《建设工程承包合同审查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程承包合同审查表.docx(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号:_一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_1.6 工程工期:自_年_月_日起至_年_月_日止。二、承包范围及内容2.1 承包范围:本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。(1)设计:根据委托方的要求,完成本工程的初步设计、施工图设计及施工过程中所需的设计变更。(2)采购:负责本工程所需的全部材料、设备及临时设施的采购。(3)施工:按照设计文件及施工规范要求,组织施工,确保工程质量、安全及进度。(4)验收:本工程完工后,按照相关法律法规及行业标准进行验收。(5)保修:本工程验收合格后,按照合同约定进行保修。
2、三、合同价格及支付3.1 合同总价:人民币(大写):_元整(小写):_元。3.2 支付方式:(1)预付款:合同签订后_个工作日内,委托方向受托方支付合同总价_%的预付款。(2)进度付款:受托方按照工程进度,向委托方提交进度付款申请,委托方在收到申请后_个工作日内进行审核,审核无误后支付进度付款。(3)验收付款:本工程验收合格后,委托方向受托方支付合同总价_%的验收付款。(4)保修付款:本工程保修期内,受托方按照保修合同约定进行保修,委托方按照实际发生的维修费用向受托方支付。四、合同的履行4.1 受托方应按照合同约定,完成本工程的各项工作。4.2 委托方应按照合同约定,支付合同价款。4.3 双方
3、应共同配合,确保工程质量、安全及进度。五、违约责任5.1 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任。5.2 受托方如未能按照合同约定完成工程,应按照逾期天数向委托方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价_%逾期天数。5.3 委托方如未能按照合同约定支付价款,应按照逾期天数向受托方支付违约金,违约金计算方式为:当期应付款项_%逾期天数。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份,双方各执一份。7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至本工程验收合格且保修期满之日
4、终止。7.3 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_年_月_日附件:1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算书4. 保修合同5. 相关法律法规及行业标准第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同编号:_一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_1.6 工程工期:自_年_月_日起至_年_月_日止。二、承包范围及内容2.1 承包范围:本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。(1)设计:根据委托方的要求,完成本工程的初步设计、施工图设计及施工过
5、程中所需的设计变更。(2)采购:负责本工程所需的全部材料、设备及临时设施的采购。(3)施工:按照设计文件及施工规范要求,组织施工,确保工程质量、安全及进度。(4)验收:本工程完工后,按照相关法律法规及行业标准进行验收。(5)保修:本工程验收合格后,按照合同约定进行保修。三、第三方主体职责3.1 第三方作为独立的主体,负责对工程的质量和进度进行监督和管理。3.2 第三方应根据合同约定,制定工程监督计划,对工程的每个阶段进行评估和审计。3.3 第三方应定期向甲方提交工程进度和质量报告,对工程中出现的问题提出解决方案。四、甲方的权利和利益4.1 甲方有权根据合同约定,对工程的质量、安全和进度进行监督
6、和检查。4.2 甲方有权根据第三方的报告,对工程进行调整和优化,以确保工程的质量和进度。4.3 甲方有权要求乙方按照合同约定,支付违约金或其他赔偿。五、乙方的义务和限制5.1 乙方应按照合同约定,完成工程的设计、采购、施工、验收和保修等工作。5.2 乙方应接受甲方的监督和检查,及时整改和完善工程中出现的问题。5.3 乙方应按照合同约定,支付第三方的服务费用。六、违约责任6.1 乙方如未能按照合同约定完成工程,应按照逾期天数向委托方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价_%逾期天数。6.2 乙方如未能接受甲方的监督和检查,或未能及时整改和完善工程中出现的问题,应按照合同约定支付违约金或其他赔偿。
7、七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份,甲方、乙方和第三方各执一份。8.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至本工程验收合格且保修期满之日终止。8.3 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):第三方(盖章):签订日期:_年_月_日附件:1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算书4. 第三方监督计划5. 相关法律法规及行业标准第三方介入的意义和目的:第三方介入建设工程承包合同,旨在提高工程质量和进度,
8、确保工程的安全和合规性。第三方作为独立的主体,可以提供专业的监督和管理,对工程每个阶段进行评估和审计,确保工程的质量和进度符合甲方的要求。同时,第三方可以提供解决方案,协助乙方及时整改和完善工程中出现的问题。通过第三方的介入,甲方可以更好地维护自身的权益,确保工程按照合同约定顺利进行。甲方为主导的目的和意义:甲方作为工程的投资方和受益方,有权对工程的质量和进度进行监督和检查。甲方为主导的目的在于确保工程按照合同约定进行,保障甲方的投资安全和利益最大化。通过制定合同条款第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导合同编号:_一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4
9、工程内容:_1.5 工程预算:_1.6 工程工期:自_年_月_日起至_年_月_日止。二、承包范围及内容2.1 承包范围:本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。(1)设计:根据委托方的要求,完成本工程的初步设计、施工图设计及施工过程中所需的设计变更。(2)采购:负责本工程所需的全部材料、设备及临时设施的采购。(3)施工:按照设计文件及施工规范要求,组织施工,确保工程质量、安全及进度。(4)验收:本工程完工后,按照相关法律法规及行业标准进行验收。(5)保修:本工程验收合格后,按照合同约定进行保修。三、第三方主体职责3.1 第三方作为独立的主体,负责对工程的质量和进度进行监督和管理。3.2
10、 第三方应根据合同约定,制定工程监督计划,对工程的每个阶段进行评估和审计。3.3 第三方应定期向乙方提交工程进度和质量报告,对工程中出现的问题提出解决方案。四、乙方的权利和利益4.1 乙方有权根据合同约定,对工程的质量、安全和进度进行监督和检查。4.2 乙方有权根据第三方的报告,对工程进行调整和优化,以确保工程的质量和进度。4.3 乙方有权要求甲方按照合同约定,支付违约金或其他赔偿。五、甲方的义务和限制5.1 甲方应按照合同约定,完成工程的设计、采购、施工、验收和保修等工作。5.2 甲方应接受乙方的监督和检查,及时整改和完善工程中出现的问题。5.3 甲方应按照合同约定,支付第三方的服务费用。六
11、、违约责任6.1 甲方如未能按照合同约定完成工程,应按照逾期天数向委托方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价_%逾期天数。6.2 甲方如未能接受乙方的监督和检查,或未能及时整改和完善工程中出现的问题,应按照合同约定支付违约金或其他赔偿。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份,甲方、乙方和第三方各执一份。8.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至本工程验收合格且保修期满之日终止。8.3 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(
12、盖章):乙方(盖章):第三方(盖章):签订日期:_年_月_日附件:1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算书4. 第三方监督计划5. 相关法律法规及行业标准乙方为主导的目的和意义:乙方作为工程的实际执行方和承担方,有权对工程的质量和进度进行监督和检查。乙方为主导的目的在于确保工程按照合同约定进行,保障乙方的权益和利益最大化。通过制定合同条款,乙方可以确保甲方履行合同约定,同时通过第三方的监督和管理,提高工程质量和进度,确保工程的安全和合规性。弱化甲方为主导的意义和目的:在引入第三方作为质量监督和管理的主体后,甲方的角色更多是作为投资方和受益方,对工程的质量和进度进行监督和检查。甲方的主导地位相对减弱,主要目的是确保工程按照合同约定进行,保障甲方的投资安全和