《2022年-2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关试题库(有答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关试题库(有答案).docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年-2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关试题库（有答案）单选题（共35题）1、按露天矿岩体地质结构的划分规定，（）岩体地质结构形式不存在。A.块状B.层状C.碎裂状D.软土状【答案】D2、巷道与胴室的钻眼爆破法施工，其基本程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B3、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢D.密振快抽【答案】B31、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同
2、意垫资【答案】D32、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的（）oA.受拉部位B.受压部位C.中部D.上部【答案】A33、当人工挖孔灌注桩的开挖深度超过（）时，应设置通风设施。A. 3mB. 5mC. 8mD. 10m【答案】D34、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出肝时处理？B.放炮前必须加固工作面后10m的支护？C.锚喷支护应紧跟工作面？D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A35、混凝土结构检验中，梁、柱的钢筋保护层厚度允许误差是（）。A.不应大于 5mmB.不应小于 5mmC.不应大于 5cmD.不应小于 15cm【答案】A多选
3、题（共20题）1、骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有（）oA.承受吊车自重B.加强厂房整体刚度C.传递水平风荷载D.传递吊车运动冲切作用E.承受墙体和屋盖自重【答案】BCD2、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC3、专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（）。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】BCD4、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3. 55. 0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C
4、.浅眼多循环作业的眼深应为1. 22. 0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0. 40. 6m【答案】AC5、被选用的工业炸药应满足基本要求有（）A.爆炸性能好B.具有较高的机械感度和适当的起爆感度C.具有较高的热安定性、物理化学相容性和适当的稳定贮存期D.使用方便，易于装药，炸药生产、使用过程中不会给人体和环境带来较大的 危害或污染E.原料来源广泛，价格便宜，加工工艺简单，使用方便，操作安全可靠【答案】ACD6、关于矿业工程总承包项目售后服务主要工作内容的说法，正确的是()。A.自合同项目主体工程完工之日开始，到工程总承包合同约定的质量保证期期 满为止B.进行
5、工程总承包项目账目清理，质保期结束时回收质保金C.工程总承包项目售后服务还包括合同项目验收后的剩余的质量保修期的工作D.当出现建(构)筑物地基基础工程故障时，工程总承包企业必须进行返工或修 复E.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7d内派人修理【答案】BC7、泥浆护壁成孔灌注桩的特点有()。A.设备简单，适用范围广B.操作方便，不受场地限制C.操作方便,受场地限制D.成孔速度快E.工作效率高8、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】
6、CD9、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有()oA.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD10、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()oA.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业11、质量控制的影响因素通常指的是下列哪些因素（）。A.人B.料（材料）C.机（设备）D.法（方法）E.工期【答案】ABCD12、压风机房的位置应设置要求有（）oA.远离办公楼B,远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD13、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以 分为（
7、）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC14、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2. 2mB.长度超过60nl的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1. 0mD.通道的坡度不到12时应设踏步；超过12时应加设防滑条E.高度超过0. 6m的平台其周围应设栏杆【答案】ABC15、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）oA.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.肝石场E.混凝土搅拌站【答案】BD16、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密
8、度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂（灌水）法C. 土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂（砾）石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD17、关于立井施工的一般性测量工作的说法，正确的是0。A.在圆形井筒施工中，悬挂井筒中心垂线的作用是为了掘砌作依据B.边线点可随井筒加深逐步向下移设，其间隔一般应不小于50mC.移设后各垂线点间距与移设前相比，其互差均不得超过10mmD.当车场巷道掘进到80m时，应按联系测量的规定进行定向测量。E.扒钉的位置应根据井筒中心垂线的位置进行检查【答案】AC18、下列设施中，属于生产性辅
9、助设施的有()oA.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC19、根据煤矿井巷工程施工规范GB505H2010规定，说法正确的有()OA.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于40mC.巷道采用砌石宣支护时，临时支护应紧跟工作面D.永久水沟距掘进工作面不宜大于40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】BCD20、一般情况下，和易性包括以下哪些含义()oA.流动性B.黏聚性C.保水性D.硬化性E.速凝性【答案】ABC大题(共10题)一、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上
10、2点进行露天爆破 工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工 作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣 笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通 知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。 问题L库房值班人员的错误行为在哪里?2.分析事故发生的原因及其预防措 施。【答案】1.根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行 其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉 是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2.根据爆破安全规程要 求，在大雾天、
11、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破 时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚 间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案 例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣 笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格 按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负 责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进 人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况 下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，
12、一般不允许 晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格 执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破 施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破 过程中的各种安全要求。二、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会一进行现场考察一编制投标文件的程序参加了一净直径7. 0m、深650m立井井筒的施工招 标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批 水泥进行进场联合验
