《建设工程施工合同-施工企业.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同-施工企业.doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号：待填写建设工程施工合同-施工企业甲方（发包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写乙方（承包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写第一条工程概况1.1工程名称：待填写1.2工程地点：待填写1.3工程规模：待填写1.4工程内容：待填写1.5工程预算：人民币待填写元整（大写：待填写元整）第二条合同价格2.1双方确认，本合同施工项目的总价为人民币待填写元整（大写：待填写元整），包括工程量清单所列的各项工程内容。2.2合同价格采取固定总价方式，不再调整。第三条施工期限3.1双方确认，本合同施工项目的计划工期为待填写日，自开工之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工
2、期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，应提前待填写天向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准按照建筑工程质量验收统一标准（GB50300）执行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条付款方式及进度5.1本合同价款支付采取进度付款方式，具体付款节点及比例按照双方约定的工程进度计划执行。5.2甲方支付乙方工程进度款时，应出具相应的付款凭证。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起待填写日内支付乙方剩余工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成
3、施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价0.05%逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项0.05%逾期天数。6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。8.3本合同未尽事宜，可由双
4、方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：待填写甲方（发包方）：待填写乙方（承包方）：待填写签订日期：待填写第一篇范文：合同编号：待填写第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程施工合同-施工企业甲方（发包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写第三方主体（监理方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写乙方（承包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写第一条工程概况1.1工程名称：待填写1.2工程地点：待填写1.3工程规模：待填写1.4工程内容：待填写1.5工程预算：人民币待填写元整（大写：待填写元整）第二条合同价格2.1双方确认，本
5、合同施工项目的总价为人民币待填写元整（大写：待填写元整），包括工程量清单所列的各项工程内容。2.2合同价格采取固定总价方式，不再调整。第三条施工期限3.1双方确认，本合同施工项目的计划工期为待填写日，自开工之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，应提前待填写天向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准按照建筑工程质量验收统一标准（GB50300）执行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条付款方式及进度5.1本合同价款支付
6、采取进度付款方式，具体付款节点及比例按照双方约定的工程进度计划执行。5.2甲方支付乙方工程进度款时，应出具相应的付款凭证。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起待填写日内支付乙方剩余工程款。第六条甲方权益保障6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价0.05%逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项0.05%逾期天数。6.3乙方应保证甲方在工程过程中的知情权，及时向甲方报告工程进度、质量等情况。6.4乙方应接受甲方及第三方主体的监督和管理，确
7、保施工过程的合规性。第七条第三方主体的职责7.1第三方主体应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。7.2第三方主体有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方提供相关资料和报告。7.3第三方主体应及时发现和纠正乙方在施工过程中的问题，并向甲方报告。第八条违约责任及限制条款8.1乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。8.2乙方应严格按照甲方和第三方主体的要求进行施工，不得擅自变更工程内容、工期等。8.3乙方在施工过程中出现违法行为，导致甲方权益受损的，乙方应承担相应的法律责任。第九条争议解决
8、9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体保留一份。10.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。10.3本合同未尽第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程施工合同-施工企业甲方（发包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写第三方主体（监理方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写乙方（承包方）：待填写地址：待填写联系人：待填写联系电话：待填写第一条工程概况1.1工
9、程名称：待填写1.2工程地点：待填写1.3工程规模：待填写1.4工程内容：待填写1.5工程预算：人民币待填写元整（大写：待填写元整）第二条合同价格2.1双方确认，本合同施工项目的总价为人民币待填写元整（大写：待填写元整），包括工程量清单所列的各项工程内容。2.2合同价格采取固定总价方式，不再调整。第三条施工期限3.1双方确认，本合同施工项目的计划工期为待填写日，自开工之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期的，应提前待填写天向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准
10、按照建筑工程质量验收统一标准（GB50300）执行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条付款方式及进度5.1本合同价款支付采取进度付款方式，具体付款节点及比例按照双方约定的工程进度计划执行。5.2甲方支付乙方工程进度款时，应出具相应的付款凭证。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起待填写日内支付乙方剩余工程款。第六条乙方权益保障6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价0.05%逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为
11、：违约金=应付款项0.05%逾期天数。6.3乙方应保证甲方在工程过程中的知情权，及时向甲方报告工程进度、质量等情况。6.4乙方应接受甲方及第三方主体的监督和管理，确保施工过程的合规性。第七条第三方主体的职责7.1第三方主体应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。7.2第三方主体有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方提供相关资料和报告。7.3第三方主体应及时发现和纠正乙方在施工过程中的问题，并向甲方报告。第八条违约责任及限制条款8.1甲方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。8.2甲方应严格按照乙方和第三方主体的要求进行施工，不得擅自变更工程内容、工期等。8.3甲方在施工过程中出现违法行为，导致乙方权益受损的，甲方应承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体保留一份。10.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。10.3本合同未尽