《2023年造价工程师工程计价真题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年造价工程师工程计价真题.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年注册造价工程师考试建设工程计价一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、依据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()A.为完成工程项目建立，生产性设备及协作工程安装设备的费用B.建设期内干脆用于工程建立、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预料或实际支出的建设费用【答案Do参见教材Pl2、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是()A.到岸价二离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案
2、Co参见教材P63、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元, 消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为()万元。【答案1Bo参见教材P74、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是()A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C接受简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.接受一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案Do参见教材P14。5、依据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的 是()A.仪器仪表运
3、用费B.施工机械财产保险费C大型机械进出费D.大型机械安拆费【答案Ao参见教材PU6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是()A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案Bo参见教材P207、接受工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一样的，以小写金额为准【答案I Ao参见教材P16649 .工程总承包企业担当工程项目的设计、选购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、平安、工期、造价全面负责的工程总承包类型是()A.交钥匙总承包B.
4、EPC总承包C.设计-施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】：Bo参见教材P21250 .工程总承包企业投标报价决策时应精确估计成本:其成本费用应由()等组成A.勘察设计费用、 B.勘察设计费用、 C.公司本部费用、 D.公司本部美用、选购费用、施工费用、总部管理费分包合同费用、施工费用、利润施工费用、干脆设备材料费用、分包合同费用 施工费用、干脆设备材料费用、风险费用 【答案】：Co参见教材P21651 .国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评 审的工作是()A.清标B.审标C评标D.定标【答案】：Co参见教材P22252 .为合理划分发承包双方的合同
5、风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股 为()。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天【答案】Ao参见教材P22753依据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),中标人投标报价浮动率的计算 公式是()X100A n中标价A f 1 , 招标控制价中标价施工图预算)X100%r f1不含安全文明施工费的中标价)Xlnn%.不含安全文明施工费的招标控制价(不含安全文明施工费的中标价),不含安全文明施工费的施工图预算【答案】C【解析】本题考查的是工程变
6、更类合同价款调整事项。实行招标的工程，承包人报价浮动率 L= (1-中标价/招标限制价)X100%,中标价和招标限制价均不含平安文明施工费。参见教 材 P22854.某分项工程招标工程量清单数量为4000m2,施工中由于设计变更调减为3000m2该项目 招标限制价综合单价为600元/n?,投标报价为450元/n?.合同约定实际工程量与招标工程量 偏差超过15%时，综合单价以招标限制价为基本调整。若承包人报价浮动率为10%,该分 项工程费结算价为()万元。A. 137.70【答案】A【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。3000/4000=75%,工程量削减超过 15%,需对单价进行调
7、整。P2X (1 + 15%) =600X (1 + 15%) =690 元/0?450 元/n?, P2X(1-L) X (1-15%) =600X (1-10%) X (1-15%) =459 元/n? 450 元/n?,该项目变更后 的综合单价应调整为459元/n?,结算价=459元/n?X 3000=137.7 (万元)参见教材P230-23155.某施工合同约定接受价格指数及价格调整公式调整差额，调价因素及有关数据见下表。 某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。人工钢材水泥砂石料施工机具运 用费定值权重系数0.100.100.150.150.2
8、00.30基准日价格 或指数80元/日100110120115现行价格或 指数90元/日102120110120A. -30. 3B. 36. 45C. 112. 5D. 130. 5t答案】B【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。价格调整金额=1500X0.3+（0.1X +0. IX 121+0.15X U2+0.15X 112+0. 2xU2 ）-1=36.45（万元）。参见教材 P232。8010011012011556 .依据标准施工超标文件（2023年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事务中， 只能获得工期补偿的是（）A.发包人提前向承包人供应材料和工程设备B.工程暂
9、停后因发包人缘由导致无法按时复工C.因发包人缘由导致工程试运行失败D.异样恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A,发包人提前向承包人供应材 料和工程设备，可以索赔费用；选项B,工程暂停后因发包人缘由导致无法按时复工，可以 索赔工期、费用和利润；选项C因发包人缘由导致工程试运行失败，可以索赔费用和利润； 选项D,异样恶劣的气候条件导致工期延误，可以索赔工期。参见教材P23857 .关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）A.发包人应依据现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C
10、.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人担当D.经发包人授权的工程造价询问人，可与承包人做现场签证【答案】D【解析】本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项A错误，承包人应依据现场签证内 容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付；选项B错误， 假如现场签证的工作没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所 需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价；选项C错误，合同工程发生 现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面 同意，否则发生的费用由承包人担当；选项D正确，现场签证是指发包人或其
