《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题四.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题四.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题四单选题1.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（）承担所有差价。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.承（江南博哥）包人与发包人协商 正确答案：B单选题2.以下行为符合我国法律规定的是（）。A.总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B.以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C.建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D.总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 正确答案：D参考解析：总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业是符合规定的。单选题3.工程设计工作一般划分为两个阶段，即（）和施工图设计。
2、A.规划设计B.技术设计C.初步设计D.工艺设计 正确答案：C参考解析：本题的考点为工程设计阶段及其内容。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。单选题4.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略为（）。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移 正确答案：D单选题5.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（）。A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一 正确答案：C单选题6.以下不属于合同当事人的是（）A.自然人B.法人C.其他组织D.未成年人 正确答案：D单选题7.下列
3、属于财务评价静态指标的是（）。A.投资利润率B.动态投资回收期C.净现值D.内部收益率 正确答案：A单选题8.建筑物超高施工降效费适用于建筑物檐高（）以上的工程A.20mB.25mC.30mD.35m 正确答案：A单选题9.下列建设工程合同中，（）大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为出缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同 正确答案：A单选题10.下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（）。A.投资利润率B.投资利税率C.平均报酬率D.内部收益率 正确答案：D单
4、选题11.建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是（）。A.做好项目定义B.做好投资估算C.进行财务评价D.进行方案比选 正确答案：B单选题12.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益C.索赔和反索赔具有同时性D.索赔可以给承包人带来额外的报酬 正确答案：B单选题13.按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。A.收集整理资料B.平衡调整C.测算审查D.以上均不是 正确答案：A单选题14
5、.某项目初期投资额为2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。并已知（P/A，10，5）3.7908和（P/A，10，6）4.3553，则该项目的动态投资回收期为（）年。A.4.17B.5.33C.5.67D.4.83 正确答案：C单选题15.按纳税地点区分税率最高的是（）。A.纳税地点在市区的企业B.纳税地点在城市郊区的企业C.纳税地点在县城、镇的企业D.纳税地点不在市区、县城、镇得企业 正确答案：A参考解析：单选题16.土地征用费的分摊一般按（）比例分摊。A.建筑工程费B.建筑、安装工程费用总额C.建筑安装工程费和需安装设备价值总额D.工程费用总额 正确答案：A单选题17.若以
6、年利率6%借人资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为（）元。A.106B.112C.124D.130 正确答案：C参考解析：本息总额=100（1+6%4）=124元。单选题18.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中（）不属于规费。A.定额测定费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费 正确答案：B单选题19.建设单位应该将工程发包给（）单位。A.愿意承包建设B.可以建设完成C.任何D.具有相应资质等级的单位 正确答案：D单选题20.投资估算精度相对较高，既可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A.类似项目对比法B.系数估算法C.
7、生产能力指数法D.指标估算法 正确答案：D单选题21.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。A.0.98mB.1.065mC.1.023mD.1.191m 正确答案：B单选题22.工程排污费是（）的组成部分。A.材料费B.规费C.措施费D.企业管理费 正确答案：B参考解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳，应计入建筑安装工程造价的费用。包括：1.社会保险费：（1）养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。（2）失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。（3）医疗保
8、险费：是指企业按照规定标准力职工缴纳的基本医疗保险费。（4）生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。（5）工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。工程排污费：是指企业按规定缴纳的施工现场工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。单选题23.中标通知书发出后（）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A.15天B.30天C.45天D.三个月 正确答案：B单选题24.工程承包合同属于工程资料验收的（）。A.工程技术资料B.工程综合资料C.工程财务资料D.工程评估资料 正确答案：B单选题25.
