《人防门制作、安装工程施工合同(示范合同).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人防门制作、安装工程施工合同(示范合同).docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号人防门制作、安装工程施工合同(示范合同)合同双方：甲方：甲方全称地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话乙方：乙方全称地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联系电话双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就人防门的制作、安装工程及相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸，制作并安装人防门。1.2工程地点为：项目地址。1.3工程期限为：具体开工日期至具体完工日期。二、工程质量2.1乙方应保证人防门的制作和安装质量，确保其达到国家相关法律法规和人防部门的要求。2.2乙方应按照甲方提供的技术
2、要求和施工图纸进行施工，确保工程质量。2.3工程完工后，甲方应组织验收，乙方应配合。验收合格后，甲方应支付合同价款。三、工程价款3.1双方经协商，确认人防门制作、安装工程的总价为：具体金额元（大写：具体金额元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式支付合同价款。四、付款方式4.1甲方在本合同签订后具体天数日内，向乙方支付合同总价款的具体比例作为预付款。4.2甲方在工程验收合格后具体天数日内，向乙方支付合同总价款的具体比例作为进度款。4.3甲方在工程完工并经验收合格后具体天数日内，向乙方支付合同总价款的具体比例作为尾款。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨
3、违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的具体比例作为违约金。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同价款的具体比例作为违约金。六、争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1.人防门制作、安装工程的技术要求和施工图纸2.合
4、同价款明细表第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导人防门制作、安装工程施工合同(示范合同)合同双方：甲方：甲方全称地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话乙方：乙方全称地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联系电话第三方：第三方全称地址：第三方地址联系人：第三方联系人联系电话：第三方联系电话双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就人防门的制作、安装工程及相关事宜达成如下协议：一、第三方主体职责1.1第三方作为甲方的代表，负责对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量和进度符合甲方的要求。1.2第三方应独立公正地对乙方施工过程中的质量问题进行评判，并及时向甲方报告
5、。1.3第三方应协调解决乙方在施工过程中与甲方、丙方等相关方之间的争议。二、甲方权益主导2.1甲方有权根据合同约定和实际工程情况，对乙方的施工计划和施工方案进行调整。2.2甲方有权对乙方进行现场检查，确保工程质量和进度符合甲方的要求。2.3甲方有权根据合同约定，对乙方的工程进度和质量进行提前验收或延期验收。三、乙方违约及限制条款3.1若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的具体比例作为违约金。3.2若乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并有权要求乙方支付因此产生的一切费用。3.3乙方在施工过程中，不
6、得以任何理由拖欠支付给第三方的费用，否则甲方有权从乙方的合同价款中直接扣除。四、工程价款及支付方式4.1双方经协商，确认人防门制作、安装工程的总价为：具体金额元（大写：具体金额元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式支付合同价款。五、争议解决5.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方
7、代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1.人防门制作、安装工程的技术要求和施工图纸2.合同价款明细表第三方介入的意义和目的：第三方作为甲方的代表，介入人防门制作、安装工程施工合同，有利于甲方更好地控制工程质量和进度。第三方独立公正地对乙方的施工过程中的质量问题进行评判，并协调解决乙方与甲方、丙方等相关方之间的争议，有助于维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目的主体，主导人防门制作、安装工程施工合同的签订和履行，有利于甲方更好地保障自身权益。甲方有权根据合同约定和实际工程情况，对乙方的施工计划和施工方案进行调整，对乙方的工程进度和质量进行提前验收或延期验收，确保工程质量和
8、进度符合甲方的要求。同时，甲方有权对乙方进行现场检查，确保工程质量和进度符合甲方的要求。通过引入第三方主体，甲方可以在确保自身权益的同时，更好地控制工程质量和进度，实现项目的顺利推进。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导智能安防系统安装工程施工合同(示范合同)合同双方：甲方：甲方全称地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话乙方：乙方全称地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联系电话第三方：第三方全称地址：第三方地址联系人：第三方联系人联系电话：第三方联系电话双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就智能安防系统安装工程及相关事宜达成如下协议：一、第三方主体职责1
9、.1第三方作为甲方的代表，负责对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量和进度符合甲方的要求。1.2第三方应独立公正地对乙方施工过程中的质量问题进行评判，并及时向甲方报告。1.3第三方应协调解决乙方在施工过程中与甲方、丙方等相关方之间的争议。二、乙方权益主导2.1乙方有权根据合同约定和实际工程情况，对甲方的智能安防系统安装计划和方案进行调整。2.2乙方有权对甲方提供的设备、材料等进行检查，确保其符合合同约定的质量标准。2.3乙方有权根据合同约定，对工程进度和质量进行提前验收或延期验收。三、甲方违约及限制条款3.1若甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方
10、式为：逾期部分合同价款的具体比例作为违约金。3.2若甲方提供的设备、材料等不符合合同约定的质量标准，乙方有权拒绝安装，并要求甲方更换或修复。3.3甲方在施工过程中，不得以任何理由拖欠支付给第三方的费用，否则乙方有权从甲方的合同价款中直接扣除。四、工程价款及支付方式4.1双方经协商，确认智能安防系统安装工程的总价为：具体金额元（大写：具体金额元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式支付合同价款。五、争议解决5.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。6.2本合同
11、自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1.智能安防系统安装工程的技术要求和施工图纸2.合同价款明细表乙方为主导的目的和意义：乙方作为智能安防系统安装工程的主体，主导本合同的签订和履行，有利于乙方更好地保障自身权益。乙方有权根据实际情况对甲方的安装计划和方案进行调整，对甲方提供的设备、材料等进行检查，确保工程质量和进度符合甲方的要求。同时，乙方有权对工程进度和质量进行提前验收或延期验收，确保工程的顺利完成。通过引入第三方主体，乙方可以在确保自身权益的同时，更好地控制工程质量和进度，实现项目的顺利推进。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为项目的主体，但其权益相对较少，主要是提供项目需求和支付工程价款。甲方引入第三方主体，主要是为了确保工程质量和进度的控制，以及解决乙方与甲方、丙方等相关方之间的争议。因此，甲方为主导的意义和目的相对较弱，主要是为了实现项目的顺利推进和保障自身利益。