11、授权现场代 表（包括工程监理人、工程造价询问人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责 任事务所做的签认证明。参见教材P243-24558 .某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程 中发生了如下事务：出现异样恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日，因恶 劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日几天后，场外停电，停工1天，人员 窝工10个工日。承包人可向发包人所赔的人工费为（）元A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。（1）异样恶劣天气导致的停工通常不 能进行费用索赔；
12、（2）抢修道路用工的索赔额=20X200=4000 （元）；（3）停电导致的索赔 额=10X200X25%=500 （元），总索赔费用=4000+500=4500 （元）。参见教材 P24259 .关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例担当责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观缘由，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B【解析】本题考察的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，“初始延误”者应对工
13、 程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不担当拖期责任；选项B正确, 若果初始延误者是发包人缘由，则在发包人缘由造成的延误期内，承包人即可得到工期延长, 又可得到李静补偿；选项c错误，假如初始延误者是客观缘由，则在客观因素发生影响的 延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；选项D错误，假如初始延误 者是承包人缘由，则在承包人缘由造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得 到费用补偿。参见教材P24360 .依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2023）,关于工程计量，下列说法中 正确的是。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予以计量B.因异样恶
14、劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应依据总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】A【解析】本题考查的是工程计量。选项A正确，工程计量的范围包括：工程量清单及工程 变更所修订的工程量清单的内容。合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种 预付款、价格调整、违约金等；选项C错误，成本加酬金合同依据单价合同的计量规定进 行计量；选项D错误，接受工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应依据与单价合 同相同的方式计算，即：以承包人完成合同工程应予计量的依据现行国家工程量计算规范规 定的工程量计算规则计算得到的工程量确定；接受经审定批准的施工图纸及其预
15、算方式发包 形成的总价合同，除依据工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承 包人用于结算的最终工程量。参见教材P245-24661 .关于施工合同预付款，下列说法中正确的是()A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.接受起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而削减D.预付款的额度通常与主要材料的构建费用占建安费的比列相关【答案】D【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，预付款担保的担保金额通常与发 包人的预付款是等值的；选项B错误，接受起扣点计算法对承包人比较有利，最大限度地 占用了发包人的流淌资金；选项C错误，预
16、付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担 保的担保金额也相应逐月削减；选项D正确，工程预付款额度一般是依据施工工期、建安 工作量、主要材料和构建费用占建安工程费的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。 参见教材P246-24762关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是()A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其曾剑飞在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后在支付全部进度款【答案】A【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项B错误，进度款的支付比例
17、依据合同约定, 按期中结算价款总额计，不低于60%,不高于90%；选项C错误，综合单价发生调整的， 以发承包双方确定调整的综合单价计算进度款；选项D错误，若发、承包双方对有的清单 项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付 证书。参见教材P247-24863.发包人未依据规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是()A,将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】D【解析】本题考查的是竣工结算。发包人未依据规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催 告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。参见教材P
18、25164 .关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是()A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】D【解析】本题考查的是最终结清。选项A错误，承包人按合同约定接受了竣工结算支付证 书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；选项B错误, 承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔；选项C错 误，选项D正确，提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。参见教材P252-P25
19、365 .调整是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是()A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的不补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】C【解析】本题考查的是合同借款纠纷的处理。选项A错误，假如发承包任一方对调解人的 调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理 由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除, 承包人应接着依据合同实施工程；选项B错误，调解人应在收到调解托付后
