《2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题及答案.pdf（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2 0 2 1-2 0 2 2 年一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题（一）及答案单选题（共 5 0 题）1、可提供一次性无间断信道的交换方式是（）。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A2、光（电）缆线路路由复测由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】D3、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极（）。A.多 1 5%B.少 1 5%C.多 1 0%D.少 1 0%【答案】A4、
2、终端节点功能包括（）。A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息【答案】C5、4 G 基于（）技术实现移动多媒体业务。A.3 GB.I M SC.WL A ND.蓝牙【答案】B6、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰【答案】C7、P T N 网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是()平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D8、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和()OA.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C9、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的(
3、)组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A1 0、如果微波射线通过大气波导.而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C,K型衰落D.多径衰落【答案】B11、S D H设备平均发送光功率的测试点在（）点。A.RB.SC.MD.N【答案】B12、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）k m左右就需要设置中继站。A.5 0B.10 0C.15 0D.2 0 0【答案】A13、有线电视传输节目的总源头是（）。A.终端设备B.用户
4、分配系统C.干线传输系统D.前端机房【答案】D14、电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小 于 5 m 2 卫生间C.小于10 m 2 办公用房D.配电室【答案】B15 人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为5 0 0 m m+2 0 m mD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A16、天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以。为半径的范围划为施工禁区,其内不得设置起重装置及临时设施。A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D
5、.塔高的三分之二【答案】B17、通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（）溶液。A.硫酸B.盐酸C.硝酸D.醋酸【答案】A18、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48 V,直流电压允许变化范围为。A.(-5 7-40)VB.(-5 7-5 0)VC.(-5 8 -40)VD.(-5 8-5 0)V【答案】A19、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A20、15m m 2 的电力电缆应采用()连接电源。A.打接头圈B.焊接C.压接D.绕接【答案】C21、属于第四代移动通信技术的核心网
6、是()核心网。A.C D M A 20 0 0B.W C D M AC.TD-SC D M AD.L TE【答案】D22、固定无线接入的主要技术不包括（）。A.L M D SB.不可见光无线系统C.卫星通信系统D.M M D S【答案】C23、有线电视传输工程信号传输的方向是（）。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D24、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞
7、争1生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】c25、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下9 0 日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至（）日。A.9 0B.150C.18 0D.20 0【答案】C26、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是（）光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B27、发射机的防雷与接地宜采用（）接地方式。A.分散的B.独立的C.分组的D.
8、集中的【答案】D28、执法人员调查收集证据或者进行检查时，不得少于（）人。A.1B.2C.3D.4【答案】B2 9、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光强度的控制。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B3 0、以 下（）是5 G低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M 2 MD.互联网业务【答案】C3 1、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.A B S 管D.硅芯管【答案】C3 2、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起（）日
9、内向人民法院提出。A.1 0 0B.1 2 0C.1 5 0D.1 8 0【答案】D3 3、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UP S【答案】B3 4、关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。A.高低差在0.6 m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护B.管材内径不小于光缆外径的1.5 倍C.机房槽道走线架1.5 3 米D.同沟布放多根管时，管间距应保持6 0 m m 间距【答案】C3 5、如果微波射线通过大气波导.而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落
10、B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B3 6、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下9 0 日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至（）日。A.9 0B.1 5 0C.1 8 0D.2 0 0【答案】C3 7、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】B3 8、光纤中存在色散会导致（）oA.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度变大D.幅度变小【答案】A3 9、现代通信网的主体是（）。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C4 0、通信局（站）的接地方式，应按（）的原理设计。A
11、.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B4 1、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A4 2、柜式设备机架安装时，应用4只M1 0 M1 2的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D4 3、广播电视中心系统调试时输入电平应（），衰减器的衰减值应（）。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C4 4、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的（）用光时域反射仪（O T D R）测光纤的
12、长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度【答案】B4 5、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B4 6、T D-S C D MA 和C D MA 20 0 0 最主要的区别是（）。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B4 7、计算机网络的主要目的是（）。A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境【答案】A4 8、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组
13、成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出【答案】C4 9、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C5 0、通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）。A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】B多选题（共 2 0 题）1、直流供电系统由（）等部分组成。A.直流配电屏B.蓄电池C.直流变换器D.交流变换器E.整流设备【答案】A B C2、设备通电
14、前的检查应包括。A.插好架内保险和分保险B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.开关预置位置符合说明书要求E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠【答案】B C D3、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护。在沿线增设宣传牌，该公司可向责任单位索赔的费用包 括()oA.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】A B4、分组交换中虚电路方式的特点（）。A.会产生
15、失序现象B.不会独占线路C.需要预先建立逻辑连接D.适用于传真业务E.分组头中含逻辑信道标识【答案】B D5、用户终端移动的无线接入有（）。A.蜂窝移动通信系统B.卫星通信系统C.集群调度系统D.无线市话E.无绳电话【答案】A B C D6、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）oA.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A7、网络优化主要从（）等方面来进行分析。A掉话B .无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】A B C D8、灯具的支撑悬吊装置有（）。A.横向滑轨B.纵向滑轨C.滑轨式悬吊装置D.吊杆式悬吊装置E.行车式悬吊装置【答案】C D9、关于电气调光设
16、备，下列说法不正确的有（）。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T 作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0 2 2 0 V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】A C1 0、微波收、发信机包括()等主要电路。A.上/下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】A B D1 1、在通信网中，基本的拓扑结构有()。A.网状网B.总线型网C.星形网D.复线型网E.
