《北城新天地监控系统合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北城新天地监控系统合同.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北城新天地监控系统合同合同编号：_甲方：_乙方：_鉴于甲方为北城新天地项目（以下简称“项目”）的开发商，乙方为具有专业资质的监控系统供应商，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方为项目提供监控系统的设计、安装、调试、培训、维护等服务事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的需求，为项目提供完整的监控系统解决方案，包括系统设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等。1.2 乙方负责监控系统的技术支持，确保系统稳定运行，并在质保期内提供免费维修、保养服务。1.3 乙方应按照甲方的要求，对监控系统操作人员进行培训，确保操
2、作人员能够熟练掌握系统操作。二、合同价格2.1 双方确认，本合同的总价为人民币_元整（大写：_元整），该款项包括监控系统的设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等全部费用。2.2 乙方应按照甲方要求的时间节点提供进度付款，具体付款比例和时间节点详见附件一。三、履约期限3.1 乙方应按照甲方提供的项目进度计划，确保监控系统在合同约定的工期内完成设计、安装、调试等工作。3.2 乙方应在合同签订后_个工作日内，向甲方提交详细的施工方案和进度计划。四、质量标准4.1 乙方应保证提供的监控系统设备及材料质量符合国家相关标准和行业规定。4.2 乙方应确保监控系统安装、调试合格，并满足甲方提出的技术要求。
3、4.3 乙方应按照甲方要求，对监控系统进行定期检查和维护，确保系统稳定运行。五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2 若乙方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_%。六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2 本合同附件视为合
4、同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：附件一：付款比例和时间节点附件二：监控系统技术参数和要求甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_（注：以上合同仅供参考，实际签订合请根据双方实际情况进行调整，并务必寻求专业法律人士的意见。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：_乙方：_第三方：_鉴于甲方为北城新天地项目（以下简称“项目”）的开发商，乙方为具有专业资质的监控系统供应商，第三方为具备相关资质的监控系统运营服务商，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方为项
5、目提供监控系统的设计、安装、调试、培训、维护等服务事宜，并由第三方负责监控系统的运营服务，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的需求，为项目提供完整的监控系统解决方案，包括系统设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等。1.2 第三方负责监控系统的运营服务，包括日常巡检、故障处理、数据分析等。1.3 乙方应按照甲方的要求，对监控系统操作人员进行培训，确保操作人员能够熟练掌握系统操作。二、合同价格2.1 双方确认，本合同的总价为人民币_元整（大写：_元整），该款项包括监控系统的设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等全部费用。2.2 乙方应按照甲方要求的时间节点提供进度付款，具体付款
6、比例和时间节点详见附件一。三、履约期限3.1 乙方应按照甲方提供的项目进度计划，确保监控系统在合同约定的工期内完成设计、安装、调试等工作。3.2 乙方应在合同签订后_个工作日内，向甲方提交详细的施工方案和进度计划。四、质量标准4.1 乙方应保证提供的监控系统设备及材料质量符合国家相关标准和行业规定。4.2 乙方应确保监控系统安装、调试合格，并满足甲方提出的技术要求。4.3 第三方应按照甲方要求，对监控系统进行日常运营管理，确保系统稳定运行。五、甲方权益保障5.1 甲方有权对乙方和第三方的服务进行监督和评估，并提出改进意见。5.2 甲方有权根据合同履行情况，调整合同价格和服务内容。5.3 甲方在
7、合同履行过程中，有权要求乙方和第三方提供必要的资料和文件。5.4 甲方在合同履行过程中，有权要求乙方和第三方及时处理各类问题，确保项目进度和质量。六、乙方的违约及限制条款6.1 乙方如未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_%。6.2 乙方如提供的设备及材料质量不符合规定，应承担更换、维修、赔偿等责任。6.3 第三方如未能按照甲方要求提供运营服务，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地