20、28天内，或由 调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经 双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立刻遵照执行，选项 D错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的人气即终止。参见教材 P254.66 .下列建设工程施工合同无效状况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程借款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人担当修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求依据有效合
21、同处 理【答案】C【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A正确，建设工程施工合同无效，但建 设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；选项B正 确，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验 收合格，发包人请求承包人担当修复费用的，应予支持；选项C错误，修复后的建设工程 经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持；选项D正确，承包人超越资 质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事 人请求依据无效合同处理的，不予支持。参教材P256.67、依据建设项目工程总成本合同示范文本（试行
22、）（GF-2023-0216）,下列变更事项， 属于选购变更的是（）A.对设备规格和数量的调整B.变更检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整【答案】Bo参见教材P261。68、依据FIBIC施工合同文件（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和 返还，下列说法中正确的是（）A.每次期中支付时扣留2.5%5%作为保留金B.签发整个工程的接受证书后，返还40%的保留金C.工程最终一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金。【答案】Co参见教材P273。69、依据家呢工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备
23、的资料包括()A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书【答案】Do参见教材P27570、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()A.项目资金支配及到位状况B.项目进度、质量状况C.项目建设资金运用与结余状况D.主要技术经济指标的分析、计算状况【答案】Bo参见教材P28171、某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建 设单位管理费为()项目名称建筑工程费(万 元)安装工程费(万 元)需安装设备费 (万元)建设万元单位管 理费()建设项目600010003000210
24、K车间20005001500A.70B.75C.84D.105【答案】K车间应分摊的建设单位管理费=(2000+5000+1500) / (6000+1000+3000) X210 =84万元。参见教材P291。72、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是()A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.接受同城质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】Bo参见教材P294295。二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选顶中，有2个或2个以符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，
25、所选的每个选项得0.5分)73.计算设备进环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括()A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税【答案】：BDEo参见教材P774 .依据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管 理的有()A.仪器仪表运用B.工具用具运用C.建筑安装工程一切险D.地方教化附加费E.劳动保险费【答案】：BDEo参见教材P1175 .国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括()等A.工地清理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.其他费【答案ADo参见教材P76 .下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有()A.土地补偿费B.安
26、置补助费C.报迁补助D.土地管理费E.土地转让金【答案】:ABDo参见教材P2477 .依据分部组合计价原理，单位施工可依据()等的不同分解为分部工程。A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序【答案ABCo参见教材P3478 .依据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),关于工程量清清单计价的有关 要求，下列说法中正确的有()A.事业单位目有资金投资的建设工程发承包，可以不接受工程量清单计价B.运用国有资金投资的建设工程发承包，必需接受工程量清单计价C招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必需接受单价合同E.招标工程量清单的精确性和完整性清单
27、编制人负责【答案】：ABCo参见教材P4179 .依据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2023）,关于分部分项工程量清单的编制, 下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E似“个”、“项”为单位的，应取整数【答案ABEo参见教材P 4580 .下列工人工作时间中。属于有效工作时间的有（）A.基本工作时间B.不行避开中断时间C.帮助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间【答案】：ACEo参见教材P5481 .
28、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案ACEo参见教材P7482 .确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】：ABDo参见教材P7983 .下列工程造价指数中，用平均指数形式编制的总指数有（）A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数A.建设管理费C.建筑安装工程费B.建设单位管理费D.基本预备费【答案】：Ao
29、参见教材P268、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是()A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案工Ao参见教材P299、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，支配每年 完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为()万元。A. 1006.25B. 1525.00【答案Co参见教材P3110、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，其次年贷款2000万元，贷款年利率10%, 贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目其次
