《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施每日一练试卷A卷含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施每日一练试卷A卷含答案.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年整理投资项目管理师之投资建设项目实施每日一练试卷A卷含答案单选题（共50题）1、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计 算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价 值的（）计算。A. 1%B. 1. 5%C. 2%D. 3% 5%【答案】 A2、下列关于建设项目资本金的表述，错误的是（）。A.建设项目资本金是投资者在建设项目总投资中认缴的出资总额B.建设项目资本金是非债务资金C.建设项目资本金的投资者可按出资额的比例依法享有所有者权益D.建设项目资本金的投资者无权转让、抽回其出资【答案】 D3、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合
2、同总价的（）作为预付款。【答案】 C26、下列关于建设项目竣工验收组织形式的表述，错误的是（）。A.对于规模和工程复杂程度大的项目，组成建设项目验收组进行验 收B.对于规模和工程复杂程度大的项目，组建建设项目验收委员会进 行验收C.对于规模小而且工程简易的项目，组成建设项目验收组进行验收D.特别复杂和重要的特大型项目，在验收委员会外，应另外组织专 家咨询机构，为竣工验收做细致的准备和复核工作【答案】 A27、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作 工艺要求难以统一的货物，一般采用（）进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】C28、招标文件的澄清应
3、在投标人须知前附表规定的投标截止时间（）d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清 问题的来源。A. 7B. 10C. 15D. 20【答案】c29、（）主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指 标和经济效益变化的主要原因。A.技术水平评价B.财务经济效益评价C.经营管理评价D.社会效益评价【答案】B30、监理单位发布的停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情 况下未能事先报告时，则应在（）h内向业主作出局面报告。A. 12B. 24C. 48D. 72【答案】 B31、措施项目费中的（）应当按照国家或省级、行业建设主管部门的 规定标准计价。A.临时设施费B.环境保护
4、费C.安全文明施工费D.二次搬运费【答案】 C32、根据中华人民共和国建筑法的规定，工程开工前，建设单 位应当按照国家有关规定，向工程所在地（）申请领取施工许可证。 A.社区级人民政府建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门C.市级以上人民政府建设行政主管部门D.省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B33、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项 目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场 产生的费用由（）。A.招标人负责B.投标人负责C.招标人和投标人共同负责D.招标人和投标人协商决定【答案】 B34、建设项目工程保险条款按照适用范围可分为（）。
5、A.建筑工程保险条款和安装工程保险条款B.一切险条款和列明风险条款C.主条款和特别条款D.建筑工程保险条款和列明风险条款【答案】 A35、双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理 或提交仲裁解决的一种协议是（）。A.公开招标B.合同C.争议解决及仲裁条款D.保险【答案】C36、在社会主义市场经济条件下，建设项目会计核算和监督的内容 不包括（）。A.建设项目的资金来源B.建设项目的资金占用C.建设项目的资金运动D.建设项目的资金【答案】D37、国际招标的项目，除了应在中国日报发布外，商务部规定 还必须在（）上公布。A.人民日报B.中国建设报C.中国经济导报D.中国国际招标网【答案】
6、D38、建设单位环境管理的责任总体是在（）阶段进行环境影响评价、 在实施阶段按照三同时要求落实环境管理措施并保证资金投入。 A.竣工验收B.决策C.投产使用D.保修【答案】B 39、在需要实施旁站监理的质量控制点进行施工前（）h,施工单位应当书面通知项目监理机构。A. 12B. 24C. 36D. 48【答案】 B40、建设项目管理最主要的依据和手段是（）。A.法律法规B.从事管理的经验C.建设项目管理制度D.建设项目合同【答案】 D41、建设项目生产准备的目的是（）。A.使项目投资获得最大利益B.使项目按预期目标建成投产C.使项目建成后能够顺利及时地转入正常生产D.使项目能尽早完工【答案】
