《供水工程施工合同专业版(合同版本).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供水工程施工合同专业版(合同版本).doc（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号：_供水工程施工合同专业版地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于供水方拥有供水资源，并需对供水设施进行建设、改造或维护；鉴于施工方具备相关的施工资质和技术能力，愿意承担供水工程的施工任务；为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：根据供水方的要求，施工方负责完成供水工程的施工，包括但不限于水源地建设、输水管道铺设、配水管网建设、水厂建设及配套设施等。第二条合同价格2.1工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2付款方式：（1）合同签订后，供水方支付施工方工程总价款的30%；（2）工程进
2、度达到50%时，供水方支付施工方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，供水方支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条工程质量3.1施工方应按照供水方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范；（2）工程应满足供水方的使用要求；（3）工程验收合格后，应向供水方提供完整的工程资料。第四条工程进度4.1施工方应按照合同约定的工期完成工程施工。4.2工期延误：（1）如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任；（2）如
3、因供水方原因导致工期延误，供水方应支付施工方因此产生的额外费用。第五条质保期5.1工程验收合格后，施工方向供水方提供质保服务，质保期为_年。5.2在质保期内，如工程出现质量问题，施工方应负责修复，并承担相应费用。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：违约金=违约部分工程总价1%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（
4、或盖章）之日起生效，有效期为_年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_年_月_日附件：1.施工图纸及技术要求2.工程预算书3.施工方案4.施工资质证明5.相关法律法规和标准规范第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导供水工程施工合同专业版地址：联系方式：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于供水方拥有供水资源，并需对供水设施进行建设、改造或维护；鉴于施工方具备相关的施工资质和技术能力，愿意承担供水工程的施工任务；为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，为了保证工程质量和施工进度，引入监管方对工程进行监督管理，以确保工程顺利实施。第一条工程概况1.1工程名称：_1
5、.2工程地点：_1.3工程内容：根据供水方的要求，施工方负责完成供水工程的施工，包括但不限于水源地建设、输水管道铺设、配水管网建设、水厂建设及配套设施等。第二条合同价格2.1工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2付款方式：（1）合同签订后，供水方支付施工方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，供水方支付施工方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，供水方支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条工程质量3.1施工方应按照供水方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
6、3.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范；（2）工程应满足供水方的使用要求；（3）工程验收合格后，应向供水方提供完整的工程资料。第四条工程进度4.1施工方应按照合同约定的工期完成工程施工。4.2工期延误：（1）如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任；（2）如因供水方原因导致工期延误，供水方应支付施工方因此产生的额外费用。第五条质保期5.1工程验收合格后，施工方向供水方提供质保服务，质保期为_年。5.2在质保期内，如工程出现质量问题，施工方应负责修复，并承担相应费用。第六条甲方权益保障6.1甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。6.2
7、甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，如乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.3甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，乙方应予以配合。6.4甲方有权在合同履行过程中对乙方进行评价，并根据评价结果对乙方进行奖励或处罚。第七条乙方的违约及限制条款7.1乙方如未能按照合同约定的工期完成工程施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约部分工程总价1%。7.2乙方如未能按照合同约定的质量标准完成工程施工，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并承担相应费用。7.3乙方如未能按照合同约定的条件提供施工服务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第八条监管方的职责和权益8.1监管方负责对工
8、程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。8.2监管方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方按照合同约定履行义务。8.3监管方有权对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方进行奖惩。8.4监管方有权向甲方提供监管报告，并对甲方提供的工程资料进行审核。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式三份，甲方、乙方和监管方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：监管方（盖章）：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导供电工程施工合同专业版地址：
9、联系方式：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于供电方拥有供电资源，并需对供电设施进行建设、改造或维护；鉴于施工方具备相关的施工资质和技术能力，愿意承担供电工程的施工任务；为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。同时，为了保证工程质量和施工进度，引入监管方对工程进行监督管理，以确保工程顺利实施。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：根据供电方的要求，施工方负责完成供电工程的施工，包括但不限于变电站建设、输电线路铺设、配电网建设、供电设备安装及配套设施等。第二条合同价格2.1工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2付款方式：（1
10、）合同签订后，供电方支付施工方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，供电方支付施工方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，供电方支付施工方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条工程质量3.1施工方应按照供电方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范；（2）工程应满足供电方的使用要求；（3）工程验收合格后，应向供电方提供完整的工程资料。第四条工程进度4.1施工方应按照合同约定的工期完成工程施工。4.2工期延误：（1）如
11、因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任；（2）如因供电方原因导致工期延误，供电方应支付施工方因此产生的额外费用。第五条质保期5.1工程验收合格后，施工方向供电方提供质保服务，质保期为_年。5.2在质保期内，如工程出现质量问题，施工方应负责修复，并承担相应费用。第六条乙方权益保障6.1乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务，如甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。6.2乙方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，甲方应予以配合。6.3乙方有权在合同履行过程中对甲方进行评价，并根据评价结果对甲方进行奖励或处罚。第七条甲方的违约及限制条款7.1甲方如未能按照合同约定的工期完成工程设计和技
12、术交底，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约部分工程总价1%。7.2甲方如未能按照合同约定的条件提供施工场地和施工条件，乙方有权要求甲方支付违约金。7.3甲方如未能按照合同约定的时间和金额支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第八条监管方的职责和权益8.1监管方负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。8.2监管方有权对甲方和乙方进行现场检查，并要求双方按照合同约定履行义务。8.3监管方有权对甲方和乙方进行考核，并根据考核结果对双方进行奖惩。8.4监管方有权向供电方和施工方提供监管报告，并对双方提供的工程资料进行审核。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式三份，甲方、乙方和监管方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：监管方（盖章）：