《中级经济师-建筑与房地产经纪专业知识与实务-建设工程合同管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师-建筑与房地产经纪专业知识与实务-建设工程合同管理.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级经济师-建筑与房地产经纪专业知识与实务-建设工程合同管理（）意味承包人已按合同约定完成了施工、竣工和缺陷修复义务。 A.颁发工程接收证书 B.颁发缺陷责任期终止证书 C.签发最终结清证书 D.结清单生效 正确答案：B 此题考查缺陷责任期相关内容。缺陷责任期届满后（江南博哥）14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的工程质量保证金。颁发缺陷责任期终止证书，意味承包人已按合同约定完成工程施工、竣工和缺陷修复义务。标准施工招标文件（2007年版）的合同条款及格式,包括()。A协议书、通用条款和专用条款B通用合同条款、专用合同条款、合同附件格式及合同文件的优先解释
2、顺序C适用法规通用条款和特殊情形D协议条款、备案条款和双方特殊约定 正确答案：B 此题考查标准施工招标文件（2007年版）的合同条款及格式。国家发改委等九部委联合发布的标准施工招标文件（2007年版）中的合同条款及格式，包括通用合同条款、专用合同条款、合同附件格式及合同文件的优先解释顺序。标准施工招标文件（2007年版）中合同条款规定，发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求时，承包人可获得的补偿内容是（）。 A.工期利润 B.工期费用 C.工期；费用利润 D.费用利润 正确答案：C 此题考查工程施工阶段承包人索赔。根据标准施工招标文件中的合同条款，承包人索赔原因及可补偿内容可知，因发包人提供
3、的材料和工程设备不符合合同要求，承包人可索赔工期、费用和利润。建设工程质量保证金管理办法规定,工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的()。A1%B2%C5%D3% 正确答案：D 考查第7章,缺陷责任期，建设工程质量保证金管理办法规定,发包人应按照合同约定方式预留工程质量保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。故正确答案为D。FIDIC施工合同条件基于以()为核心的管理模式。A业主B（咨询）工程师C承包商D争端裁决委员会 正确答案：B FIDIC施工合同条件基于以（咨询）工程师为核心的管理模式，因此，在合同条款中明示的（咨询）工程师的权限较大。FIDIC施工合同条件适用
4、于土木工程施工的()合同形式。A单价合同B固定总价合同C成本加酬金合同D可调总价合同 正确答案：A FIDIC施工合同条件适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。FIDIC施工合同条件适用于土木工程施工的()形式。A总价合同B单价合同C成本加固定酬金合同D成本加百分比酬金合同 正确答案：B FIDIC施工合同条件适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。FIDIC施工合同条件适用于土木工程施工的合同形式是()。A单价合同B固定总价合同C成本加酬金合同D调
5、值总价合同 正确答案：A 此题考查FIDIC施工合同条件。FIDIC施工合同条件适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书投标两和争端仲裁协议书格式。FIDIC土木工程施工合同条件采用的是基于以（）为核心的管理模式。 A.业主 B.（咨询）工程师 C.承包商 D.指定分包商 正确答案：B 此题考查FIDIC施工合同条件相关内容。FIDIC施工合同条件基于以（咨询）工程师为核心的管理模式，因此，在合同条款中明示的（咨询）工程师的权限较大。FIDIC土木工程施工合同条件采用的是一种以（?）为核心的管理模式。A业主B（咨询）工程师C承包商D指定分包商 正确答案
6、：B FIDIC施工合同条件基于以（咨询）工程师为核心的管理模式，因此，在合同条款中明示的（咨询）工程师的权限较大。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括()。A合同协议书B履约保函C中标通知书D预付款保函E发包人义务 正确答案：ABD 此题考查工程施工合同条款及格式相关内容。标准施工招标文件（2007年版）中的施工合同条款及格式，包括通用合同条款和专用合同条款两部分，此外，还包括合同附件格式。其中，合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函格式。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括（）。 A.合
7、同协议书 B.履约保函 C.中标通知书 D.预付款保函 E.发包人义务 正确答案：ABD 此题考查工程施工合同条款及格式相关内容。标准施工招标文件（2007年版）中的施工合同条款及格式，包括通用合同条款和专用合同条款两部分，此外，还包括合同附件格式。其中，合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函格式。采用无条件担保方式，持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，处理方式合理的是（）。 A.可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认 B.可凭保函要求担保人予以赔偿，但需承包人确认 C.可凭保函要求承包人予以赔偿，但需担保人确认 D.可凭保函要求承包人予
8、以赔偿，不需担保人确认 正确答案：A 此题考查履约保函特点。履约担保采用保函形式，担保方式采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认。在标准履约保函格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.三方共同 正确答案：B 此题考查工程施
9、工阶段隐蔽工程验收。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。 A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 正确答案：C 此题考查工程竣工日期确定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅
10、自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。 A.7 B.12 C.14 D.28 正确答案：C 此题考查工程设计合同履行中发包人主要义务。除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已通过发包人审查。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列处理方法中，不符合合同法律制度期定的是（）。 A.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收