7、C 42、下列不属于人员培训原则的是（）。A.坚持实用、高效的原则B.坚持经济、方便的原则C.坚持理论学习与实际操作相结合的原则D.坚持国内培训与国外培训相结合、以国外同类企业培训为主的原则【答案】D43、已知A、B工作的紧后工作为c、D,其持续时间分别为3d、4d、 2d、5d, A、B工作最早开始时间为第5d、第6d,则C工作最早开 始时间为第（）d。A. 4B. 6C. 8D. 10【答案】D44、（）是指产品售出后，要继续进行跟踪服务，为用户提供技术 咨询，搞好产品维修保养，听取用户意见，建立高效的市场反馈机 制等。A.产品市场调查B.确定产品市场营销策略C.建立新产品研发机构D.组织
8、产品售后服务【答案】 D45、内部控制审计，是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有 效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是（）。A.推进建设项目管理的制度化、规范化B.提高建设项目经济效益C.促进建设项目总体目标的实现D.将处理风险的成本降到最低【答案】 A46、目前，只在（）建设项目采用代建制。A.企业投资的B.政府注入资本金的C.政府直接投资的非经营性D.外商投资的【答案】 C47、（）是指财务预定目标，拟定出多种可行性方案，并从中选择最 合理有效的行动方案的过程。A.财务决策B.财务预测C.财务预算D.财务控制【答案】 B48、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后（）d内，向监
9、理 机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A. 7B. 14C. 28D. 56【答案】c49、下列工程设计评审中，（）评审是依据建设项目业主提出的工程 设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可 靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。A.设计方案B.初步设计成果C.设计总说明D.总体【答案】 B 50、国际金融组织贷款和外国政府贷款是由中国政府举借的中长期优惠贷款，重点用于（）。A.引进先进技术或设备B.产业结构调整C.基础性和公益性建设项目D.外债结构调整【答案】 C多选题（共30题）1、根据国家有关法规规定必须实施工程监理的建设工程是（）。A.国家重点
10、建设工程B.大型公用事业工程C.关系个人利益和安全的基础设施项目D.成片开发建设的住宅小区E.全部或部分使用国有资金或国家融资的项目【答案】 ABD2、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在（）方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性A. 8% 15%B. 10%20%C.15%25%D. 20% 30%【答案】 B4、职业健康安全和环境管理体系均强调了以（）为主。A.预防B.控制C.管理D.监管【答案】A5、下列不属于建设项目进度控制措施的是（）。A.组织措施B.管理措施C.控制措施D.经济措施【答案】C6、实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由（）和勘
11、察人、 设计入协商确定收费额。【答案】 ABC3、风险损失是指（）的经济价值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】 ACD4、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括（）。A.额外费用损失B.收入损失C.人身损失D.责任损失E.物质损失【答案】 ABD5、（）构成了工程风险的本质。A.风险结果B.风险因素C.风险事故D.风险损失E.风险条件【答案】BCD6、资金使用计划可以按（）编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】ABD7、建设项目安全检查的目的是（）。A.评价施工安全计划的有效性B.避免和减少现场施工对周边地区环境的不良影响C.保障
12、员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全D.防止事故发生E.改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识【答案】AD8、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括（）。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】ABCD9、下列关于建设项目全面竣工验收的表述，正确的是（）。A.多数工业项目须在交付使用一段时间以后才进行全面竣工验收B.全面竣工验收是单项竣工验收的基础C.全面竣工验收应按谁投资、谁决策、谁验收的原则确定验收主体D.对于大型或特大型项目，一般应组成竣工验收委员会进行验收E.
