《市建设工程施工合同工程文档范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市建设工程施工合同工程文档范本.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号：_地址：_，联系人：_，联系电话：_。地址：_，联系人：_，联系电话：_。第一条 合同标的1.1 本合同标的为_。1.2 乙方应按照本合同约定的施工范围、施工标准、施工期限完成施工任务。第二条 施工范围与施工标准2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工。2.2 乙方应确保施工质量符合国家及行业的相关标准和规定。第三条 施工期限3.1 本项目的施工期限为_。3.2 乙方如因特殊情况无法按期完成施工任务的，应提前向甲方提出延期申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。第四条 合同价格与支付方式4.1 本合同的合同价格为_元（大写：_元整）。4.2 甲方应按照本
2、合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。4.3 乙方完成施工任务并经甲方验收合格的，甲方支付合同价款的_%。第五条 质量保修5.1 乙方应就本项目的施工质量承担_年的质量保修责任。5.2 保修期内，乙方接到甲方关于质量问题的通知后，应在_小时内派员到现场进行检查、维修。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的_%。6.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_%。第七条 争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向
3、有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：_年_月_日乙方（盖章）：_年_月_日附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 技术要求4. 付款节点及付款比例5. 质量保修条款第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导地址：_，联系人：_，联系电话：_。地址：_，联系人：_，联系电话：_。地址：_，联系人：_，联系电话：_。第一条 第三方主体的职责1.1 第三方作为担保方，应对乙方的施工质量、施工进度及合同履行进行监督。1.2 第三方应确保乙方按照甲方提供的施工图纸、施
4、工方案、技术要求等进行施工。1.3 第三方应承担乙方的违约责任，确保甲方的权益不受损害。第二条 甲方的权益保障2.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量符合国家及行业的相关标准和规定。2.2 甲方有权根据实际情况决定是否同意乙方延期施工，并有权要求乙方支付违约金。2.3 甲方在合同履行过程中，如有权享受的任何优惠、补贴等利益，乙方应予以协助办理。第三条 乙方的违约及限制条款3.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的_%。3.2 乙方如因特殊情况无法按期完成施工任务的，应提前向甲方提出延期申请，甲方有权根据实际情况决定是否
5、同意延期。3.3 乙方如未按照约定标准进行施工，甲方有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方支付违约金。第四条 合同价格与支付方式4.1 本合同的合同价格为_元（大写：_元整）。4.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。4.3 乙方完成施工任务并经甲方验收合格的，甲方支付合同价款的_%。第五条 质量保修5.1 乙方应就本项目的施工质量承担_年的质量保修责任。5.2 保修期内，乙方接到甲方关于质量问题的通知后，应在_小时内派员到现场进行检查、维修。第六条 争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条 第
6、三方介入的意义和目的7.1 第三方作为担保方，介入本合同的目的是为了确保乙方的施工质量、施工进度及合同履行，保障甲方的权益。7.2 第三方介入的意义在于，通过第三方的监督和担保，降低甲方在合同履行过程中的风险，确保甲方的权益得到充分保障。第八条 甲方为主导的目的和意义8.1 甲方作为合同的主导方，有权对乙方进行施工过程的监督检查，确保施工质量符合相关标准。8.2 甲方有权根据实际情况决定是否同意乙方延期施工，并有权要求乙方支付违约金。8.3 甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益和责任，确保甲方的利益在合同履行过程中得到充分保障，降低甲方面临的风险。甲方（盖章）：_年_月_日乙方（盖章
7、）：_年_月_日第三方（盖章）：_年_月_日附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 技术要求4. 付款节点及付款比例5. 质量保修条款第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导地址：_，联系人：_，联系电话：_。地址：_，联系人：_，联系电话：_。地址：_，联系人：_，联系电话：_。第一条 第三方主体的职责1.1 第三方作为担保方，应对乙方的施工质量、施工进度及合同履行进行监督。1.2 第三方应确保乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工。1.3 第三方应承担乙方的违约责任，确保甲方的权益不受损害。第二条 乙方的权益保障2.1 乙方有权按照合同约定进行施工，并有权要求第三方履行担保责
8、任。2.2 乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。2.3 乙方有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、施工方案等技术资料。第三条 甲方的义务3.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。3.2 甲方应按照合同约定提供施工所需的设计图纸、施工方案等技术资料。3.3 甲方应按照合同约定对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量符合相关标准。第四条 违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的_%。4.2 乙方未按照约定标准进行施工的，甲方有权要求乙方立即整改，并要求乙方支付违约金。4.3 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天
9、数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_%。第五条 质量保修5.1 乙方应就本项目的施工质量承担_年的质量保修责任。5.2 保修期内，乙方接到甲方关于质量问题的通知后，应在_小时内派员到现场进行检查、维修。第六条 争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条 第三方介入的意义和目的7.1 第三方介入本合同的目的在于，通过第三方的监督和担保，降低甲方在合同履行过程中的风险，确保甲方的权益得到充分保障。第八条 甲方为主导的目的和意义8.1 甲方作为主导方的目的和意义在于，通过明确甲方的权益和责任，确保甲方的利益在合同履行过程中得到充分保障，降低甲方面临的风险。甲方（盖章）：_年_月_日乙方（盖章）：_年_月_日第三方（盖章）：_年_月_日附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 技术要求4. 付款节点及付款比例5. 质量保修条款