工地施工合同范文四篇.docx

《工地施工合同范文四篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工地施工合同范文四篇.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、【施工合同】在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的场景和场合需要用到合同， 签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗。以下 是整理的工地施工合同范文四篇，仅供参考，大家一起来看看吧。甲方：乙方：身份证号；经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰硝、铺 设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙双方协商签订合同如 下：1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天顺延，乙方不得无故延 误工期的施工日期，需按约定时间完成）。2、施工地点：大山路与十一路交汇，华东装饰材料市场、胶合板市场。3、工程应符合国家质量要求及规定，所需用的材料必须符

2、合国家相关标准 及合格证书，施工结果须符合甲方要求，乙方对所施工项目认真细致地做好每一 项工程，工程完工后做到现场清洁，无堆放垃圾。4、工程量的核实与确认：工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收（包 括工程质量验收及工程量的实际验收）。5、工程造价：破混凝土、外运碎石灰硝、铺设管道、打混凝土，每米700 元（包括人工费及材料费）。垒泥下水道，沉淀井每个2000元（包括人工费及材料 费）。下水道预测96米，沉淀井暂定6个（施工后按实际米数计算）。工程总造价 约计79200元，大写：柒万玖仟贰佰元整。6、质量要求：工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要 求。工程竣工后出现质量问题，

3、（甲方使用过程中人为造成的质量问题除外），属 于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。施工过程中所出现的安全事故均 由乙方承担责任。7、付款方式：乙方材料工人进入工地后，甲方需支付乙方工程造价的 20%,便于乙方备料，铺设完管道付工程的40%,甲方验收合格后，支付30%;保 修期满15日内支付10%08、其它未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式 贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日发包方（甲方）：承包方（乙方）：现就乙方承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合

4、本工程的 具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成余下条款：一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：质量要求：GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范工期要求：12月8日前必须全部完成。二、甲方工作1、甲方设立该工程的项目部作为工地代表，负责履行本合同的相关事宜， 全面负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等工 作进行监督、检查。负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作1、乙方为驻地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲 方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和 管理。2、做好承包范围内各相关工

5、种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成 品保护工作由乙方负责。3、乙方应自备施工所需工具。4、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。5、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动 力、文明施工等诸方面的安排，保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要 求管理，甲方可安排他人另行完成，费用由乙方承担。四、关于质量的约定1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施 工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB-50210、GB50303- 2002、GB50242-2002. GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如

6、因乙方原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承 担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工 期顺延。4、本工程质保期为贰 年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发 生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。5、如出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内到现场进 行维修。五、关于工期的约定1、如因甲方不能按约定给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定1、结算方式：根据现场完成面积计算及结算。2、合同

7、价格:3、本价格包含人工费、税票、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费 等。4、付款方式：(1)开工后7日内，甲方按乙方进场施工人数每天发放35元生活费，每周发 放一次。(2)每月甲方按乙方当月完成工程量付80%进度款，生活费从进度款中减 除。(3)工程完工付总工程量80%工程款;竣工验收后，甲方付总工程量结算款 95%0此时乙方需提供全额的合格税票。(4)余款5%,在贰年保修期满后结清(无息支付)。七、关于材料的约定1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收 入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临

8、时用电)，材料损耗按定额 计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在结算款中扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全的约定1、甲乙双方另行签订安全协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律 效力。2、乙方须严格遵守甲方和物业部门的规章制度，以及对外面现场和安全生 产的要求。3、乙方须应该遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行 为。若因乙方造成安全事故的，由乙方负责。九、关于违约责任的约定1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次分包或转包。2、日乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约 金1000元。3、乙方须给进场施工人员购买人身保

9、险，在施工中发生安全生产事故造成 人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方赔偿，而且甲方有权单方面终 止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自双方签字盖章之日起生效，履行完 毕后终止。甲方（签章）：乙方（签字）：年 月曰【施工合同】现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同 能促使双方规范地承诺和履行合作。那么制定合同书有什么需要注意的呢。以下 是整理的水电工程施工合同精选三篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。水电工程施工合同1发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、行政法规，遵循平

10、等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施 工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：市级水电站技改工程工程地点：市镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除， 厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临 时工程。三、合同工期开工日期：二0_年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二0一年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝 土结构定于二。一年二月二十三日动工，二0_年四月二十三日浇筑完工。二 0年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量

11、标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工 合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期 中不间断供水、供电。3、提供碎拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。九、承包人工作1、