13、项目竣工验收委员会或验收组由项目业主负责组织【答案】ACD10、工程监理单位安全控制的主要工作是（）。A.审查施工组织设计和施工方案、施工技术措施时，同时审查施工 安全措施B.监理过程中发现安全隐患应及时指出、限期解决，对违章操作应 立即制止C.总监理工程师审批承包单位报送的施工总计划进度D.检查施工单位的安全生产责任制度、安全生产管理制度和相应的 组织保证E.监理工程师对进度计划实施情况进行检查分析【答案】ABD11、下列不属于财务计划编制原则的是（）。A.建设项目年度财务计划，应与批准的建设项目初步概算相符B.建设项目年度财务计划投资支出安排应与实际安排的施工进度的 工作量基本相符C.资金
14、筹措计划要同投资支出计划衔接，项目资本金要按投资协议 规定，按期、按量足额到位D.动员内部资源计划要和以前年度的建设结余资金和库存多余物资 的利用结合起来，充分挖掘内部潜力E.建设项目财务计划的编制程序，应坚持自上而下、项目细化、分 项编制的基本原则【答案】A12、文明施工的意义体现在（）。A.促进企业综合管理水平的提高B.适应现代化施工的客观要求C.提高企业的经济效益D.提升企业的形象E.培养和提高施工队伍的整体素质【答案】ABD13.项目建设目标由总体目标和分项目标组成一个完整的目标体系, 目标控制必须是（）。A.动态的B.确定的C.系统的D.连续的E.独立的【答案】CD14、财务预算是项
15、目建设期间反映建设项目（）的预算。A.财务计划B.现金收支C.项目建设成果D.财务状况E.投资计划【答案】BCD15、建设项目环境保护管理的基本原则包括（）。A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资源，防止环境污染和生态破坏C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护三同时制度E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染和生态破坏【答案】 ABD16、下列属于竣工决算控制内容的是（）。A.竣工清理制度B.竣工决算编制制度C.决算审计制度D.竣工核算制度E.基建结余资金
16、的控制【答案】 ABC17、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以（）为基本手 段，提高建设项目管理的绩效，并持续改进。A.制度约束B.绩效审计C.技术管理D.改善环境E.资金管理【答案】 ACD18、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应（）。A.及时与合同争议的双方进行磋商B.及时了解合同争议的全部情况C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解E.进行调查和取证19、下列与建设项目内部控制要求相符的是（）。A.内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致B.内部控制要贯穿项目建设全过程，覆盖全部
17、业务和事项C.内部控制，要合理分解项目建设的目标和过程D.内部控制的政策和程序不能随意变化E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容【答案】ABC20、建设项目生产准备工作与项目建设的关系是（）。A.生产准备工作是建设项目管理工作中的一项重要内容，是贯穿于项目建设全过程的工作B.生产准备贯穿于项目建设的初始阶段C.建设项目的生产准备工作与项目建设进度同步进行D.建设项目的生产准备工作与项目建设在项目竣：EK前全部完成E.生产准备工作在项目建设之前已完成【答案】ACD21、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工 程监理规范的要求，采取（）等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽
18、检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】AC22、建设项目质量管理的特点是（）。A.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的艰巨性【答案】AC23、资金使用计划可以按（）编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】ABD24、工程建设总承包的主要特点是（）。A.由具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建 设任务B.由一个具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全 部建设任务C.在项目建成后移交给建设项目业主进行生产运营D.总承包单位负责项目建设的组织管理工作，并向建设项目业主负 责E.建设项目业
19、主将相对独立、性质不同的建设工程分别委托给具有 不同专业资质的承包商，并分别订立工程承包合同【答案】BC25、组建招标班子，选择招标代理机构的程序包括（）。A.资格预审B.组建招标班子C.选择招标代理机构D.细化招标方案、制订招标作业实施计划E.选择承包方式【答案】BCD26、（）应邀请人民检察院参加，还可邀请有关专业技术人员参加。A.重大死亡事故调查组B.轻伤事故调查组C.死亡事故调查组D.伤亡事故调查组E.重伤事故调查组【答案】AC 27、根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范 围和规模标准规定，（）项目的施工，必须采用招标方式发包。A.大型基础设施的B.公用事业的C.使用国有资
20、金投资项目的施工单项合同估算价在200万元人民币 以上的D.使用国际组织援助资金的项目总投资额在3000万元人民币以上的E.受自然地域环境限制的【答案】 ABCD28、工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原 则包括（）。A.贯彻国家的经济建设方针和政策B.合理利用资源，节约能源C.高度重视技术进步，选用的技术要先进适用D.坚持经济合理E.以人为本，坚持持续改进【答案】 ABCD29、制定建设项目工程保险方案的基本原则是（）。A.有效性原则B.严密性原则C.合理性原则D.经济性原则A.承包人B.发包人C.监理单位D.政府主管部门【答案】B7、工程风险是指建设项目实施过程中，因（）
21、而引起的实际结果与 预期结果的差异及可能性。A.外部条件的制约B.决策的局限性C.项目本身和环境条件的不确定性D.工程变更【答案】C8、（）的安全职责是进行安全技术交底，组织实施安全技术措施, 对施工现场安全防护装置和设施组织验收等。A.作业队长B.项目经理C.班组长D.操作工人【答案】E.安全性原则【答案】ABCD30、直接融资是指没有金融中介介入的资金融通，主要包括（）等。A.融资租赁B.发行企业债券C.发行短期融资券D.委托贷款E.发行中期票据【答案】 BC大题（共10题）一、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m【问题】1 .对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担
22、责任？为什么？2 .为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些？【答案】二、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两 家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1 ：项目监 理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较 大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项 目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为 方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案 报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲 施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措
23、施不当， 造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理 工程师通知单。事件3 ：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的 施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工 程师通知单要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在 严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分 部工程停工整改。事件4 ：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正 在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因 修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延 长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和 报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中专
24、业监理工程师的做法是否妥当？监理工程师通知单 中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监 理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4. 在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5. 事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？ 说明理由。【答案】三、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1 ：因建设单 位修改设计，致使工作K停工2个月；事件2 ：因建设单位供应的建 筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月；事件3 ：因不可抗力原 因致使工作F停工1个月；事