9、下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是（）。A.可行性研究投资估算的编制和审核B.投标报价的编制和审核C.工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁 正确答案：D单选题26.工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价不包括（）。A.分部分项工程费B.风险因素增加的费用C.措施项目费D.规费和税金 正确答案：D参考解析：工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价不包括规费和税金。单选题27.建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.项目主管部门 正确答案：D单选题28.概算定额是编制扩大初步设计概算时
10、计算和确定扩大（）的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单项工程 正确答案：B参考解析：本题的考点为概算定额的概念。概算定额是完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班的数量及其费用标准。单选题29.现金、各种银行存款及其他货币资金是指（）。A.货币性资金B.短期投资包括股票、债券、基金C.应收及预付款项D.存货 正确答案：A参考解析：本题的考点为货币性资金的概念。货币性资金是指现金、各种银行存款及其他货币资金，其中现金是指企业的库存现金，包括企业内部各部门用于周转使用的备用金。单选题30.影响工程造价计价的
11、两个主要因素是（）。A.单位价格和实物工程量B.单位价格和单位消耗量C.资源市场单价和单位消耗量D.资源市场单价和措施项目工程量 正确答案：A单选题31.在（）情况下的代理行为不属于无权代理行为。A.没有代理权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止 正确答案：C单选题32.按建筑安装工程费用项目组成的规定，建筑安装工程费用的组成为（）。A.直接费、间接费、计划利润、税金B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利润、税金 正确答案：D单选题33.根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当
12、事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定 正确答案：A单选题34.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费+机械费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 正确答案：D单选题35.公民委托律师代理诉讼属于（）。A.法定代理B.指定代理C.约定代理D.委托代理 正确答案：D单选题36.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当由（）承担违约责任。A.债权人B.第三人C.债权人和第三人D.债权人或第三人中的任一人 正确答案：A单选题37.下列关于工程量清单计价法表述
13、有误的是（）。A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费B.工程量按照国家标准建设工程工程量清单计价规范规定的工程量计算规则计算C.分部分项工程费考虑风险因素D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似 正确答案：A单选题38.某项目初期投资额为3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为6年，6年的残值为零，i=10%，则该项目的净现值为（）。A.1156B.1231C.1842D.1137 正确答案：D单选题39.未取得工程造价咨询资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（）。A.出具的工程造价成果文件无效
14、，由有关部门给予处罚B.出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚C.出具的工程造价成果文件有效，但有关部门给予处罚D.出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚 正确答案：A单选题40.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。A.5%25%B.10%25%C.5%30%D.10%30% 正确答案：D单选题41.按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为（）。A.劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B.机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C.材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗
15、定额 正确答案：D参考解析：按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额。单选题42.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，承担经济责任的是（）。A.验收单位B.发包人C.供应单位D.设计单位 正确答案：B单选题43.工程造价管理包括（）两个方面的内容。A.科学确定和合理控制B.合理确定和正确控制C.合理确定和有效控制D.有效确定和合理控制 正确答案：C单选题44.建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告规定，造价工程师执业资格注册行政许可的数量为（）。A.限制B.无限制C.按一定比例D.竞争
16、录用 正确答案：B单选题45.某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A.时间定额B.产量定额C.工期定额D.费用定额 正确答案：B单选题46.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法 正确答案：D单选题47.依据中华人民共和国保险法的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的（）.A.应当向保险人支付手续费B.保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人C.保险人没收全部保险费D.保险人把全部保险费退还给
17、投保人 正确答案：B单选题48.按造价形成划分，我国现行建筑安装工程费用项目组成中，环境保护费应计入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.社会保障费D.企业管理费 正确答案：B参考解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：（1）安全文明施工费：是指在工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等发生的措施项目费用。环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。临时设施费：是指
