《建设工程施工合同签订管理规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同签订管理规定.docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同签订管理规定合同编号:_甲方(以下简称“委托方”):法定代表人:乙方(以下简称“承包方”):法定代表人:鉴于委托方愿意委托承包方承担_建设工程(以下简称“工程”)的施工,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程总价:_元(大写:_元整)。第二条 合同工期本工程的合同工期为_天,自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条 质量标准本工程的质量标准应符合_等规范的要求,并达到_等质量等级。第四条 合同的履行4.1 委托方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、施工技
2、术要求等相关资料,并保证其真实、准确、完整。4.2 承包方应按照合同约定进行施工,确保工程进度、工程质量、工程安全,并承担相应的施工责任。4.3 承包方应严格按照国家和地方有关建设法律法规、标准规范和设计文件的要求进行施工,确保工程质量、工程安全。4.4 承包方应做好施工现场的卫生、安全防护工作,确保施工过程中的环境卫生和施工人员的安全。第五条 工程款项的支付5.1 委托方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。5.2 工程款项的支付应根据工程进度、工程质量、工程安全等情况进行。5.3 委托方有权对承包方的施工进度、施工质量、施工安全等进行检查,如不符合合同约定,有权要求承包方及时整改,并有
3、权暂停支付工程款项。第六条 违约责任6.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2 承包方如未按照合同约定完成工程,应按照逾期天数向委托方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=工程总价逾期天数_%。6.3 委托方如未按照合同约定支付工程款项,应按照逾期天数向承包方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=应付款项逾期天数_%。第七条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,
4、有效期至本合同约定的工程完工并验收合格之日止。8.2 合同的变更和解除应书面签订,经双方同意后生效。8.3 本合同的附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。第九条 其他约定9.1 本工程涉及的技术问题,双方应共同协商解决。9.2 本工程的验收、结算、保修等事项,双方应按照合同约定和国家相关法律法规办理。9.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(委托方):乙方(承包方):签订日期:_年_月_日1. 施工图纸2. 施工技术要求3. 工程量清单4. 相关法律法规、标准规范5. 其他与本工程相关的文件第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导甲方(以下简称“委托方”):
5、法定代表人:乙方(以下简称“承包方”):法定代表人:丙方(以下简称“第三方”):法定代表人:鉴于委托方愿意委托承包方承担_建设工程(以下简称“工程”)的施工,并同意第三方作为监理单位对工程的施工进度、施工质量、施工安全等进行监督,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程总价:_元(大写:_元整)。第二条 合同工期本工程的合同工期为_天,自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条 质量标准本工程的质量标准应符合_等规范的要求,并达到_等质量等级。第四条 甲方的权益及第三方的主体责任4.1
6、 甲方权益:(1)甲方有权按照合同约定监督乙方的施工进度、施工质量、施工安全等。(2)甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务,确保工程按时、按质、按量完成。(3)甲方有权要求第三方作为监理单位,对乙方的施工进度、施工质量、施工安全等进行监督。(4)甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更。4.2 第三方责任:(1)第三方应按照合同约定履行监理义务,对乙方的施工进度、施工质量、施工安全等进行监督。(2)第三方应及时向甲方报告工程的施工进度、施工质量、施工安全等情况。(3)第三方应按照甲方的要求,对乙方进行整改指令,并监督乙方整改的实施。第五条 乙方的义务及限制5.1 乙方义务:(1)乙方应按照
7、合同约定进行施工,确保工程进度、工程质量、工程安全。(2)乙方应严格按照国家和地方有关建设法律法规、标准规范和设计文件的要求进行施工。(3)乙方应接受第三方的监理,并按照第三方的整改指令进行整改。5.2 乙方限制:(1)乙方不得擅自变更工程内容、工程规模、工程总价等。(2)乙方不得擅自延期工程进度,如因特殊情况需延期,应提前向甲方申请,并征得甲方同意。(3)乙方不得降低工程质量标准,如因特殊情况需降低质量标准,应提前向甲方申请,并征得甲方同意。第六条 工程款项的支付6.1 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。6.2 工程款项的支付应根据工程进度、工程质量、工程安全等情况进行。6.3
