《2024年建设工程施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年建设工程施工合同.doc(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号:2024001根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3工程规模:_1.4工程内容:_1.5工程预算:人民币_元整(大写:_元整)二、合同工期2.1工期自_年_月_日起至_年_月_日止,共计_天。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程建设,如有特殊情况需延期,应提前向甲方提出申请,并经甲方批准。三、工程质量3.1乙方应按照约定的工程内容、工程量和质量标准进行施工,确保工程质量达到国家及行业相关标准。3.
2、2工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为_年。四、工程费用及支付4.1工程费用为人民币_元整(大写:_元整)。4.2甲方应按照约定的付款进度及时向乙方支付工程款项。4.3工程款项的支付方式如下:(1)预付款:合同签订后_个工作日内,甲方支付乙方工程预算的_%作为预付款;(2)进度款:按照工程进度,甲方支付乙方已完工程量的_%;(3)竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款项的_%。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程预算的_%逾期天数。5.2甲方未按照约定的付款进度支付工程款项的,应当按照逾期天数向乙方支付违
3、约金,违约金计算方式为:应付款项的_%逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和施工技术要求进行施工。7.2乙方应遵守国家及地方的法律法规,严格按照安全生产的要求进行施工。7.3乙方应保证工程期间的交通、水电、通讯等基础设施的畅通和正常使用。7.4工程竣工验收合格后,乙方应按照甲方的要求提供相关竣工资料。八、附件8.1本合同附件包括:工程设计文件、施工图纸、施工技术要求、工程量清单等。8.2附件的名称、数量、规格等详见甲方提供的清单。九、合同的生效、
4、变更和解除9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。9.2合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。9.3合同期满后,如双方无异议,本合同自动终止。十、其他10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同编号:2024001根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工,并由丙
5、方提供相关服务的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3工程规模:_1.4工程内容:_1.5工程预算:人民币_元整(大写:_元整)二、第三方主体的责权利2.1丙方作为第三方主体,应向乙方提供如下服务:(1)技术支持:丙方应提供专业技术支持,确保乙方的施工技术符合相关标准;(2)材料供应:丙方应按照合同约定,向乙方供应所需的建筑材料;(3)质量监督:丙方应对乙方的施工质量进行监督,确保工程质量达到国家及行业相关标准。2.2丙方应按照约定的服务内容、服务质量和服务期限履行合同义务。2.3丙方应遵守国家及地方的法律法规,严格按照安全生产的要求提供服务。三
6、、甲方的权益保障3.1甲方有权对乙方的施工进度、施工质量进行监督和检查。3.2甲方有权根据合同约定,向丙方提出服务要求,并要求丙方按照约定提供服务。3.3甲方有权在合同约定的范围内,对工程进行设计变更。3.4甲方有权按照约定的付款进度向乙方支付工程款项。3.5甲方在合同履行过程中,如发现乙方存在违约行为,有权要求乙方承担违约责任。四、乙方的违约及限制条款4.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程预算的_%逾期天数。4.2乙方未按照约定的工程质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方重新施工,并承担由此产生的费用。4.3乙方在施工过程中,如存在违法行
7、为,应自行承担相应法律责任。4.4乙方不得将其承包的工程转包或分包给其他单位或个人。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和施工技术要求进行施工。6.2乙方应遵守国家及地方的法律法规,严格按照安全生产的要求进行施工。6.3乙方应保证工程期间的交通、水电、通讯等基础设施的畅通和正常使用。6.4工程竣工验收合格后,乙方应按照甲方的要求提供相关竣工资料。七、附件7.1本合同附件包括:工程设计文件、施工图纸、施工技术要求、工程量清单等。7.2附件的名称、数量、规格等
8、详见甲方提供的清单。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同的变更和解除应经三方协商一致,并签订书面协议。8.3合同期满后,如三方无异议,本合同自动终止。九、其他9.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。9.2本合同未尽事宜,三方可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日第三方介入的意义和目的:第三方主体的介入,旨在为甲方和乙方提供专业化的服务,确保工程质量和进度的顺利进行。丙方作为第三方主体,具有丰富的行业
9、经验和技术实力,能够为乙方提供有效的技术支持、材料供应和质量监督,从而保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义:甲方作为合同的主导方,其权益得到了第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导合同编号:2024002根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工,并由丙方提供相关服务的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3工程规模:_1.4工程内容:_1.5工程预算:人民币_元整(大写:_元整)二、第三方的责权利2.1丙方作为第三方主体,应向乙方提供如下服务:
10、(1)技术支持:丙方应提供专业技术支持,确保乙方的施工技术符合相关标准;(2)材料供应:丙方应按照合同约定,向乙方供应所需的建筑材料;(3)质量监督:丙方应对乙方的施工质量进行监督,确保工程质量达到国家及行业相关标准。2.2丙方应按照约定的服务内容、服务质量和服务期限履行合同义务。2.3丙方应遵守国家及地方的法律法规,严格按照安全生产的要求提供服务。三、乙方的权益保障3.1乙方有权对甲方的工程设计文件、施工图纸和施工技术要求提出合理化建议。3.2乙方有权根据合同约定,接受丙方提供的服务。3.3乙方有权在合同约定的范围内,对工程进行设计变更。3.4乙方有权按照约定的付款进度向甲方支付工程款项。3
11、.5乙方在合同履行过程中,如发现甲方存在违约行为,有权要求甲方承担违约责任。四、甲方的违约及限制条款4.1甲方未按照约定的工期完成工程设计和技术交底,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:工程预算的_%逾期天数。4.2甲方未按照约定的工程内容、工程量和质量标准进行施工的,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。4.3甲方不得无故拖延支付乙方工程款项,如发生拖延支付的情况,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的_%逾期天数。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1甲方应
12、按照乙方提供的工程设计文件、施工图纸和施工技术要求进行施工。6.2甲方应遵守国家及地方的法律法规,严格按照安全生产的要求进行施工。6.3甲方应保证工程期间的交通、水电、通讯等基础设施的畅通和正常使用。6.4工程竣工验收合格后,甲方应按照乙方的要求提供相关竣工资料。七、附件7.1本合同附件包括:工程设计文件、施工图纸、施工技术要求、工程量清单等。7.2附件的名称、数量、规格等详见甲方提供的清单。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同的变更和解除应经三方协商一致,并签订书面协议。8.3合同期满后,如三方无异议,本合同自动终止。九、其他9.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。9.2本合同未尽事宜,三方可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日乙方为主导的目的和意义:乙方作为合同的主导方,其权益得到了充分保障。通过第三方主体的介入,乙方在施工过程中得到了技术支持、材料供应和质量监督等方面的保障,确保了工程质量和进度的顺利进行。同时,乙方在合同中增加了自身的权利条款和多种利益条款,使自身在合同履行过程中具有更大的主动权和利益保障。