18、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。（2）夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。（3）二次搬运费：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。（4）冬雨季施工增加费：是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。（5）已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。（6）工程定位复测费
19、：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。（7）特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。（8）大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。（9）脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销（或租赁）费用。措施项目及其包含的内容详见各类专业工程的现行国家或行业计量规范。单选题49.建设单位领取施工许可证后因故
20、不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。申请延期的次数和每次延期的时限分别为（）。A.2次，每次不超过3个月B.3次，每次不超过2个月C.2次，每次不超过2个月D.3次，每次不超过3个月 正确答案：A参考解析：延期以两次为限，每次不超过三个月，否则应当再次申请办理施工许可证。单选题50.采用综合单价法编制标底不包括（）。A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费D.估算分项工程综合单价 正确答案：C单选题51.在项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.建设标准 正确答案：A单选题52.在建设工程合同中，发包人最主要的义务是（）A.办理
21、有关证件B.平整施工现场C.支付工程款D.组织竣工验收 正确答案：C单选题53.预算定额中以使用机械为主的项目（如机械挖土、空心板吊装等），其工人组织和台班产量应按劳动定额中的机械施工项目综合而成。此外，还要相应增加（）。A.人工消耗量B.材料消耗量C.人工幅度差D.机械幅度差 正确答案：D参考解析：本题的考点为机械台班消耗指标的确定。预算定额中以使用机械为主的项目（如机械挖土、空心板吊装等），其工人组织和台班产量应按劳动定额中的机械施工项目综合而成。此外，还要相应增加机械幅度差。单选题54.建设单位应承担法律责任的是（）。A.转包工程B.再分包工程C.肢解发包工程D.越级承揽工程 正确答案：
22、C单选题55.A.B.C.D. 正确答案：D单选题56.下列项目中，属于新增资产中的递延资产的是（）。A.低值易耗品B.著作权C.开办费D.银行冻结存款 正确答案：C单选题57.根据建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（）。A.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用 正确答案：D单选题58.建筑法规定，施工现场安全由（）负责。A.建设单位B.施工企业C.建设单位和施工单位D.工程监理单位和施工企业 正确答案：B单选题59.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，建成后可以独立发挥生产或效益的
23、工程是（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单项工程 正确答案：D参考解析：本题的考点为单项工程概算。单项工程是指具有独立的设计文件、建成后可以独立发挥生产能力或具有使用效益的工程。单选题60.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担（）责任。A.双倍返还定金B.违约赔偿C.风险损害赔偿D.缔约过失 正确答案：D参考解析：缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。当事人订立合同过程中有下列
24、情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。当事人在订立合同的过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。单选题61.代理，是指代理人在代理权限内，以被代理的名义实施民事法律行为（）承担责任。A.以代理人对自己的行为B.被代理人对代理人的代理行为C.代理人对第三人的行为D.被代理人对第三人的行为 正确答案：B单选题62.承包人向发包人提出工期索赔的具体依据不包括（）。A.合
25、同约定或一方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.合同双方认可的对工期的修改文件D.施工日志、气象资料 正确答案：A参考解析：本题的考点为承包人向发包人提出工期索赔的具体依据。承包人向发包人提出工期索赔的具体依据主要包括：（1）合同约定或双方认可的施工总进度规划；（2）合同双方认可的详细进度计划；（3）合同双方认可的对工期的修改文件；（4）施工日志、气象资料；（5）业主或工程师的变更指令；（6）影响工期的干扰事件；（7）受干扰后的实际工程进度等。单选题63.当事人订立合同，采取（）方式A.谈判、签约B.要约、承诺C.投标、定标D.协商、议标 正确答案：B单选题64.工程造价计价
26、主要方法有（）。A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价法和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种 正确答案：C参考解析：直接费单价法和综合单价法是工程造价计价的主要方法。单选题65.分组计算审查法的最大优点是（）。A.全面、细致B.审查质量高C.回忆审查工程量速度D.审查时间短 正确答案：C单选题66.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。A.7B.10C.14D.28 正确答案：C单选题67.招投标实行（）计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价
27、或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。A.工程量清单B.定额C.指标D.协商 正确答案：A单选题68.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。A.和解、调节B.仲裁C.诉讼D.解除合同 正确答案：D单选题69.编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是（）。A.修正概算B.施工图预算C.投资估算D.设计概算 正确答案：D单选题70.合同法中所列的平等主体有三类，即（）、法人和其他组织。A.自然人B.当事人C.第三人D.代理人 正确答案：A参考解析：本题的考点为合同法中所列的平等主体。合同法中所列的平等主体有三类，即自然人、法人和其他组织。单选题71.合同
28、的订立需要经过要约和（）两阶段。A.履约B.承诺C.要约邀请D.违约 正确答案：B参考解析：要约和承诺是合同订立需要经过的两阶段。单选题72.在代理权限范围内，代理人（）进行代理活动。A.应亲自B.可委托第三人C.不必亲自D.可以自己的名义 正确答案：A单选题73.在建设项目财务评价中，当财务净现值为（）时，项目方案可行。A.NPV0B.NPV0C.NPVOD.NPV=O 正确答案：C参考解析：在建设项目财务评价中，当财务净现值为NPV0时，项目方案可行。单选题74.工程量清单计价中加工及安装损耗费是在（）中反映。A.材料的单价B.材料的消耗量C.人工单价D.机械单价 正确答案：A单选题75.