13、收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋一施工单位自检一浇注混凝土的程序组 织施工。（3）在完成500nl井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。【答案】存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确（1分）：正确程序：现场考察后参加投标预备会（1分）。三、背景某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m,每断面 锚杆11根;采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷;喷混凝土 厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内 容：（1）树脂药卷检查：材
14、料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；（2）锚杆检 查：1）进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格拉拔力检查：有全部合格班组 检查记录，中间验收采用平均分布（间隔50m）抽查共计三根，最小值不低于设 计的90%;3）与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm;4）锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1. 锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响？2.哪些锚杆检查方法不符合要求?3.记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内 容?它对锚杆支护作用有什么影响?4.哪些检查内容是质量的主要控制点？【答案】1.根据规定，锚杆及其配件
15、的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材 质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根（卷）应有不少于3根 （卷）的抽样结果。lOOni巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根（卷），每样（种）材 料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐 全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2.根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大 于20% 因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合 要求。3.锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N?m。锚
16、杆托盘4、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在56nlm以上时，多采用()。A. 一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A5、不属于副井系统的井下碉室是0。A.等候室B.调度室C.水仓D.管子道【答案】B6、在立井支护结构中，()已成为井壁的主要结构形式。A.混凝土砌块B.砖砌体C.锚喷支护D.混凝土【答案】D7、炸药的组分配比要求零氧平衡的原因是为()oA.保证炸药稳定性实现运输和使用安全 实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用 的基本条件。 4.根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔 力和托盘安装质量。四、某矿井采用立井开拓，主
17、、副井井筒位于同一工业广场，主井井筒采用临 时井架凿井，副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工， 基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8n13/h。主、副井井筒冻结及 掘砌施工由某施工单位承担。该施工单位编制了矿井施工方案为：主、副井井 筒交错开工，错开时间3个月。箕斗装载胴室与主井井筒同时施工，主、副井 同时到底进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注 明的含水层。该含水层涌水达到20nl3/h,施工单位凭借自身的施工经验，提 出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元，该方案经建设单位同意 后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误
18、2个月。事后，施 工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒 通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工，副井井筒施工速度正常，为实现 主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整的施工方案。【问题】1.副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2.确定该矿井主、副井井筒的 合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3.施工单位提出的索赔是否合理？ 说明理由。4.强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利 影响?5.为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工 组织方案？【答案】1.副井井筒利用永久井架凿井具有下列特点：优点：可节省临时井架 的
19、使用费，加快副井的改装速度，缩短建井工期。缺点：提前使用副井井架会 增加前期投资和前期准备工期，另外给井筒施工设备布置带来不便。2.该矿井 主、副井井筒的合理开工顺序为主井先开工，副井后开工。其间隔时间是3个 月。该开工顺序优点是可实现主副井同时到底，同时进行短路贯通，贯通时间 快，独头掘进距离短。有利于提前改装临时罐笼，加大提升能力，尽快形成井 下巷道快速开拓的条件，可以缩短主副井交替装备的工期。3.施工单位提出索 赔合理。理由：造成工期延误2个月，施工单位的原因造成。因为在主井井筒 基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，不属于施工单位的责 任，且施工单位提出采用强排水方法经过建设
20、单位同意的。4.强排水方法通过 含水层对施工单位的作业环境造成不利影响有人员在淋水的环境中作业，对作 业质量控制不利，而且有增大安全隐患的诱因；对井筒的质量控制不利。由于 淋水会沿井壁进入混凝土，会造成井壁跑浆，影响混凝土强度、外观、密实度 等质量问题。5.由于主井延误2个月，使主井延迟2个月到底。可暂不施工装 载胴室，主井到井底车场水平先进行短路贯通。这样装载胴室就不在关键线路 上，可待副井永久装备完成后，主井永久装备前完成装载胴室的施工。五、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5nb基坑北侧距基坑边缘4nl处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有 施工单位的大量建筑钢
21、材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表 以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更 改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖 方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分 坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位 准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几级基坑？说明理 由。【答案】一级基坑（1分）；根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基 坑列为一级基坑（1分）。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事 件1： 3月5日，在施工运输
22、石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发 生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位 在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山 时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的 事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工 后，项目经理提出了索赔。事件3： 7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资 料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立 即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔
23、。2.试述承 包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给 了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。 事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期 损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d,正确的做法应该是索 赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见 的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。 2.承包人的索赔程序是：（1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔 事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通
