建设工程施工合同(对外).docx

上传人:太** 文档编号:97621395 上传时间:2024-06-19 格式:DOCX 页数:9 大小:12.03KB
返回 下载 相关 举报
建设工程施工合同(对外).docx_第1页
第1页 / 共9页
建设工程施工合同(对外).docx_第2页
第2页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程施工合同(对外).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同(对外).docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建设工程施工合同(对外)合同编号:_甲方(以下简称“业主”):_乙方(以下简称“承包商”):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_二、合同工期2.1 工期总日历天数:_天2.2 开工日期:_2.3 竣工日期:_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级:_四、合同价格4.1 合同总价:_

2、元(大写:_元整)。4.2 合同价格构成:包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整:_五、支付方式5.1 预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款,具体比例双方协商确定。5.2 进度付款:按照工程实际进度,甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例,具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算:工程竣工后,乙方按照合同约定提交竣工结算报告,甲方审核无误后支付剩余工程价款。六、合同履行6.1 甲方义务:(1)按约定时间支付合同价款;(2)提供施工场地、基础设施和施工条件;(3)协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务:(1)按合同约定完成工程设

3、计、施工、验收等环节;(2)保证工程质量、安全、进度等目标的实现;(3)遵守国家法律法规,严格执行合同约定。七、违约责任7.1 甲方违约:(1)未按约定时间支付价款的,应支付违约金,并承担由此造成的乙方损失;(2)未提供施工场地、基础设施和施工条件的,应承担由此造成的乙方损失;(3)其他违约行为:_7.2 乙方违约:(1)未按约定时间完成工程的,应支付违约金,并承担由此造成的甲方损失;(2)工程质量不符合约定的,应承担修复、返工等费用;(3)其他违约行为:_八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;8.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九

4、、其他约定9.1 合同附件:_9.2 合同的修改、补充:_9.3 合同解除:_9.4 合同终止:_9.5 合同保密:_十、合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格,支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表(签名):_ 代表(签名):_签订日期:_ 签订日期:_附件:_第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导甲方(以下简称“业主”):_乙方(以下简称“承包商”):_第三方主体(以下简称“监理”):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜

5、,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_二、合同工期2.1 工期总日历天数:_天2.2 开工日期:_2.3 竣工日期:_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级:_四、合同价格4.1 合同总价:_元(大写:_元整)。4.2 合同价格构成:包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整:_五、支付方式5.1 预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款,具体比例双方协商确定。5.2 进度付

6、款:按照工程实际进度,甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例,具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算:工程竣工后,乙方按照合同约定提交竣工结算报告,甲方审核无误后支付剩余工程价款。六、合同履行6.1 甲方义务:(1)按约定时间支付合同价款;(2)提供施工场地、基础设施和施工条件;(3)协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务:(1)按合同约定完成工程设计、施工、验收等环节;(2)保证工程质量、安全、进度等目标的实现;(3)遵守国家法律法规,严格执行合同约定。七、甲方权益保障7.1 第三方监理的介入:甲方有权委托第三方监理对工程施工进行全过程监督管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

7、监理单位的费用由甲方承担。7.2 甲方监督权:甲方有权对工程施工进行现场监督,对施工进度、质量、安全等方面进行检查,并提出意见和建议。乙方应积极配合,不得拒绝。7.3 甲方调整权:甲方有权根据工程实际情况,对工程设计、施工方案等进行调整。乙方应按照甲方的要求,及时调整并执行。7.4 甲方解除权:甲方有权在合同履行过程中,因乙方违约等原因解除合同。解除合同后,乙方应按照甲方要求,承担相应责任。八、乙方违约及限制条款8.1 乙方违约:(1)未按约定时间完成工程的,应支付违约金,并承担由此造成的甲方损失;(2)工程质量不符合约定的,应承担修复、返工等费用;(3)其他违约行为:_8.2 乙方限制:(1

8、)乙方不得将合同项下的权利义务转让给第三方;(2)乙方不得擅自更改工程设计、施工方案等;(3)乙方不得违反国家法律法规,损害甲方合法权益。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;9.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格,支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_第三方主体(盖章):_代表(签名):_ 代表(签名):_代表(签名):_签订日期:_ 签订日期:_附件:_第三方介入的意义和目的:第三方主体的介入,有利于甲方对工程质量、安全、进度等方面

9、的全面把控,确保甲方利益的实现。通过第三方监理的监督,可以有效地规范乙方施工行为,防止乙方违约行为的发生。第三方监理还可以为甲方提供第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导乙方(以下简称“承包商”):_甲方(以下简称“业主”):_第三方主体(以下简称“咨询机构”):_鉴于甲方为某项工程项目的业主,拟委托乙方进行该工程的设计与施工,为确保工程质量、安全及进度,甲方有权邀请第三方咨询机构提供专业咨询服务,现甲、乙、第三方主体经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_二、合同工期2.1 工期总日历天数:_天2

10、.2 开工日期:_2.3 竣工日期:_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。3.2 工程质量等级:_四、合同价格4.1 合同总价:_元(大写:_元整)。4.2 合同价格构成:包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、税金等。4.3 合同价格调整:_五、支付方式5.1 预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款,具体比例双方协商确定。5.2 进度付款:按照工程实际进度,甲方按月支付乙方已完工程价款的一定比例,具体比例双方协商确定。5.3 竣工结算:工程竣工后,乙方按照合同约定提交竣工结算报告,甲方审核无误后支付剩余工程价款。六

11、、合同履行6.1 甲方义务:(1)按约定时间支付合同价款;(2)提供施工场地、基础设施和施工条件;(3)协调解决施工过程中的有关事项。6.2 乙方义务:(1)按合同约定完成工程设计、施工、验收等环节;(2)保证工程质量、安全、进度等目标的实现;(3)遵守国家法律法规,严格执行合同约定。七、乙方权益保障7.1 第三方咨询机构的介入:乙方有权邀请第三方咨询机构对工程施工进行全过程监督管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。咨询机构的费用由乙方承担。7.2 乙方监督权:乙方有权对工程施工进行现场监督,对施工进度、质量、安全等方面进行检查,并提出意见和建议。甲方应积极配合,不得拒绝。7.3 乙方调

12、整权:乙方有权根据工程实际情况,对工程设计、施工方案等进行调整。甲方应按照乙方的要求,及时调整并执行。7.4 乙方解除权:乙方有权在合同履行过程中,因甲方违约等原因解除合同。解除合同后,甲方应按照乙方要求,承担相应责任。八、甲方违约及限制条款8.1 甲方违约:(1)未按约定时间支付价款的,应支付违约金,并承担由此造成的乙方损失;(2)未提供施工场地、基础设施和施工条件的,应承担由此造成的乙方损失;(3)其他违约行为:_8.2 甲方限制:(1)甲方不得将合同项下的权利义务转让给第三方;(2)甲方不得擅自更改工程设计、施工方案等;(3)甲方不得违反国家法律法规,损害乙方合法权益。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;9.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格,支付完毕所有价款及相关费用后终止。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_第三方主体(盖章):_代表(签名):_ 代表(签名):_代表(签名):_签订日期:_ 签订日期:_附件:_乙方为主导的目的和意义:在本次合同中,乙方作为承包商,主导合同的条款制定,以确保乙方的合法权益得到充分保障。乙方通过设定权利条款和多种利益条款,确保乙方在

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