《浅析造价工程师施工合同管理中的索赔与反索赔.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浅析造价工程师施工合同管理中的索赔与反索赔.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浅析造价工程师施工合同管理中的索赔与反索赔合同编号：_甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于委托方与承包方就施工项目达成合作意向，为确保双方合法权益，明确双方权责，经双方友好协商，特订立本施工合同，并共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_第二条 合同价格2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验
2、收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给承包方。第三条 工程质量3.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。3.2 工程验收合格标准：（1）达到设计文件及施工图纸要求；（2）符合国家及行业施工及验收规范；（3）满足委托方正常使用需求。第四条 工程进度4.1 承包方应按照合同约定的工期完成工程。4.2 工程延期：（1）如非承包方原因导致工程延期，按实际延期天数给予承包方相应的费用补偿；（2）如承包方原因导致工程延期，逾期部分按合同约定支付违约金。第五条 索赔与反索赔5.1 双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友
3、好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2 索赔事项及程序：（1）一方认为自己的合法权益受到损害时，应在知道或应当知道索赔事件发生之日起28天内向对方提出索赔；（2）索赔方应提交详细的索赔报告及有关证明材料；（3）对方应在收到索赔报告后28天内给予答复，或要求索赔方进一步提供补充材料；（4）双方根据实际情况协商确定索赔金额或采取其他补救措施。第六条 违约责任6.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2 双方应严格履行合同义务，如一方未履行或履行不符合约定的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第七条 保密条款7.1 双方在合同履行过程
4、中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2 诉讼费用由败诉方承担。第九条 其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 付款凭证4. 质量保修书5. 合同变更协议（如有）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主
5、导合同编号：_甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于委托方与承包方就施工项目达成合作意向，为确保双方合法权益，明确双方权责，同时引入第三方主体以保障甲方权益，经双方友好协商，特订立本施工合同，并共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_第二条 合同价格2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款
6、的30%；（3）工程竣工验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给承包方。第三条 第三方主体权益与义务3.1 第三方主体作为监理方，负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理。3.2 第三方主体应确保工程按期完成，并对工程的质量和安全负责。3.3 第三方主体在工程验收过程中，应客观、公正地出具验收意见。第四条 甲方权益保障4.1 甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.2 甲方在工程验收过程中，有权提出意见和建议。4.3 甲方在合同履行过程中，有权要求乙方按期完成工程。4.4 甲方在合同履行过程中，有权要求第三
7、方主体履行监理职责。第五条 乙方违约及限制条款5.1 乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。5.2 乙方在工程验收过程中，如出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改。5.3 乙方在合同履行过程中，如发生安全事故，甲方有权要求乙方立即采取措施，并承担相应责任。5.4 乙方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容，如需变更，须经甲方同意。第六条 索赔与反索赔6.1 双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2 甲方在合同履行过程中，如认为自己的合法权益受到损害，有权向乙方提出索赔。6.3 乙方在合同履行过程中，
8、如认为自己的合法权益受到损害，有权向甲方提出索赔。第七条 保密条款7.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2 诉讼费用由败诉方承担。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方主体（盖章）：_签订日期：_1
9、. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 付款凭证4. 质量保修书5. 合同变更协议（如有）总结：第三方主体介入施工合同管理，有助于保障甲方权益，提高工程质量和安全水平。通过明确甲方的权益主导地位，第三方主体作为监理方，可以更好地监督乙方的施工行为，确保工程按期完成。同时，增加乙方的违约及限制条款，有助于降低甲方风险。本合同以甲方权益为主导，旨在确保甲方在施工过程中的合法权益，通过引入第三方主体，实现对乙方的有效监督和管理第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于委托方与承包方就施工项目达成
10、合作意向，为确保双方合法权益，明确双方权责，同时引入第三方主体以保障乙方权益，经双方友好协商，特订立本施工合同，并共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_第二条 合同价格2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给承
11、包方。第三条 第三方主体权益与义务3.1 第三方主体作为监理方，负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理。3.2 第三方主体应确保工程按期完成，并对工程的质量和安全负责。3.3 第三方主体在工程验收过程中，应客观、公正地出具验收意见。第四条 乙方权益保障4.1 乙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.2 乙方在工程验收过程中，有权提出意见和建议。4.3 乙方在合同履行过程中，有权要求甲方按期支付合同价款。4.4 乙方在合同履行过程中，有权要求第三方主体履行监理职责。第五条 甲方违约及限制条款5.1 甲方如未按合同约定履行义务，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。5.2
12、 甲方在工程验收过程中，如出现质量问题，乙方有权要求甲方及时整改。5.3 甲方在合同履行过程中，如发生安全事故，乙方有权要求甲方立即采取措施，并承担相应责任。5.4 甲方在合同履行过程中，不得擅自变更工程内容，如需变更，须经乙方同意。第六条 索赔与反索赔6.1 双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2 乙方在合同履行过程中，如认为自己的合法权益受到损害，有权向甲方提出索赔。6.3 甲方在合同履行过程中，如认为自己的合法权益受到损害，有权向乙方提出索赔。第七条 保密条款7.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场
13、信息等，应予以严格保密。7.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2 诉讼费用由败诉方承担。第九条 其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方主体（盖章）：_签订日期：_1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 付款凭证4. 质量保修书5. 合同变更协议（如有）总结：第三方主体介入施工合同管理，有助于保障乙方权益，提高工程质量和安全水平。通过明确乙方的权益主导地位，第三方主体作为监理方，可以更好地监督甲方的合同履行行为，确保工程按期完成。同时，增加甲方的违约及限制条款，有助于降低乙方风险。本合同以乙方权益为主导，旨在确保乙方在施工过程中的合法权益，通过引入第三方主体，实现对甲方的