25、件4 ：因施工单位原因工程发生质量事 故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划 的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？ 并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路 是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事 件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？【答案】四、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同 类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招 标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、 E五家施工承包企业发出了投标邀请书，
26、五家企业接受了邀请并于 规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下 午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在 2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C 企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当 地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人 组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1 人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理 签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报 价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2
27、007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于 2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式 是否妥当？说明理由。2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处 理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招 标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】五、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和 施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工 程实施中发生了下列事件。事件1 ：工程招标时，A、B、C、D、E、 F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投 标文件。评标时，发现
28、A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没 有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的 签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单 位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施 工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为 投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期 400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2 ：经 评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在 中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单 位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后
29、, 建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的 依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建 设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G 单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府 有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4 ：开工前, 设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理 了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5 ：施工开始前, G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测 量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩
30、的校核 成果和保护措施后，即予以签认。问题L分别指出事件1中A、B、 C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体 规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。 4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正 确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容？【答案】六、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础 工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工 作如下：（1）该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一 标准及有关专业验收规范进行。（2）施工中，各检
31、验批的质量验收 记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专 业质量检查员验收。（3）各分项工程的质量由专业监理工程师组织施 工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由 总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位 项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。（4）建筑电气分部工程 的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验 收。（5）单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单 位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理 等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程 竣工报告。【问题】1 .以上各条
32、做法是否妥当？如不妥，请指出不妥之处，并改正。2 .工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】七、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过 招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方） 按照建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）签订了施工 合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期 400do施工中发生了以下事件：事件1 ：发包方未与总承包方协商 便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包 方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合 同。总承包方按月足额向包
33、工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作 业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致 全面停工2do事件3 ：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭, 并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总 承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元, 发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4 ：在工程即将竣工前, 当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配 式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临 时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。 问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说