17、环形网【答案】A B C1 2、对电信网络按服务对象进行分类，可分为()。A.数据通信网B.光缆通信网C.公用通信网D.本地通信网E.专有通信网【答案】C1 3、下列关于接地装置安装的说法，正确的有()oA.接地引入线长度不宜超过3 0 mB.接地引入线可采用9 0 m m 2 的铝导线C.接地体埋深距地面应2 0.5 mD.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理E.设备机架应采用截面不小于1 6 m m 2多股铜线接地【答案】A D1 4、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(P D H)B.同步数字体系(S D H)C.光波分复用(W D M)D.软交换
18、体系E.I P 传输系统【答案】A B C1 5、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括（）。A.符合城市建设规划B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合 规范的要求D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等【答案】A B D1 6、路由器主要由（）组成。A.输入端口B.交换机构C.天线D.处理机E.输出端口【答案】A B D1 7、T D-S C D M A 采用T D D 模式，并同时采用了（）等一系列高新技术。A.时分多址（T D M A）B.同步C D
19、 M AC.智能天线D.软件无线电E.接力切换【答案】B C D1 8、全光网络主要由（）组成。A.同步网B.信令网C.城域网D.接入网E.核心网【答案】C D1 9、关于综合布线工程，说法正确的有（）。A.综合布线系统是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统，是建筑物内的“信息高速公路”B.预埋在墙体中间的金属管应有不小于0.1%的排水坡度C.弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形D.线缆布放过程中为避免受力和扭曲，不得采用机械牵引E.在建筑物中预埋线槽必须具有相同的尺寸【答案】AB C2 0、下列关于接地装置安装的说法，正确的有()oA.接地引入线长度不宜超过3 0 m
20、B.接地引入线可采用9 0 m m 2 的铝导线C.接地体埋深距地面应2 0.5 mD.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理E.设备机架应采用截面不小于1 6 m m 2多股铜线接地【答案】AD大 题(共 1 0 题)一、某施工企业与建设单位签订了开挖8 0 k m 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为6 0 0 0 0 延米，假设综合施工费用为1 0 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为5 0 0 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为3 0 天，7 月 1日开工，7月3 0 日完工，在实际工程中发
21、生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5 天，造成人员窝工2 5 个工日。事件二：施工中路由发生改变，于 7 月 7日停工，配合进行路由复查，配合用工为4 0 工日。事件三：7 月1 7 日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6 0 0 0 延米。事件四：7 月 2 0 日至2 8日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工6 0个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价5 0元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的5 0%,则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的5 0%(含管理
22、费)，请计算7月3 0日开工前整个项目的B C W S、B C W P、AC W P,并计算C V、SV o 5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期1 0天；事件三变更增加的工期6 000/(6 0000/3 0)=3 天;事
23、件四可索赔工期9 天；索赔和变更的总工期为：1 0+3+9=2 2 天 3.事件二可索赔费用：人工费4 0工日X 5 0 元/工日X (1+5 0%)=3 000元机械费5 00元/台班X 10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米X 10元/延米=60000元二、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位
24、向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇
25、总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程
26、的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？（3）在此背景中，包含了监理单位
27、的哪些工作内容？（4）现场监理人员的质量控制存在什么问题？（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？（6）此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监
28、理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。（3）在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。（4）现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在
29、施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。（6）在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路
30、一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价
31、格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：（1）此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？（2）在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作
32、量，项目经理部应如何做？（3）如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？（4）在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】（1）此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应
33、采取措施避免发生此类事故。（2）如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。（3）如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。（4）施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的2 8天内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的2 8天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的
34、索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后2 8天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、某电信工程公司在某地承接了 4 0公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期4 0天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计
35、划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问 题1.指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2.列出可能影响本工程进度的相关单位。3.按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做答）。4.如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1 施工组织设计的编制依据；环境目标及控制计划（措施）；用 工 计 划（人员安排）；仪表使用计划；材料需求计划。2.公路部
36、门铁路部门建设单位施工单位设计单位监理单位供货单位3.4.光缆接续最迟开始时间为第3 2天光缆接续最迟完成时间为第3 9天中继段测试最迟开始时间为第4 0天中继段测试最迟完成时间为第4 0天五、1.背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续
37、合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2.问 题(1)此合同对于施工单位存在哪些风
38、险?应如何防范？(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益？(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合
39、同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的2 8天以内
40、，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的2 8天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后2 8天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。六、背景某城市的通信建设单项工程包括5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5 个单位工程分别进行招标。建设单
41、位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向2 0 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此间题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问
42、题作出澄清，以确定有效工作量。对于E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E 5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A 施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为
43、了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题（1）建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？（2）未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】（1）建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关
44、规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%0接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。（2）未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可
45、以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。七、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括3 9 个基站的安装及调测工作，工期为6 0 天，工程保修期为1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2 个月时
46、，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作2.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题3.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】八、背
47、景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条2 4 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距2 0 0 米；直埋部分有一处与电力电缆交越 施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考P 2 6 7 案例1 L 4
48、2 0 0 7 2 问题1 3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考P 2 9 1 案例1 L 4 2 0 0 0 8 3 问题1 5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P 2 0 9 （本小题4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便 利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2 .（本小题6 分，1 项 2 分，满分6 分）跨距2 0 0 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；与电力电缆交越处的施工。3 .P 2 7 8 （本小题4 分）出现大部分光缆接头衰减过大的主
49、要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。九、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为2 5 0 0 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使
50、用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1.光缆接续的一般要求是什么2.参加本工程投标的企业需具有什么资质3.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出4.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些5.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理6.光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1.光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3.施工