方编号为 投标文献。上述文献之间如有不一致或互相矛盾之处，其优先性按照（1）（2）（3）（4）顺序拟定。双方另行订立文献中对该文献效力、优先性有明确商定，从其商定。第37条 合同附件目录附件一：工程量清单计价表第38条 合同份数 合同正本2份，甲、乙双方各1份。副本4份，甲、乙双方各 2份。（本页为签字页，无正文。）甲方： 乙方： 朔黄铁路发展有限责任公司 原平分公司住 所：山西省原平市 住 所：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人:邮政编码：034100 邮政编码：电 话： 电话：传真： 传真： 开户银行： 账号：