《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施考前冲刺试卷B卷含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施考前冲刺试卷B卷含答案.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年整理投资项目管理师之投资建设项目实施考前冲剌试卷B卷含答案单选题（共50题）1、材料招标中投标文件的内容一般不包括（）。A.投标函B.技术性能参数的详细描述C.合同格式D.投标一览表【答案】 C2、以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准为依据属于（）oA.工程支付监理基本程序B.工程质量控制原则C.施工准备阶段的监理工作D.工程质量控制方法【答案】 B3、机电产品国际招标一般采用（）进行评标。A.记名投票法B.最低评标价法【答案】A25、承包单位报送的工程开工报审表及相关资料由（）审查。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理员【答案】B26、国家股、法人
2、股、个人股和外资股是按（）划分的。A.股票所代表的股东的权利和义务B.股票票面上有无记名C.股票投资主体D.股票发行价格【答案】C27、招标人与中标人签订合同之日起（）个工作日内，应当退还未中 标人的投标保证担保保函。A. 5B. 10C. 20D. 25【答案】 A28、建设项目出资人为获取未来的预期效益而投入的全部资金资产 是（）。A.现金B.建设项目总投资C.有形资产D.无形资产【答案】 B29、项目建设（）是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A.计划B.决策C.组织D.协调【答案】 A30、下列关于风险因素的表述，错误的是（）。A.在满足一定条件的基础上将弓1起风险事故B.风险因素是
3、造成损失的潜在原因C.风险因素是造成损失的间接原因D.风险因素是事故发生的外在原因【答案】D31、业主工程款支付担保的担保金额应当与承包商履约担保的担保 金额相等，不得低于合同价款的（），且不得少于合同约定的分期付 款的最局额度。A. 5%B. 10%C. 20%D. 25%【答案】B32、下列不属于现场文明施工基本要求的是（）。A.有整套的施工组织设计或施工方案B.建立项目环境自我监控体系C.有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料、构件、 半成品按平面布置堆放整齐D.施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具 设备状况良好，使用合理【答案】B33、（）是招标公开原则
4、的重要标志之一，而且必须公开、公平和公 正。A.定标B.投标C.开标D.评标【答案】C34、投资控制目标设置的基本原则是（）。A.既有先进性，又有实现的可能性，还必须有科学依据B.在决策阶段就设置一个一成不变的投资控制目标C.在建设项目实施过程中，不断修正和完善建设项目投资控制目标D.建设项目投资控制目标的设置是一项非常严肃而重要的工作【答案】A35、人员培训的方式不包括（）。A.集中培训B.分类培训C.重点培训D.委托培训【答案】C36、下列关于工程变更的表述，错误的是（）。A.在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变 更B.未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理
5、机构不 得予以计量C.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时, 项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的 依据D.总监理工程师应就工程变更的质量、费用与承包单位进行协商， 无需取得建设单位授权【答案】D37、建设项目竣工验收时，在正常情况下的验收范围是（）。A.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项 目B.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内 容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目C.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，而使已建成 工程不能投入使用的项目D.有些建设工程项目或单项工程，可缩小规模，对已完成
6、的工程和 设备，应组织竣工验收，移交固定资产【答案】A38、投标有效期，是招标文件中规定的投标文件有效期，从（）起计 算。A.发布招标公告至提交投标文件截止日B.发布招标公告至开标日C.提交投标文件至开标日D.提交投标文件截止日【答案】D39、下列关于工程保险的表述，错误的是（）。A.工程保险能够提供风险管理服务，减少风险损失的发生B.保险人对补偿的方式可以选择C.如果投保对其财产投保多张保险单，他获得的赔款数额可以超过 他的财产总值D.如果保险事故由第三者责任引起的，则投保人从保险人处获得全 部补偿以后，必须将其对第三者享有的追偿有关损失的权利转让给 保险人【答案】C40、内部控制审计，是针
7、对内部控制制度和工作程序的健全性、有 效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是（）。A.推进建设项目管理的制度化、规范化B.提高建设项目经济效益C.促进建设项目总体目标的实现D.将处理风险的成本降到最低【答案】 A41、生产准备机构应在（）适时组建。A.项目实施阶段的前期B.项目决策阶段的前期C.项目实施阶段的中、后期D.项目决策阶段的后期【答案】 C42、采用争议评审的，建设单位和承包单位应在开工日后的（）d内 或在争议发生后，协商成立争议评审组。A. 7B. 10C. 14D. 28【答案】D43、建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是（）。A.机械简单、关系明确、权力集中、命令统一、职
8、责分明、决策迅 速B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于 解决复杂难题C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.横向协调工作量大【答案】 B44、（）既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方 式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁【答案】D45、监理单位发布的停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情 况下未能事先报告时，则应在（）h内向业主作出局面报告。A. 12B. 24C. 48D. 72【答案】B46、经批准单独设置管理机构的建设单位，为建设项目筹建、建设、 验收等工作所发生的费用是（）。A.建设管理费B.合同条款费C.前期工作费
9、D.专项用款【答案】 C47、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评 价文件审批部门提交（），说明环境保护设施运行情况、治理效果、 达到标准。A. 环境保护设施预验收合格报告B. 环境保护设施竣工验收报告C. 环境保护设施验收合格证D. 环境保护设施预验收合格证【答案】 B48、死亡和重大死亡事故调查组应邀请（）和有关专业技术人员参加。A.人民法院B.人民检察院C.生产技术部门D.与事故有直接利害关系的人员【答案】49、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目， 可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行（）。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体