11、合格之日为竣工日期 C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人验收之日为竣工日期 D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 正确答案：C 此题考查工程竣工日期确定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当事人就一工程签订了中标合同，并进行了备案，然后依照合同实际履行并组织施工。为办理施了许可证，当事人又就
12、此工程另行订立建设工程施工合同，未进行备案。工程实施过程中有造价咨询机构参与工作。法院在审理该建设工程施工合同纠纷时，应当以()作为结算价款的依据。A后又签订的工程施工合同B经过备案的中标合同C双方认可的造价咨询机构的咨询意见D法院认可的造价咨询机构的咨询意见 正确答案：B 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出()。A整改通知B暂停勘察通知C解除合同通知D费用赔偿通知 正确答案：B 此题考
13、查工程勘察合同履行中的违约责任。发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知。要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出（）。 A.整改通知 B.暂停勘察通知 C.解除合同通知 D.费用赔偿通知 正确答案：B 此题考查工程勘察合同履行中违约责任。发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失
14、等。发包人和勘察人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化的合同条款，属于标准勘察招标文件（2017年版）中的()。A协议书B附件C通用合同条款D专用合同条款 正确答案：D 专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可根据不同工程特点及具体情况，通过谈判、协商对相应通用合同条款进行修改、补充。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，其竣工日期应自()之日起算。A补充进行竣工验收B承包人交付C发包人正式使用D转移占有建设工程 正确答案：D 此题考查工程实际竣工日期的认定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定:建设工程经竣工验
15、收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。发包人无正当理由拒收勘察人提交的勘察文件，下列说法正确的是()。A视为发包人已接收勘察文件B视为发包人未接收勘察文件C勘察人需重新提交勘察文件D勘察人需协商发包人接收勘察文件 正确答案：A 此题考查工程勘察合同履行中发包人义务。发包人应当及时接收勘察人提交的勘察文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已接收勘察文件。发包人接收勘察文件时，应向勘察人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式
16、、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。发包人无正当理由拒收设计人提交的设计文件，下列说法正确的是()。A视为发包人已接收设计文件B视为发包人未接收设计文件C设计人需重新提交设计文件D需协商发包人接收设计文件 正确答案：A 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已接收设计文件。发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。发包人应在收到定金或预付款支付申请后()天内，将定金或预付款支付给勘察人。A7B14C15D28 正确答案：D 此题考查工程勘察合同履行
17、中发包人主要义务。发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人。发包人应在收到定金或预付款支付申请后（）天内，将定金或预付款支付给勘察人。 A.7 B.14 C.15 D.28 正确答案：D 此题考查工程勘察合同履行中发包人主要义务。发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56日后未进行验收，则确定承包人的实际竣工日应是()。A承包人提交竣工验收申请报告日B发包人组织竣工验收日C开始进行竣工检验日D验收组通过竣工验收日 正确答案：A 此题考查实际竣工日期。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56日后未
18、进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。根据标准勘察招标文件（2017年版）的合同条款，下列合同文件中标通知书、合同协议书、发包人要求、勘察纲要、投标函及投标函附录、通用合同条款、专用合同条款、勘察费用清单，按解释先后顺序排序正确的是()ABCD 正确答案：C 合同协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；发包人要求；勘察费用清单；勘察纲要；其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。根据标准设计施工总
19、承包招标文件（2012年版）中的合同条款，设计施工总承包合同履行过程中，属于承包人一般义务的有()。A完成各项承包工作B负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C提供施工场地及进场施工条件D发出开始工作通知E对全部工程的完备性和安全可靠性负责 正确答案：ABE 承包人一般义务包括以下方面。遵守法律。 依法纳税。 完成各项承包工作。 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责。承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。 保证工程施工和人员的安全。 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