8、人民法院提起诉讼。八、第三方介入的意义和目的第三方作为监控系统的运营服务商，介入本合同的目的在于确保监控系统的稳定运行，提高甲方项目的安全保障水平。第三方具备专业的运营团队和技术支持，能够为甲方提供全方位的运营服务，包括日常巡检、故障处理、数据分析等，从而减轻甲方的管理负担，确保甲方项目的顺利进行。九、甲方为主导的目的和意义甲方作为项目开发商，主导本合同的目的在于确保监控系统的质量和进度，保障甲方的权益。通过与乙方和第三方签订本合同，甲方能够确保监控系统的设计、安装、调试和运营等环节均符合甲方的需求和技术要求。甲方通过设置乙方和第三方的违约及限制条款，保障了甲方的利益，确保项目的安全和顺利进行
9、。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_（注：以上合同仅供参考，实际签订合请根据双方实际情况进行调整，并务必寻求专业法律人士的意见。）第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导智能家居系统安装与维护合同甲方：_乙方：_第三方：_鉴于甲方为某智能家居项目的开发商，乙方为具有专业资质的智能家居系统供应商，第三方为具备相关资质的智能家居系统维护服务商，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方为项目提供智能家居系统的设计、安装、调试、培训、维护等服务事
10、宜，并由第三方负责智能家居系统的后期维护服务，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的需求，为项目提供完整的智能家居系统解决方案，包括系统设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等。1.2 第三方负责智能家居系统的后期维护服务，包括系统升级、故障处理、用户支持等。1.3 乙方应按照甲方的要求，对甲方员工进行培训，确保甲方员工能够熟练掌握智能家居系统的操作和管理。二、合同价格2.1 双方确认，本合同的总价为人民币_元整（大写：_元整），该款项包括智能家居系统的设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等全部费用。2.2 乙方应按照甲方要求的时间节点提供进度付款，具体付款比例和时间节点详见附
11、件一。三、履约期限3.1 乙方应按照甲方提供的项目进度计划，确保智能家居系统在合同约定的工期内完成设计、安装、调试等工作。3.2 乙方应在合同签订后_个工作日内，向甲方提交详细的施工方案和进度计划。四、质量标准4.1 乙方应保证提供的智能家居系统设备及材料质量符合国家相关标准和行业规定。4.2 乙方应确保智能家居系统安装、调试合格，并满足甲方提出的技术要求。4.3 第三方应按照甲方要求，对智能家居系统进行后期维护服务，确保系统稳定运行。五、乙方权益保障5.1 乙方有权对甲方提供的项目现场进行定期检查，以确保甲方按照约定履行合同义务。5.2 乙方有权根据合同履行情况，调整合同价格和服务内容。5.
12、3 乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供必要的配合和支持。5.4 乙方在合同履行过程中，有权要求第三方及时处理各类问题，确保项目进度和质量。六、甲方的违约及限制条款6.1 甲方如未能按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_%。6.2 甲方如未按约定提供项目现场，或提供的项目现场不符合合同约定，应承担相应的违约责任。6.3 甲方如未按照约定履行合同义务，导致乙方无法按照约定完成工作，乙方有权暂停履行合同，并要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2 双方在履行合同过程中发生的争议
13、，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、乙方为主导的目的和意义乙方作为智能家居系统供应商，主导本合同的目的在于确保智能家居系统的质量和进度，保障乙方的权益。通过与甲方和第三方签订本合同，乙方能够确保智能家居系统的设计、安装、调试和维护等环节均符合乙方的技术要求和质量标准。乙方通过设置甲方的违约及限制条款，保障了乙方的利益，确保项目的顺利进行。九、弱化甲方为主导的意义和目的在本合同中，甲方作为智能家居项目的开发商，虽然委托乙方和第三方进行系统的设计、安装、调试和维护工作，但甲方的角色相对较为被动。甲方主要承担合同款项的支付、项目现场的提供等义务，并在乙方和第三方违约时享有相应的违约金请求权。这种合同结构弱化了甲方的主导地位，强调了乙方和第三方的责任和权益，有助于保障乙方和第三方的合法权益，确保项目的顺利实施。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_（注：以上合同仅供参考，实际签订合请根据双方实际情况进行调整，并务必寻求专业法律人士的意见。）