10、设计【答案】A50、根据建设工程质量管理条例规定.未经（）签字，建筑材料、 建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行 下一道工序的施工。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师代表D.总监理工程师【答案】B多选题（共30题）1、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是（）。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处C.排序法D.百分制综合评估法【答案】 B4、下列不属于工程风险特征的是（）。A.风险损失的严重性B.风险事件的突发性C.风险因素的大量性D.风险防范的多元性【答案】 B5、联动无负荷试车调试的目的是（）。A.检验单机（或单
11、元）设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动 运行B.检验和考核单机设备（或单元）或整个生产工艺流程，在投入一定 数量的生产物料或模拟物料时，能否按照工序要求正常运行C.检验和考核整个生产工艺的每一个单元设备在无负荷情况下能否 按照电气联锁、自动控制的要求同步正常进行，从而检验设备的质 量、安装质量以及整个工艺布局是否合理，运行是否稳定D.试车调试通过，双方在记录上签字后，工程移交业主，方可准备 竣工验收D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的 关键环节【答案】AD2、工程复杂程度等级分为（）。A.简单B. 一般C.复杂D
12、.较复杂E.特别复杂【答案】BCD3、建设项目进度控制的特点是（）。A.动态性B.静态性C.创造性D.阶段性E.复杂性【答案】ACD4、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范 围和规模标准规定，（）项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在30万元人民币以上的E.项目总投资额在3000万元人民币以上的【答案】 ABC5、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括（）oA.测量规范B.安全规范C.技术规范D.工程地质勘察规范E.工程建设勘察规范【答案】 ABCD6、关
13、于建设用地管理规定的表述，正确的是（）。A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国 土资源管理部门提出建设用地申请B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费C.建设用地实行预审管理D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位 提出建设用地预审申请报告E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地7、在项目建设实施管理目标体系中，最重要的是（）控制目标。A.质量B.工期C.费用D.安全生产E.信息管理【答案】ABCD8、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包 括（）。A.社会保障费B.人工费C.劳动保险费D.材料费E.施工机械使用费【答案】BD9
14、、建设项目招标阶段资格预审的目的是（）。A. 了解投标人的基本情况，如财务状况、资质条件、技术能力等B.事先淘汰不合格的投标人，排除将合同授予不合格投标人的风险C.澄清投标人应负什么样的责任D.减少招标人、招标代理机构评价阶段的工作量，节省时间和评标 费用支出E.节省不合格投标人购买投招标文件、参加现场考察、制定投标文件等费用支出【答案】ABD10、根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范 围和规模标准规定，（）项目的施工，必须采用招标方式发包。A.大型基础设施的B.公用事业的C.使用国有资金投资项目的施工单项合同估算价在200万元人民币 以上的D.使用国际组织援助资金的项目总投资额在
15、3000万元人民币以上的E.受自然地域环境限制的【答案】ABCD11、编制资金筹措计划时应当（）。A.使资金筹措计划与资金投入计划平衡、衔接B.在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目 资本金C.尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力D.在事前做好债务融资信用保证的安排和准备E.对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算12、建设项目应根据本项目的具体情况，对于可能引发重大事故风险的环节或部位，制定相应的应急预案，具体内容包括（）。A.应急计划B.应急演习C.应急组织D.应急设施E.事故处理【答案】 ABCD13、水文地质勘察分为（），一
16、般与工程地质勘察同时进行。A.工程地质勘察B.水文测验C.初步勘察阶段D.工程测量E.详细勘察阶段【答案】 C14、建设项目出资人首先选择（）的工程咨询公司承担相关任务。A.有资质B.有能力C.有素质D.有才能E.有信誉【答案】 AB15、生产准备机构设立的时间，一般要根据（）进行统一安排。A.项目建设不同阶段的需求B.生产技术的复杂程度C.建设项目的性质、D.项目建设进度E.建设项目总体目标【答案】 ABCD16、工程监理工作的主要手段是（）。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】 BCD17、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评 审的目的是（）。A.促进新技术的
17、应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】 BD18、建设项目财务管理的基本职能包括（）。A.财务预测B.财务需求C.财务预算D.财务控制和财务报告E.财务决策【答案】 ACD19、设备投资支出的具体内容包括（）。A.各种房屋和建筑物支出B.开展投资机会研究C.需要安装设备D.器具的实际成本E.生产准备的不够固定资产标准的工具的实际成本【答案】 CD20、根据建设项目现场情况，应采用（）等方法，对项目实施全过程 的危险源进行分类辨识。A.增加安全系数B.专家调查C.隔离危险物质D.安全检查E.设置安全监控系统【答案】 BD21、业主对总监理工程师的授权
18、权限可根据（），随时扩大授权范围 或减少授权。A.合同约定B.建设项目实施计划安排C.工程项目的特点D.工程进展的实际情况E.总监理工程师的管理水平和能力【答案】 CD22、工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原 则包括（）oA.贯彻国家的经济建设方针和政策B.合理利用资源，节约能源C.高度重视技术进步，选用的技术要先进适用D.坚持经济合理E.以人为本，坚持持续改进【答案】 ABCD23、建设项目环境保护管理的基本原则包括（）。A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺, 合理利用资源，防止环境污染和生态破坏C.实行预防
19、为主、防治结合、重点治理的原则D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护三同时制度E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染 和生态破坏【答案】ABD24、在发生（）情形时，保证人应承担保证责任。A.投标人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人许可撤回投标 文件B.投标人中标后未在招标文件规定的时间内与招标人签订建设工 程施工合同C.投标人因不可抗力事件未履行合同义务D.投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，修改已提交的投 标文件E.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证【答案】 AB25、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有（）。A.施工单位要求暂停施工、且工程