34、 明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3. 事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4. 事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】八、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商 参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用 两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定 如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分, 总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术 标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后 的算术平均数。技术标
35、合计得分不满28分者，不再评其商务标。表 3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承 包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价 算术平均数的50%之和为基准价，但最高（或最低）报价高于（或低于） 次高（或次低）报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予 考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分（60分），报价比基 准价每下降1%,扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1尢扣 2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。【答案】九、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程
36、质量保修 期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同（示范文 本）签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单 位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理 机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达 了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通 过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目 监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门 干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目 监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致 使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施
37、工完成 后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报 告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d 时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求 施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修 复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方 案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否 正确？为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？【答案】一十、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及 同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门
38、批准后决定采取邀请 招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、 D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并 于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日 下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。 在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但 C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当 地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人 组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1 人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理 签字并
39、盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报 价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。 招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于 2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式 是否妥当？说明理由。2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招 标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】9、建设项目内部控制的设计者和主导者是指（）oA.供应方B.承包方C.建设项目业主D.投资方【答案】C10、建设项目内部审计是（）的融合。A.财
40、务审计和管理审计B.国家审计和社会审计C.专项审计和社会审计D.国家审计和管理审计【答案】AIK关于工程监理合同中监理机构和委托人的责任表述，错误的是 （）oA.监理机构的责任期即委托监理合同有效期B.监理机构对承包单位违反合同规定的质量要求和完工时限，不承 担责任C.如果因监理机构过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人 赔偿，累计赔偿总额不应超过监理报酬总额的25%D.委托人如有违反则应当承担违约责任，应赔偿给监理机构造成的经济损失【答案】C12、投标有效期，是招标文件中规定的投标文件有效期，从（）起计 算。A.发布招标公告至提交投标文件截止日B.发布招标公告至开标日C.提交投标文件至开
41、标日D.提交投标文件截止日【答案】D13、实行备案制的企业投资建设项目，由（）决策。A.安全生产监督管理部门B.企业自主C.建设行政主管部门D.政府备案管理部门【答案】B14、对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应 该规划设计（）进度控制系统。A.关键线路B.工期测算C.计算机模拟D.离散【答案】C15、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括（）。A.项目总进度计划B.指导性进度计划C.控制性进度计划D.实施性进度计划【答案】A16、建设项目环境管理贯穿项目建设全过程，因此，建设项目环境 管理体系是在（）的主导下，其他各参建单位在其职责范围内履行环 境管理职责。A.建设单位B
42、.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A17、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计 收费实行（）。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】D18、根据中华人民共和国建筑法的规定，工程开工前，建设单 位应当按照国家有关规定，向工程所在地（）申请领取施工许可证。 A.社区级人民政府建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门C.市级以上人民政府建设行政主管部门D.省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B19、以下公司发行债券的程序，排序正确的是（）。1签订承销协 议;2提出发行债券申请;3交付债券，收缴债券款，置备公司债券存 根簿；4做出发行
43、债券决议；5公告债券募集方法A.4、2、5、1、3B. 1、2、3、4、5C. 2、5、4、1、3D.5、4、2、1、3【答案】A20、评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由（）以上评委签字 确认。A. 1/2B. 2/3C. 3/4D. 3/5【答案】B21、总投资中最活跃、最敏感、最本质的部分是（）oA.现金B.有形资产C.无形资产D.固定资产投资【答案】D22、当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担（）责任。A.连带责任B.违约C.主要责任D.次要责任【答案】B23、建设项目单价合同可分为（）。A.综合单价合同和可调单价合同B.工料单价法和综合单价法C.估计工程量单价合同和纯单价合同D.可调单价合同和成本加酬金合同【答案】 C24、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利 用政策、环保政策和基本建设程序，特别应贯彻以（）为核心、确保 工程质量和促进技术进步的方针。A.提高经济效益B.先进技术应用C.安全适用D.生态环境保护【答案】A25、国家股、法人股、个人股和外资股是按（）划分的。A.股票所代表的股东的权利和义务B.股票票面上有无记名C.股票投资主体D.股票发行价格