29、下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是（）。A.施工图纸及说明书B.批准的初步设计文件C.工程量计算规则D.招标文件 正确答案：B单选题76.材料市场信息价是指（）。A.材料供应合同价；B.材料供应价和运杂费之和；C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格；D.供应商将材料送到工地的价格； 正确答案：C单选题77.工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标，它是调整（）的依据。A.工程造价B.单项工程造价C.工程造价计价依据D.程造价价差 正确答案：D参考解析：本题的考点为工程造价指数的内容及其特征。工程造价指数是调整工程造价价差的依据。按照构成
30、内容不同，可以分为单项价格指数信息和综合价格指数信息。单选题78.工程项目施工合同以付款方式划分为：（1）总价合同；（2）单价合同；（3）成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A.（3）-（2）-（1）B.（1）-（2）-（3）C.（3）-（1）-（2）D.（1）-（3）-（2） 正确答案：B单选题79.以下属于建设项目全过程招标的是（）。A.建设项目总承包招标B.工程勘察设计招标C.工程施工招标D.建设监理招标 正确答案：A单选题80.评标委员会成员的组成，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）A.一半B.三分之一C.三分之二D.无规定 正确答案：C单
31、选题81.当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前（）日通知对方。A.14B.15C.16D.17 正确答案：A参考解析：本题的考点为合同变更或解除。当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。单选题82.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标是指（）。A.新增固定资产价值B.新增流动资产价值C.新增无形资产价值D.新增有型资产价值 正确答案：A参考解析：本题的考点为新增固定资产价值的概念。新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价值，它是以价值形态表示的
32、固定资产投资最终成果的综合性指标。单选题83.总价合同分为固定总价合同和（）。A.单价合同B.成本加酬金合同C.施工合同D.可调总价合同 正确答案：D参考解析：总价合同分为固定总价合同和可调总价合同。单选题84.建筑工程施工人员意外伤害保险属于（）保险。A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.自愿保险 正确答案：B单选题85.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。A.和解B.调节C.诉讼D.诉讼与调解相结合 正确答案：B单选题86.国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，
33、（）。A.及时付款，谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 正确答案：D参考解析：国内设备、工器具价款结算的原则是：一是恪守信用，及时付款；二是谁的钱进谁的账，由谁支配；三是银行不垫款。单选题87.分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和（）的工程量。A.需要减少B.需要增加C.因返工增加D.因窝工增加 正确答案：B单选题88.投标人须知，它反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的
34、资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于防止（）。A.投错标段B.突破最高限价C.废标D.投标保证金时间与标书有效期是否一致 正确答案：C单选题89.根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）。A.固定总价合同和固定单价合同B.建筑工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同 正确答案：C参考解析：根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为勘察合同、设计合同和施工合同。单选题90.某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4万元，外贸手续费为19万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1790万元。该批设
35、备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。A.745.57B.1258.55C.274.93D.4837.84 正确答案：B单选题91.某综合楼装饰工程，内墙面为高级涂料、外墙面幕墙、石材镶贴；楼地面为大理石、花岗岩、木地板；天棚为高级涂料、造型吊顶；门窗为彩板、塑钢门窗，则其类别为（）A.装饰一类B.装饰二类C.建筑一类D.建筑二类 正确答案：A单选题92.在（）合同的履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。A.固定总价B.单价C.可调总价D.成本加酬金 正确答案：A参考解析：承
36、包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的主要风险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为：（1）工程招标是的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。（2）工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。（3）工程合同期较短（一