20、承包人应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 避免施工对公众与他人的利益造成损害。 为他人提供方便。 工程的维护和照管。 其他义务。 选项C、D属于发包人一般义务。根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的施工合同条款，负责施工场地及周边环境与生态保护工作属于（）的一般义务之一。 A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.设计人 正确答案：C 此题考查设计施工总承包合同中承包人的义务。承包人应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款，设计施工总承包合同履行过程中，()组织竣工验收。A发包人B承包人C监理人D总承包人 正
21、确答案：A 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款，在设计施工总承包合同履行过程中，不属于承包人义务的是()。A保证工程施工和人员的安全B负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责D组织竣工验收 正确答案：D 承包人一般义务有：遵守法律；依法纳税；完成各项承包工作；对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责；保证工程施工和人员的安全；负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；避免施工对公众与他人的利益造成损害；为他人提供方便；工程的维护和照管；其他义务。承包人应履行合同约定的其他义务。D选项属于发包人
22、义务，发包人应按合同约定及时组织竣工验收。根据标准设计施工总承包招标文件中的施工合同条款，负责施工场地及周边环境与生态保护工作属于()的一般义务之一。A发包人B监理人C承包人D设计人 正确答案：C 此题考查设计施工总承包合同中承包人的义务。承包人应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。根据标准设计招标文件（2017年版）的合同条款，各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应()。A以设计人的选择为准B发包人要求的要求为准C各项规范、标准的要求为准D以描述更为严格的内容为准 正确答案：D 各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的
23、内容为准。根据标准设计招标文件（2017年版）中的合同条款，发包人应在约定的期限内对设计文件进行审查，逾期未作出审查结论且未提出异议的()。A是否通过应由双方友好协商B是否通过应由专家另行审查C是否通过应由专家另行审查D视为设计人的设计文件未通过发包人审查 正确答案：C 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已通过发包人审查。根据标准设计招标文件（2017年版）中的合同条款，工程设计合同履行中，设计服务期限自()起计算。A实际设计日期B发包人支付定金C开始设计通知中载明的开始设计日期D
24、提交设计服务资料 正确答案：C 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。根据标准施工招标文件（2007年版），承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。 A.提出开工申请 B.办理临时道路通行审批手续 C.编制施工组织设计 D.建立质量安全管理制度 E.负责测设施工控制网 正确答案：ACDE 此题考查施工准备阶段承包人主要义务。承包人在施工准备阶段的主要义务有：承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料；承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并报送
25、监理人审批；承包人应在施工现场设置专门的质量安全管理机构，配备专职质量安全管理人员，建立完善的质量安全管理制度；承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工所需的临时工程和必要的设施，满足开工要求；承包人依据相关资料、技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批；承包人施工准备工作满足开工条件后，应向监理人提交工程开工报审表申请开工。选项B属于施工准备阶段发包人主要义务。根据标准施工招标文件（2007年版），对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内（）共同进行验收。 A.会同监理人在交货地点 B.会同发包人代表、监
26、理人在交货地点 C.会同监理人在施工现场 D.会同发包人代表、监理人在施工现场 正确答案：A 此题考查工程施工阶段质量合同管理相关内容。对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。根据标准施工招标文件（2007年版），构成工程施工合同的文件主要包括：技术标准和要求；已标价工程量清单：合同协议书。就上述文件而言，正确的优先解释顺序是()。ABCD 正确答案：D 此题考查工程施工合同
27、文件优先解释顺序。组成工程施工合同的各项文件应能互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其他合同文件。根据标准施工招标文件（2007年版），履约担保的特点有（）。 A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止 B.采用无条件担保方式 C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响 D.能降低发包人合同风险 E.有助于加强发包人的履约责任心 正确答案：AB 此题考查履约担保的特点。履约担保采用保函形式，履约保函标准格式主要有以下特点。担保期限。自发包人与
28、承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。担保方式。采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需承包人确认。根据标准施工招标文件（2007年版），下列关于缺陷责任期说法正确的是（）。 A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日起计算 B.缺陷责任期等同于工程保修期 C.缺陷责任期一般为2年，最长不超过3年 D.颁发缺陷责任期终止证书；意味着承包人已按合同约定完成了施工、竣工和缺陷修复义务 正确答案：D 此题考查对缺陷责任期的理解。缺陷责任期是指施工承包单位对已交付使用的工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。缺陷责任期一般为1年，最长不超过