24、 知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承 包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的 其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。（2）业主（监理工程师）审核索赔 报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承 包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合 同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费 用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按 合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。（3）确定合理的补偿额。经业 主（监理工程师）核查
25、同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度 不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。 协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑 物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常 不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开 工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元/d,工 程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施
26、工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员 死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不 便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公 司领导决定不经验收即投入使用。问题L本工程发生的职业伤害事故按发生 原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2.伤亡事故处理时限是如何规 定的3.承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额 4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处 理【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事
27、故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故 调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情 况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延 误40d,其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响 承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工 中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期 延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之 日（次年4月17日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责 任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承
28、担保修责任，派人检 查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的， 承包方应负责并承担修理费用。八、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建 需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘，距离原副井150m,为节 约投资新副井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井井筒直径 6. 5m,深度750nb表土段深度85m,采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双 层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位A承 担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商B签订了混 凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段
29、无流沙层，预计最大涌水 量为15m3/h,基岩段550580nl处有一含水层，最大涌水量为130nl3 / h,采 用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为12nl3/h。基岩段施工 中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内容如下：采用 金属液压整体下移模板砌壁，模板高度3600则，模板直径6500mni；每次浇筑混 凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做 相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于3d；混凝土采用底卸式 吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到360m 时，发现280298m段混凝土抗压强度达不到
30、设计要求。施工到550m时施工单 位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为15m,发现钻孔涌水量很小，决定继 续施工。施工到565m位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到140m3/h, 2 小时候回落到120m3 / h,依然超过井筒排水能力60m3 / h导致淹井事故发生。 为此施工单位提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到7.5m3 /h,监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费 用60万元，工期延长10d,施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题1.新 副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2.施工单位编制的质量保证措 施存在哪些问题应如何修改3.针对
31、280298nl段混凝土抗压强度达不到设计 要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、 建设单位以及混凝土供应商应如何应对4.淹井事故中，建设单位应当如何应 对施工单位的索赔说明理由。5.施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理 为什么【答案】1.不合理。因为井筒检查孔距离井筒中心不应超过25m。2.质量保 证措施中，模板的直径为6500mm不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大 10-40mm；洒水养护不少于3d不合理，应该为不少于7d。3.针对该段混凝土 工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果 合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要
32、求，则按实际条件验算结构的安全 度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返 工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相 应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监 理单位应当协调三家单位，并对事件的根本原因进行调查并制定预防措施。4.淹井事故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒涌水量瞬间 达到140nl3 / h不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按 规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5.施工单位壁后注浆 的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量7.5n13/h符合合格标准
33、。九、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8nh深度920m,其中表土 段600m,冻结法施工，工程估算价L 5亿元人民币，招标文件规定，本工程投 标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招 标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施 工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员 会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合 评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成 本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真 估算，编制了成本计划