37、般为1年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。单选题93.工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.国家法律、法规B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C.工程施工合同文件D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证 正确答案：C参考解析：本题的考点为工程索赔。工程施工合同是工程索赔中最关键和最主要的依据，工程施工期间，发承包双方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件，也是索赔的重要依据。单选题94.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费。其属于（）。A.施工机械使用费B.与工程无关的费用C.企业管理费D.设
38、备购置费 正确答案：C单选题95.根据我国现行有关规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续（）年。A.1B.2C.3D.5 正确答案：C单选题96.风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类，下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是指（）。A.业主通过合同条款转移B.承包商通过项目分包C.实施第三方担保D.业主放弃项目 正确答案：D单选题97.某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预计在施工过程中不会随物价变化而变化，最适合的合同价形式为（）。A.固定合同总价B.固定合同单价C
39、.可调值总价D.纯合同单价 正确答案：A单选题98.建设部制订的建设工程质量保证金管理暂行办法规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天B.30天C.60天D.90天 正确答案：D单选题99.限额设计的表述是正确的是（）。A.限额设计以动态投资为控制对象B.限额设计有利于提高设计方案的先进性C.限额设计着眼于项目全寿命费用的节约D.限额设计要求按分解的投资进行专业设计 正确答案：D单选题100.造价员资格证书原则上每（）年检验一次。A.3B.4C.2D.1 正确答案：A单选题101.下列不属于项目合理建设
40、规模的确定方法是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.最低成本法C.平均成本法D.生产能力平衡法 正确答案：B参考解析：本题的考点为项目合理建设规模的确定方法。项目合理建设规模的确定方法包括：盈亏平衡产量分析法；平均成本法；生产能力平衡法；政府或行业规定。单选题102.下列索赔的条件中，（）是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。A.客观性B.合法性C.合理性D.公平性 正确答案：C参考解析：索赔是受损失者的权力，其根本目的在于保护自身利益，挽回损失，避免亏本。要想取得索赔的成功，提出索赔要求必须符合以下基本条件：1.客观性：是指客观存在不符合合
41、同或违反合同的干扰事件，并对承包商的工期和费用造成影响、这些干扰事件还要有确凿的证据说明。2.合法性：当施工过程产生的干扰，非承包商自身责任引起时，按照合同条款对方那个应给予补偿。索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。按照合同法律文件，可以判定干扰事件的责任由谁承担、承担什么样的责任、应赔偿多少等。所以，不同的合同条件，索赔要求具有不同的合法性，因而会产生不同的结果。3.合理性：是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。承包商不能为了追求利润，滥用索赔，或者采用不正当手段搞索赔，否则会产生以下不良影响：（1）合同上方关系紧张，互不信任，不利于
42、合同的继续实施和双方的进一步合作。（2）承包商信誉受损，不利于将来的继续经营活动。在国际工程承包中，不利于在工程所在国继续扩展业务。任何业主在招标中都会对上述承包商存有戒心，敬而远之。（3）在工程施工中滥用索赔，对方会提出反索赔的要求。如果索赔违反法律，还会受到相应的法律处罚。综上所述，承包商应该正确地、辩证地对待索赔问题。单选题103.下列不属于工程造价职能的是：（）。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.核算职能 正确答案：D单选题104.依据中华人民共和国招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.40B.30
43、C.20D.10 正确答案：C单选题105.某市一栋普通办公楼为框架结构3000，建筑工程直接费为370万元，其中：毛石基础为39元/，而今拟建一栋办公楼3500，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/，其他结构相同。该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.扩大单价法D.类似工程预算法 正确答案：B单选题106.联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分 正确答案：D单选题107.工程建设法律关系的构成要素不包括（）。A.主体B.客体C.内容D.时间 正确答案：D单选题108.在建设工程施工专业分包合同中，其合同的当事人是（）。A.业主和承包商B.承包人和分包人C.业主和分包人D.业主和设备供应商 正确答案：B单选题109.在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人（）。A.不得参加投标B.需重新提交审查资料C.编制的投标书作废标处理D.需酌情扣除评标得分 正确答案：C单选题110.在购置进口设备的时候，外贸手续费费率一般取（）。A.0.5%B.1.5%C.2%D.2.5% 正确答案：B