20、需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件【答案】BCD26、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括（）。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】ACD27、工程监理与政府质量监督的区别有（）。A.前者为社会监理行为，后者为政府监督行为B.政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督 则依法进行并具有强制性D.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动
21、可以贯 穿项目建设的全过程，全方位。现行政府工程质量监督，一般只限 于施工阶段的质量监督E.前者为政府监督行为，后者为社会监理行为【答案】ABCD 28、在现代化的工程建设项目中，人员培训应遵循的原则有（）。【答案】C6、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为100。万 元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800 万元，则此时的进度偏差（）万元。A. -300B. -500C. 300D. 500【答案】D7、工程设计控制的中心思想是（）。A.要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件B.采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超 过设计投
22、资并尽可能地实现节约C.采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计D.采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制【答案】B8、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是（）。A.属于单机无负荷试车调试B.属于联动无负荷试车调试C.属于无负荷试车调试A.减少用人数量，提高用人质量B.坚持实用、高效、经济方便的原则C.坚持提高劳动生产率的原则D.坚持国内培训与国外培训相结合，以国内为主E.坚持理论学习与操作技能相结合的原则【答案】BD29、()是对生产准备人员的基本要求。A.丰富的专业知识B.高度的责任心C.敬业精神D.遵纪守法E.交际能力【答案】BC30、根据建设工程质量管理
23、条例规定，监理工程师应当按照工 程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】AC大题（共10题）一、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：（1）作业人 员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作 塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊 钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。（2）专职安全员在事故发生时不 在现场。（3）作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术 交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问 题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？2.指出本次
24、事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过 错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】二、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过 招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方） 按照建设工程施工合同（示范文本）（GFT999-0201）签订了施工 合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期 400do施工中发生了以下事件：事件1 ：发包方未与总承包方协商 便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包 方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合 同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费
25、。但包工头却拖欠作 业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致 全面停工2d0事件3 ：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭, 并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总 承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元, 发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4 ：在工程即将竣工前, 当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配 式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临 时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说 明理由。2.事件
26、2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3. 事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4. 事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】三、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和 施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工 程实施中发生了下列事件。事件1 ：工程招标时，A、B、C、D、E、 F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投 标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没 有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的 签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没
27、有具体规定）；B投标单 位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施 工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为 投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期 400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2 ：经 评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在 中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单 位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后, 建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的 依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建 设单位最终接受了