30、年的建设期利息为()万元。A.200B.500C.520D.600【答案】:Co参见教材P3111、关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是()A.适用于没有详细图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点【答案Bo参见教材P3412、下列定额中，项目划分最细的造价定额是()A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】C,参见教材P4013、依据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),下列费用项目中需纳入分部 分项工程项目综合单价中的是()A.工程设备暂估价B.专业
31、工程暂估价C暂列金额D.计日工费【答案】A。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工 机具运用费和企业管理费、利润，以及确定范围内的风险费用。参见教材P3814、依据建设工程工程量清单计价规划(GB50500-2023), 一般不作为平安文明施工计 算基础的是()E.建设项目造价指数【答案】CDE【解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。选项A属于个体指数。选项B属 于综合指数。参见教材P107.84.在技术改造项目中，可接受生产实力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产实力平 衡法的是（）A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数D.最大工序生产实
32、力法E.设备系数法【答案】CD【解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。在技改项目中，可接受生产 实力平衡法来确定合理生产规模。最大工序生产实力法是以现有最大生产实力的工序为标 准，逐步填平补齐，成龙配套，使之满足最大生产实力的设备要求。最小公倍数法是以项目 各工序生产实力或现有标准设备的生产实力为基础，并以各工序生产实力的最小公倍数为 准，通过填平补齐，成龙配套，形成最佳的生产规模。参见教材P117.85,总平面设计中，影响工程造价 的主要因素包括（）A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】ABD【解析】本题考查的是设计阶段影响造价的主要因素。总平面
33、设计中影响工程造价的主要因 素包括：（1）现场条件；（2）占地面积；（3）功能分区；（4）运输方式。参见教材P143.86 .接受全费用综合单价法编制施工图预算，下列说法中正确的是（）A.计算干脆费后应编制工料分析表B.全费用综合单位中应包括规费和税金C.综合计取的措施项目费以分部分项工程费和可计量的措施项目费之和为基数计算D.编制综合单价分析表时，工料机消耗量与单价均应来自预算定额E.分部分项工程量与措施项目费之和即为建设安装工程施工图预算费用【答案】BC【解析】本题考查的是施工图预算的编制。选项A错误，全费用综合单价的计算程序是准 备工作一计算分部分项工程量一套用综合单价一计算可计量措施项
34、B费一计算综合计取的 措施项目费f汇总造价；选项B正确，各子目的综合单价应包括人工费、材料费、施工机 具运用费、管理费、利润、规费和税金；选项C正确，综合计取的措施项目费应以该单位 工程的分部分项工程费和可以计量的措施项目费之和为基数乘以相应费率计算；选项D错 误，各子目综合单价的计算可通过预算定额及其配套的费用定额确定。其中人工费、材料费、 机具费应依据相应的预算定额子目的人材机要素消耗量，以及报告编织期人材机的市场价格 (不含增值税进项税额)等因素确定；选项E错误，分部分项工程量与措施项目费是不行 以干脆相加的。参见教材P166-P169.87 .依据建设工程工程量清单计价规范(GB505
35、00-2023),关于分部分项工程项目清单的 编制，下列说法中正确的有()A.项目编码应依据计算规范附录给定的编码B.项目名称应依据计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足度确定综合单价的须要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按确定依次依次进行【答案】C E【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A错误，项目编码的前四级全国统一 编码，第五级针对项目详细编制；选项B错误，分部分项工程项目清单的项目名称应按专 业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定；选项C正确，项目特征描述 的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的须要；选项D错
36、误, 分部分项工程项目清单的计量单位与有效数应遵守清单计价规范规定。当附录中有两个或两 个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定；选项E正确，工程量 的计算按确定依次计算。参见教材P17888 .关于施工投标报价中下列说法中正确的有()A.投标人应逐项计算工程量，复核过程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发觉的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的奢侈E.投标人应依据复核工程量的结果选择运用的施工设备【答案】CDE【解析】本题考查的是询价与工程量复核。选项A错误，投标人应细致依据招标说明、图 纸、地质资料等招标文
37、件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单；选项B错误，复 核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量, 因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被推翻；选项C正确，针 对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改看法取决于投标策略；选项D 正确，通过工程量计算复核还能精确地确定订货及选购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的奢侈、积压或停工待料；选项E正确，在核算完全部工程量清单中的细目后， 投标人应按大项分类汇总主要工程总量，以便获得对整个工程施工规模的整体概念，并据此 探讨接受合适的施工方法，选择适用的施工设备等。参见教材P
38、190-P191.89 .依据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）A.投标报价须要的时间B.组织评标须要的时间C.确定中标人须要的时间D.签订合同须要的时间E.提交履约保证金须要的时间【答案】BCD【解析】本题考查的是编制投标文件。投标有效期一般考虑以下因素：（1）组织评标委员会 完成评标须要的时间；（2）确定中标人须要的时间；（3）签订合同须要的时间。参见教材 P202.90 .依法必需招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）A.中标人无正值理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正值理由拒签合同的，应向中标人退还投保保证金C.招标人与中
39、标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应当中标通知书发出同时退还【答案】ABD【解析】本题考查的是合同价款的约定，选项C和E错误，招标人最迟应当在与中标人签 订合同后5天内，向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。参见 教材P21L91 .依据建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2023）,关于计日工费的确认和支付， 下列说法中正确的有（）。A.承包人应依据确认的计日工现场签证报告核实该关项目的工程数量和单价B.己标价工程量清单中有该类计日工单价的。按该单价计算C.