34、并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各 种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措 施，其中针对工伤事故风险，采取了 3项防范措施：（1）强化安全和规程教 育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程 中，由于设计变更，井筒深度增加了 50米，建设单位决定按施工单位投标书中 井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出 5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值 36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场 清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及
35、设备闲置费用18万元。【问题】1 .本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2 .评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工 单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内 容？ 4,施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？ 5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工 单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标 保证金不得超过招标项目估算价的2%o2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工
36、单位A的投标保证金？分别说明理由。答：不受理施工单位A的书面澄清文 件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主 动提出的澄清、说明。招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止 后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的 主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：工程承包合同； 施工成本计划；进度报告；工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要 依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4,施工 单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：强化安 全和规程教育-风险规避；增加临时支护措施投入-风险
37、自留；为作业人员 购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理 由。答：不合理。因为井筒深度增加50m,井筒内的提升、吊挂等设施需要进 行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单 位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明 细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：施工单位一台价值36万元 施工设备损坏；施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设 单位承担：造成现场道路和施工用房经济损失32万元；采购的工程材料损 失23万元；现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。一十、某锚喷巷道净宽度
38、的质量要求为：下限为3940丽，上限为4100mm。从 50个测点中测得样本标准差为32mll1,均值为4042mm。该巷道采用光面爆破法 施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题L计算 工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例 情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于1. 33,表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏 差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可 能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要
39、求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问 题可能包括：1）钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破 方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持 不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2）操作者技术水平 低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3）钻眼设备质 量存在问题，使钻眼质量不易控制；4）量测器具精度不够。B.使爆炸具有最高的效力C.为避免炸药爆炸后有残余毒气D.为保证较小的机械感度【答案】C8、采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。A.抗冻性好B.耐高温C.抗渗等级高D.抗裂性好【答案】A9、
40、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是()oA.通风安全设施B.巷道水沟C.井筒壁座D.井底水窝【答案】A10、在施工机械使用费中，不属于施工机械台班单价组成部分的是()。A.人工费B.仪器仪表使用费C.税费D.燃料动力费【答案】B11、关于露天深孔台阶爆破参数的说法，正确的是（）.A.台阶高度与生产、安全及经济效益直接相关，台阶高度越大，经济效益越好B.钻孔的超钻深度与台阶高度、坡面角度及岩石坚固性系数等相关，岩石越坚 硬，需要的超钻深度越大C.底盘抵抗线的确定一般与炮孔直径及炮孔密集系数无关D.单位炸药消耗量的确定主要依据岩石的坚固性及所选用的炸药类型，可忽略 自由面数量的影响【答案】
41、B12、按照建设工程质量管理条例的规定，建设工程发生质量事故，有关单 位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A. 8hB. 12hC. 24hD. 48h【答案】c13、钢材疲劳破坏是指钢材在（）作用下，抵抗破坏的能力。A.冲击荷载B.交变荷载C.重复荷载D.恒定荷载【答案】B14、属于立井井筒表土普通法施工的是（）oA.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】D15、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的, 将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A16、立井施工时吊桶要（）布置
42、。A.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧B.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧C.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧D.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧【答案】D17、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则 这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C18、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是（）0A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B19、对需要回灌的工程而言，回灌井与（）是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B20、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。
43、A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A21、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B22、工程安全事故调查组成员不应包括()A.事故发生单位人员B.公安机关相关人员C.政府相关人员D.工会成员【答案】A23、炸药的组分配比要求零氧平衡的原因是为()oA.保证炸药稳定性实现运输和使用安全B.使爆炸具有最高的效力C.为避免炸药爆炸后有残余毒气D.为保证较小的机械感度【答案】C24、石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩.石浆石D.沉积岩【答案】D25、在露天爆
44、破工作的基本要求中，在提高爆破技术经济效益指标方面，应努 力做到()。A.提高钻孔延米爆破方量，降低炸药单耗，充分发挥机械效能，使综合成本最 低B.防止爆破地震、冲击波、飞石和噪声的危害，确保安全爆破C.破碎块度符合工程要求，大块率低、无根坎D.减少后冲、后裂和侧裂，以降低对边坡稳定性的影响程度【答案】A26、矿山地质中，岩石按()可分为三大类别，即：沉积岩、岩浆岩和变质岩。A.时间年代B.地理位置C.成因D.空间发展【答案】C27、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括()oA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B28、毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技 术。A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】A29、通常，不会影响矿井建设工期的井巷工程项目是()。A.立井井筒B.主要运输大巷C.井底煤仓D.风井总回风巷【答案】C30、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()oA.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击