29、2年，具体可由发承包双方在合同中约定。根据住房城乡建设部、财政部发布的建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。缺陷责任期与工程保修期既有区别又有联系。缺陷责任期实质上是预留工程质量保证金的一个期限，而工程保修期则是发承包双方按建设工程质量管理条例在工程质量保修书中约定的保修期限。缺陷责任期不能等同于工程保修期。颁发缺陷责任期终止证书，意味承包人已按合同约定完成工程施工、竣工和缺陷修复义务。根据标准施工招标文件（2007年版）中解释合同文件的优先顺序，下列排序在前的是()。A通用合同条款B专用合同条款C技术标准和要求D已标价工程量清单 正确答案：
30、B 解释合同文件的优先顺序如下： 合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图、专、通+ 技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其他合同文件。根据标准施工招标文件，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（）。 A.发包人原因导致的工程缺陷和损失 B.承包人遇到不利物质条件 C.不可抗力停工期间的照管和后续清理 D.施工过程发现文物 E.承包人遇到异常恶劣的气候条件 正确答案：ABD 此题考查承包人索赔相关内容。标准施工招标文件中的合同条款，规定了承包人索赔原因及可补偿内容。选项A：因发包人原因导致工程质量缺陷，承包人可获得工期、费
31、用和利润补偿。选项B：因不利物质条件，承包人可获得工期和费用补偿。选项C：因不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包人只能获得费用补偿。选项D：因施工过程中发现文物和化石等，承包人可获得工期和费用补偿。选项E：因承包人遇到异常恶劣的气候条件，承包人只能获得工期补偿。故承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的是选项A、B、D。根据建设工程勘察合同（示范文本）（GF-2016 -0203），除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员不包括()。A项目负责人B勘探描述员C勘探负责人D试验负责人 正确答案：B 此题考查主要勘察人员的构成。除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人、勘探负责人、试验
32、负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。选项B属于作业人员。根据建筑工程勘查合同（示范文本）,发包人应在收到定金或预付款申请后()日内,将定金或预付款支付给勘察人。A21B14C28D7 正确答案：C 考查第7章,此题考查工程勘察合同中,发包人的主要义务。发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内,将定金或预付款支付给勘察人。故本题选择C。根据中华人民共和国合同法规定，建设工程合同管理应包括（）。A建设工程勘察合同管理B建设工程设计合同管理C建设工程施工合同管理D建设工程平行分包合同管理E建设工程总承包合同管理 正确答案：ABCE 此题考查建设工程合同管理包括内容。
33、合同法规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。相应地，建设工程合同管理应包括建设工程勘察、设计、施工合同管理。此外，还应包括工程总承包合同管理。根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，正确的有()。ADAAB须由3人组成B合同一方确定DAAB主席CDAAB成员的酬金由合同双方各支付一半DDAAB在收到书面报告后48天内对争端作出裁决 正确答案：C 此题考查FIDIC施工合同条件中争端裁决委员会。DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAAB由1人或3人组成，如果投标书附录中没
34、有注明成员数目，且合同双方没有其他协议，则DAAB应包含3名成员。若DAAB成员为3人，则由合同双方各提名一位成员供对方认可，双方共同确定第三位成员作为主席。如果合同中有DAAB成员的意向性名单，则必须从该名单中进行选择，除非被选择的成员不能或不愿接受DAAB的委任。合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半。DAAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由。工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者人身伤亡和财产损失，应由（）负责赔偿。 A.承包人 B.发包人 C.监理人 D.建设主管部门 正确答案：B 此题考查工程施工阶段安全管理责任。发包人应负责
35、赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。工程勘察合同履行过程中，主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得（）的同意。 A.勘察单位负责人 B.发包人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 正确答案：B 此题考查勘察人主要义务。勘察人应在接到开始勘察通知之日起7天内，向发包人提交勘察项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。工程勘察合同
36、履行中，勘察服务期限自()起计算。A实际勘察日期B发包人支付定金C开始勘察通知中载明的开始勘察日期D提交勘察服务资料 正确答案：C 此题考查勘察服务期限。符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。工程勘察合同履行中，勘察服务期限自()起计算。A实际勘察日期B发包人支付定金C开始勘察通知中载明的开始勘察日期D提交勘察服务资料 正确答案：C 此题考查勘察服务期限。符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。工程勘察活动
37、中,主要勘察人员包括()。A试验负责人B项目负责人C记录负责人D测量负责人E勘探负责人 正确答案：ABE 本题考查第七章第一节建设工程勘察设计合同管理的内容。勘察人的义务:勘察人应在接到开始勘察通知之日起7天内,提交勘察项目机构及人员安排的报告,其内容应包括项目机构设置、主要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。更换主要勘察人员的,应取得发包人的同意,并向提交继任人员的资格、管理经验等资料。主要勘察人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责人等。工程设计合同履行过程中,设计人发生违约情况时,下列说法错误的是()。A发包人可向设计人发出整改通知B设计人逾期仍不纠正的,发包人有权解除合同并向设计人发出