40、已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行【答案】：ABDEo参见教材P20392 .下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔干脆依据的有（）A.未在会同中约定的工程量所在地地方性法规B.工程施工合同文件C合同中约定的非强制性标准D.现场签证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】:BCDo参见教材P23993 .依据建设工程工程量清单计价规范XGB-50500-2023）,关于工程竣工结算的计价原则。 下列说法正确的是（）。A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算B.总承包服务
41、依据合同约定金额计算，不得调整C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整【答案】：ACDo参见教材P24994 .发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按会同约定办理的情形有（）A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入运用的C.工程已竣工未验收且未实际投入运用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案工ABDo参见教材P25095.在国际工程承包中，依据FIDIC施工合同条件（1999年版），因工程量变更可以调整 合同规定费率或价格的
42、条件包括（）。A.实际工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.由于工程量的变动干脆造成单位工程费用的变动超过1%D.原工程量全剖删减，其替代工程的费用对合司总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”【答案ABCo参见教材P26896.依据财政部、国家发改委、住建部的有关文件，竣工结算的组成文件包括()A.工程竣工验收报告B.工程竣工图C.设计概算施工图预算D.工程竣工结算E.工程竣工造价对比分析【答案】：BEo参见教材P281A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C定额人工费+定额施工机具运用费D.定额人工费
43、+定额材料费+定额施工机具运用费【答案】Bo计算基础中平安文明施工费可为“定额基价，”定额人工费”或“定额人工费+定 额施工机具运用费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具运用费”。参 见教材P46。15、依据建设工程工程量清单计价规划（GB50500-2023）,关于计日工，下列说法中正 确的是（）A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价有投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】B。选项A错误，计日工表包括人工、材料、施工机具；选项C错误，
44、计日工表 项目名称、暂定金额由招标人填写；选项D错误，投标时，单价由投标人自主报价，按暂 定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。参见教 材 P50o16、已知人工挖某土方In?的基本工作时间为1个工作日，帮助工作事务占工序作业事务的 5%,准备与结束工作时间、不行避开的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%, 则该人工挖土的事务定额为（）IH/I0m3oC.13.13D. 12.50【答案】B。参见教材P63.供需作业时间=基本工作时间/ （1-帮助时间） =1/（1-5%） =1.053o 时间定额=工序作业事务/ （1-规范时间） =1.05
45、3/ （1-3%-2%-15%） =1.316 （工日/n?）17、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）A.机械时间利用系数二机械纯工作时间lh正常生产率x工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班定量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/ （一个工作班持续时间（8h）D.机械时间利用系数二（一个工作班持续时间（8h） /机械在一个工作班内纯工作时间 【答案】C。参见教材P66。18、已知砌筑1 n?砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146 n?计算, 砖浆损耗率为10%o则砌筑1 n?砖墙的砂浆用量为（）m
46、3o【答案】Ao砂浆净用量=l529x0.1量勺00=0.228 n?；砂浆消耗量=0.228x （1+10%） =0.250 m3o参见教材P65。19、关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（）。A.（供应价格+运杂费）x （1 +运输损耗率）x （1 +采购及保管费率）供应价格+运杂费.（1 -运输损耗率）X （1 -采购及保管费率）（供应价格+运杂费）X （1 +采购及保管费率） 1-采购及保管费率（供应价格+运杂费）X （1 +运输损耗率） 1-采购及保管费率【答案】：Ao参见教材P6920、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单 价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。【答案1Co参见教材P2、4、2021 .在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差内的用工是（）A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的协作用工D.工种交叉作业相互影响的停留用工【答案】：