28、监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G 单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府 有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4 ：开工前, 设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理 了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5 ：施工开始前, G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测 量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核 成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、 C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的
29、要求违反了招标投标有关法规的哪些具体 规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。 4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正 确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容？【答案】四、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建 筑面积为3000m事件1 ：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成 人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程 师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事 件3 ： 5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖 深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方
30、开挖量900m事件4 ： 5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个 工日。事件5 ： 5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24 日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1 .建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以 要求索赔，并说明原因。2 .每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人 工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%,则合理的费用索赔总额是多少？【答案】五、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工 总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购， 施工总承
31、包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过 程中，发生如下事件：事件1 ：在桩基施工时，专业监理工程师发 现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查， 施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单 位。事件2 ：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时， 发现施工现场混凝土试块的强度不合格。施工单位认为，建设单位 提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为，商品混凝土质量证 明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实 体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安 装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包
32、 括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具备设 备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单 位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。事件4： 在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经检查， 是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题1.写 出项目监理机构对事件1的处理程序。2.针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工 总承包单位是否应承担责任?说明理由。3.事件3中，分别指出建设 单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做 法。4.写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。【答案】六、某建设单
33、位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承 包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求， 该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本 方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：（1）成立该工程招标 领导机构。（2）委托招标代理机构代理招标。（3）发出投标邀请书。 对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请 人。（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。（6）召开投标 预备会。（7）招标文件的澄清与修改。（8）建立评标组织，制订标底 和评标、定标办法。（9）召开开标会议，审查投标书。（10）组织评标。 （11）与合格的投标者进行质疑澄清。（
34、12）决定中标单位。（13）发出 中标通知书。【答案】七、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设 规模为日处理能力41. 5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参 加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力 和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地 基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以 上（含2座）10万m【问题】1 .建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点？2 .哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而 采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些？【答案】八、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调