38、解除合同通知C设计人逾期仍不纠正的,发包人不能解除合同D设计人应当承担由于违约所造成的费用增加 正确答案：C 此题考查工程设计合同违约责任。设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正：逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。工程设计合同履行过程中，设计人发生违约情况时，下列说法错误的是()。A发包人可向设计人发出整改通知B设计人逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知C设计人逾期仍不纠正的，发包人不能解除合同D设计人应当承担由于违约所造成的费用增加 正确答案
39、：C 此题考查工程设计合同违约责任。设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。工程施工过程中，由于承包人未按合同要求配置必要的安全防护器具，造成人员伤亡，应由（）负责赔偿。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.安全监督管理部门 正确答案：B 此题考查工程施工阶段安全管理责任。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及
40、其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。由于承包人未按合同要求配置必要的安全防护器具，造成人员伤亡属于承包人原因，故由承包人负责赔偿。工程施工合同（ECC）文本的主要选项条款中，适用于施工管理承包的是()。A选项A 带有分项工程表的标价合同B选项B 带有工程量清单的标价合同C选项E 成本补偿合同D选项F 管理合同 正确答案：D 此题考查ECC主要合同条款。管理合同（选项F）适用于施工管理承包，管理承包商与业主签订管理承包合同，不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价。管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由业主支付。工程施工合同附件格式
41、中履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至（）止。 A.竣工验收之日 B.提交竣工验收报告之日 C.签发工程移交证书日 D.缺陷责任期止之日 正确答案：C 此题考查履约保函担保期限。履约担保采用保函形式，担保期限是自发包人与承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。工程施工合同履行过程中,变更估价原则有()。A已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价B已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目,由监理人商定或确定变更工作的单价C已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目，由技术负责人商定或确定变更工作的单价D已标价工程量清单中无适用或类
42、似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价E已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照固定单价的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价 正确答案：ABD 此题考查变更估价原则。变更估价原则有:已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目,可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。工程施工准备阶段，（）负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路。 A.发包
43、单位 B.承包单位 C.监理单位 D.设计单位 正确答案：B 此题考查施工准备阶段承包人主要义务。工程施工准备阶段，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工所需的临时工程和必要的设施，满足开工要求。关于FIDIC施工合同条件中指定分包商的兑法，正确的是（）。 A.指定分包商由承包商指定 B.指定分包商应与业主签订合同 C.指定分包商可以承担部分工程的施工任务 D.承包商不负责对指定分包商的监管 正确答案：C 此题考查FIDIC施工合同条件中对指定分包商的理解。指定分包商是由业主指定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。业主有权将部分工程的施工任务
44、或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程的监督、协调工作应纳入承包商的管理之中。关于FIDIC施工合同条件中指定分包商的说法，正确的是()。A指定分包商由承包商指定B指定分包商应与业主签订合同C指定分包商可以承担部分工程的施工任务D承包商不负责对指定分包商的监管 正确答案：C 此题考查FIDIC施工合同条件中对指定分包商的理解。指定分包商是由业主指定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。业主有权将部分工程的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包
45、商实施。由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程的监督、协调工作应纳入承包商的管理之中。关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。 A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付 C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 正确答案：B 此题考查承包人索赔相关内容。监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内
46、容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。关于发包人与勘察人的违约责任，以下说法错误的是()。A发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知B发包人逾期仍不纠正的，勘察人无权解除合同C勘察人发生违约情况时，发包人可向勘察人发出整改通知D勘察人逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同 正确答案：B 此题考查工程勘察合同履行过程中的违约责任。发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出