风电项目工程监理合同.docx

《风电项目工程监理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电项目工程监理合同.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、XX (49.5MW)风电项目工程监理合同合同编号：XXXX-JG-XXXX-02委托人:XXXX风力发电有限公司 监理人：XX电力工程监理公司中国XXXXXX年XX月第一部分建设工程委托监理合同委托人XxXX风力发电有限公司与监理人XX电力工程监理公司经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下：工程名称：XX (49. 5MW)风电项目工程监理工程地点：XX省XX镇XX风电场工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：SI监理投标书和中标通知书；SI本合同标准条件；SI本

2、合同专用条件；SI在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。第一部分建设工程委托监理合同委托人XxXX风力发电有限公司与监理人XX电力工程监理公司经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下：工程名称：XX (49. 5MW)风电项目工程监理工程地点：XX省XX镇XX风电场工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：SI

3、监理投标书和中标通知书；SI本合同标准条件；SI本合同专用条件；SI在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自XxXX年J_月亘日开始实施,至XXXX年XX月XX日完成。本合同一式一拾一份，具有同等法律效力，双方各执一伍一份。附件1：本项目的主要人员情况表；附件2：仪器设备汇总表；附件3：旁站监理方案与巡视检查方案附件4：阳光承送协议。（签章）（签章）委托人：XXXX风力发电有限公司监理人：XX电力工程监理公司法定代表人：法定代表

4、人：（签章（签章）地址：地址：联系人：电话：传真： 开户银行：账号：联系人 电话： 传真： 开户银 账号：本合同签订于：XXXX年XX月XX日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1) 工程是指委托人委托实施监理的工程。(2) 委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3) “监理人是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4) ) 监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5) 总监理工程师是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。(6) “7我包人是指除监埋人以外

5、，委忙人就_1_程建设有关事宜釜IJ合同的当事人C(7) 工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。(8) “工程监理的附加工作是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加 的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间经 双方协商一致同意增加的工作。(9) 工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终 止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(1) 日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。1 (1) 月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二

6、条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的 部门规章或工程所在地的地方法规、 地方规章。第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两 种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监 理工程师及其监理机构主要成员名单、 监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的 监理业务C在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适

7、应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产C在监理工作完成或中止时，应将 其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人C第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、 本合同业务有关的保密资料C委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要. 如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料:第

8、十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条 款中约定)，负责与监理人联系C更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条委托人应当将授子监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、 监理权限及 时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中子以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。(2)提供与区工程有关的济作单位、配合单位的名录。第十五条委托人应免费向监理人提供办公

9、用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件 约定的设施，对密理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限 的比例X设施原值+管理费)。第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同 专用条件中予以明确。监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利:(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。(3 )对工程建设有关事项包括工程规模、 设计标准、 规划设计、生产工艺设计和使用功能要求， 向委托人的建议权。(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建 议可能

10、会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布 的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(5 )审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、 保工期和降低成本的原则，向承包人提 出建议，并向委托人提出书面报告C(6 )主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、 复工令，但应当事先向委托人报告。 如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告C(8 )工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定

11、及国家质量标准 的材料、 构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项 工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(9) 工程施工进度的检查、 监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣 工期限的签认权。(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影 响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急

12、情况下未税事先报委托人批 准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理 机构可要求承包人调换有关人员C第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均 必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争 议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设 行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料C委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计

13、和设L使用功能要求的 认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。委托人认为监理人配备的总监理工 程师及其他监理人员不能胜任工作需要时，监理人应无条件予以更换。第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工 程造成换失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赠偿责 任或连带赔偿责任。黠理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推 迟或延误而超过书面约定的日期，双方应

14、进一步约定相应延长的合同期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经 济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总嵌（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额 （除去税金）O第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。 因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的 与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托 人的各种费用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反

15、则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延 长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应 延长，并得到附加工作的报酬。第三十二条在委托监理合向签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理 业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢

16、复执行监理业务时，应 当增加不超过4 2日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修 责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在4 2 O前通知对方，区解除合同使一方 遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起3 O日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监 理人提出任何书面解释时，

17、或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的， 监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后1 4日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终 止合同的通知，如果第二份通知发出后4 2 O内仍未得到委托人答豆，可终止合同或自行暂停或继续 暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监 理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未 履行义务的通知。若委托人发出通知后2 1日内没有收到答复，可在第一个通知发出后3 5日内发出 终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。