35、查发现：（1）作业人 员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作 塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊 钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。（2）专职安全员在事故发生时不 在现场。（3）作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术 交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问 题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过 错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】九、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中 估算工程量为5300m合同工期为6个月。
36、有关付款条款如下：（1）开 工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;（2）业主 自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证 金；（3）当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进 行调价，调价系数为0. 9 （或1. 1） ; （4）每月支付工程款最低金额为 15万元；（5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30% 以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并 经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少？ 2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预 付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业
37、主应支付给承包商的工程 款为多少？【答案】一十、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建 建筑面积为3000 M工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施 工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1 ：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工 10个工日。事件2 ：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3： 5月 19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4 ： 5月20 22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人
38、员窝工10个工日。事 件5 ： 5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复 挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上 述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说 明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人 工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%,则合理的费用索赔总额是多少？【答案】D.属于有负荷试车调试【答案】c9、对机电设备与工器具购置费、联合试运转费之和占工程概算投资 额（）以上的工程项目，双方可协商确定监理费的计费方式和收费额。A. 15%B. 20%C. 30%D. 35%【
39、答案】C10、（）指的是影响工作场内员工、临时工作人员、合同方人员、访 问者和其他人健康和安全的条件和因素。A.进度安全B.施工安全C.质量安全D.职业健康安全【答案】 D11、已知A、B工作的紧后工作为c、D,其持续时间分别为3d、4d、2d、5d, A、B工作最早开始时间为第5d、第6d,则C工作最早开 始时间为第（）九A. 4B. 6C. 8D. 10【答案】 D12、监理单位发布的停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情 况下未能事先报告时，则应在（）h内向业主作出局面报告。A. 12B. 24C. 48D. 72【答案】B13、安全生产的基本方针是（）。A.切合实际，经济合理B.安全
40、第一，预防为主C.安全可靠，质量第一D.安全适用，技术先进【答案】B 14、下列关于保险方案制订可以采用的方式表述错误的是（）。A.经过比较，选择一家保险公司作为建设项目的风险管理顾问B.培养自己的风险管理专业人才C.建立风险管理委员会，统一负责风险管理工作D.委托给外部的专业机构【答案】C15、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更不包括 ()。A.工程范围B.建设内容的变更C.工艺技术方案的变更D.现场施工条件变化的变更【答案】D16、下列关于建设项目后评价的表述，错误的是()。A.建设项目后评价在我国大致经历了初步探索、逐步推进、全面实 施三个发展阶段B.建设项目后评价对促进建
41、设项目管理、提高投资效益起到积极作 用C.项目后评价是对项目建设某一阶段的工作成效进行系统的回顾和 总结D.按照不同的评价时点，项目后评价可分为项目中间评价和项目综合后评价【答案】C17、在工程网络计划中，工作w的最早开始时间为第28d,其持续 时间为9九该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 40d、第43d和第48d,则工作w的总时差为（）doA. 15B. 12C. 5D. 3【答案】D18、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利 用政策、环保政策和基本建设程序，特别应贯彻以（）为核心、确保 工程质量和促进技术进步的方针。A.提高经济效益B.先进技术应用C.安全
42、适用D.生态环境保护【答案】A19、建设项目工程设计接口管理，主要是指（）。A.工程勘察设计不同环节之间的接口管理B.工程设计与外部协作的接口管理C.工程设计阶段对拟采用的新技术、新材料、新工艺、新设备组织 科研试验和成果评价D.工程设计环节的衔接和管理【答案】B20、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作 工艺要求难以统一的货物，一般采用（）进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】C21、从风险管理的角度，保险具有（）两种机制。A.风险回避与风险组合B.风险转移与风险组合C.风险转移与风险控制D.风险转移与风险分散【答案】22、建设项目的（）工作应与项目建设进度同步进行，并在项目竣 工以前全部完成。A.日常检查B.财务审计C.完工总结D.生产准备【答案】 D23、下列关于建设项目资本金的表述，错误的是（）。A.建设项目资本金是投资者在建设项目总投资中认缴的出资总额B.建设项目资本金是非债务资金C.建设项目资本金的投资者可按出资额的比例依法享有所有者权益D.建设项目资本金的投资者无权转让、抽回其出资【答案】 D24、鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是（）oA. 基于能力的选择B. 基于监理人员素质的选择C. 基于监理单位规模的选择D. 基于价格的选择