8、甲方有权对乙方的施工进度、施工质量、施工安全等进行检查,如不符合合同约定,有权要求乙方及时整改,并有权暂停支付工程款项。第七条 违约责任7.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。7.2 乙方如未按照合同约定完成工程,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=工程总价逾期天数_%。7.3 甲方如未按照合同约定支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=应付款项逾期天数_%。第八条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人
9、民法院提起诉讼。第九条 合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本合同约定的工程完工并验收合格之日止。9.2 合同的变更和解除应书面签订,经双方同意后生效。9.3 本合同的附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条 其他约定10.1 本工程涉及的技术问题,双方应共同协商解决。10.2 本工程的验收、结算、保修等事项,双方应按照合同约定和国家相关法律法规办理。10.3 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导甲方(以下简称“委托方”):法定代表人:乙方(以下简称“承包方”):法定代表人:丙方(以下简称“第三
10、方”):法定代表人:鉴于委托方愿意委托承包方承担_建设工程(以下简称“工程”)的设计和咨询,并同意第三方作为咨询单位对工程的设计方案和咨询服务进行审核,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程总价:_元(大写:_元整)。第二条 合同工期本工程的合同工期为_天,自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条 质量标准本工程的质量标准应符合_等规范的要求,并达到_等质量等级。第四条 乙方的权益及第三方的主体责任4.1 乙方权益:(1)乙方有权按照合同约定进行设计和咨询,确保工程设计方案的合理性
11、、科学性和先进性。(2)乙方有权要求委托方按照合同约定提供相关资料,包括工程需求、设计规范、施工图纸等。(3)乙方有权要求第三方对设计方案和咨询服务进行审核,并给予客观、公正的评估。(4)乙方有权根据合同约定获得相应的报酬。4.2 第三方责任:(1)第三方应按照合同约定履行咨询审核义务,对乙方的设计方案和咨询服务进行审核。(2)第三方应及时向乙方和委托方报告审核情况,并提出合理化建议。(3)第三方应按照乙方的要求,对设计方案进行整改指令,并监督整改的实施。第五条 甲方的义务及限制5.1 甲方义务:(1)甲方应按照合同约定提供相关资料,包括工程需求、设计规范、施工图纸等。(2)甲方应协助乙方进行
12、设计和咨询,并提供必要的现场支持。(3)甲方应接受第三方的咨询审核,并按照第三方的整改指令进行整改。5.2 甲方限制:(1)甲方不得擅自变更工程内容、工程规模、工程总价等。(2)甲方不得擅自延期工程进度,如因特殊情况需延期,应提前向乙方申请,并征得乙方同意。(3)甲方不得降低工程质量标准,如因特殊情况需降低质量标准,应提前向乙方申请,并征得乙方同意。第六条 工程款项的支付6.1 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付工程款项。6.2 工程款项的支付应根据工程进度、工程质量、工程安全等情况进行。6.3 甲方有权对乙方的施工进度、施工质量、施工安全等进行检查,如不符合合同约定,有权要求乙方及时整改,
13、并有权暂停支付工程款项。第七条 违约责任7.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。7.2 乙方如未按照合同约定完成设计和咨询,应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=工程总价逾期天数_%。7.3 甲方如未按照合同约定支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=应付款项逾期天数_%。第八条 争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条 合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本合同约定的工程完工并验收合格之日止。9.2 合同的变更和解除应书面签订,经双方同意后生效。9.3 本合同的附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十条 其他约定10.1 本工程涉及的技术问题,双方应共同协商解决。10.2 本工程的验收、结算、保修等事项,双方应按照合同约定和国家相关法律法规办理。10.3 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。