12、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和 拆除。发包人承担费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。 材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人 同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。H一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧 屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后 方能进行下一施工程序工作。十二、安

13、全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处 理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价， 等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差 也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、 临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款 在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付

14、每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申 报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工 结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内 结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二H、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：电话：签订日期：水电工程施

15、工合同2发包单位：工程项目部（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据中华人民共 和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本 协议。一、工程内容：工程水电安装工程；二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施 工、包验收合格（确保优良）。三、承包范围：1 .本工程施工图纸中的全部水电安装工程。2 .所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和 洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收

16、标准。3 .乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。4 .上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。四、合同工期：1 .乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同 约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。2 .乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要 求，随时调正作业人数和其它资源。五、质量标准：1 .为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保 证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还。）2 .工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目 部，项目部

17、根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公 司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。3 .工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执 行。六、安全文明施工1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使 用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排 一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业 主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。4 .安全方面乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人 员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严

18、禁使用童工。不得在 工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现 场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的 安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。七、合同价款及结算方式:本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的 合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）八、甲、乙的权利和义务：1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及 设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格 标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理） 的正确

19、指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除 本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。5 .对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对 甲方造成W良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人 民币20元。6 .乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理 人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承 担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。7 .乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每 处罚款20_元。6水电安装必须与土建同步

20、施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班 组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构税的每次 浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进 场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中 扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。8 .乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必 须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。9 .乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否 则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按 50%结算，并承担由此产生的一

21、切损失。九、合同生效：1 .本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项 后失效。2 .本合同一式四份，甲、已双方各执二份。3 .本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：日期：水电工程施工合同3发包方（下称甲方）：承包方（下称乙方）：根据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙 方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订 本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1. 1工程名称：1.1 2工程地址：1.3 承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣 工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的

22、验收并交付使 用。1.4 工程范围与内容：（包括施工图内所有的水电安装工 程，施工图改变后工程量另行计算）第二条工期1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务， 甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变 更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，签字生效。甲方：乙方：20年月日建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包

23、合同条例及有关 规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方 责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价：元（大写：）。二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊 情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20_年 月 日至20_年 月 日，总工期 天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其

24、它约定本合同价款按 万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险 及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费 用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场 付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总 工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%, 余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双

25、方友好协商，延误的工 期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责(1)按时提供施工工作面给乙方使用。(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有 关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员 住宿床位，用水、用电。(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第 三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损 失，均由乙方自行承担。(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护 期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度

26、施工。(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工 作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以 下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方 概不负责。第八条安全施工1.1 施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作 规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新 的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安 全管理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。8. 2乙方必须进行安全文明施

27、工。8.1 乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工， 采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责 任和因此发生的费用，由乙方承担。8.2 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全 事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误8.3 以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常 进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)不可

28、抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造 成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。9. 2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情 况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商 不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。12. 2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最

29、后一笔尾 款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份， 具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是 本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日【施工合同】家庭装修施工合同模板（8篇）。时光悄悄飞逝，我们一天天在成长，我们又要迎来新的阶段工作，我们需要 认真总结我们这段时间的工作了，总结能使我们认识自身、了解自身。你还在为 工作总结苦恼吗。由此，有请你读一下以下的“家庭装修施工合同模板（8 篇）”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。下面

30、是为大家整理的家庭装修施工合同范文（精选五篇），欢迎大家借鉴与参 考，希望对大家有所帮助。委托方：（以下简称甲方）身份证号：通讯地址：联系方式：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：通讯地址：联系方式：根据有关法律法规规定，甲、乙双方在平等协和、诚实信用原则的基础上， 经友好洽谈和协商，就甲方委托乙方进行居室装潢一事达成如下协议：第一条、工程概况1 .甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的建筑业企 业资质证书的企业。2 .工程地址：3 .居室规格：房型 房 厅 套,施工面积平方米。(1)室，计 平方米；厅，计 平方米；厨房，计 平方米；卫生间，计 平方米

31、；阳台，计 平方米；(6)过道，计 平方米；其他(注明部位)，计 平方米；4 .工程内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。5 .委托方式：6 .工程开工日期：年 月 日7 .竣工日期：年 月 日8、工程总天数： 天第二条、工程价款工程价款（金额大写）：元L材料款 元；8 .人工费 元；9 .设计费 元；10 施工清运费 元；11 搬卸费 元；12 管理费 元；13 税金41%）元；14 其他费用（注明内容）元；第三条、质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方

32、应确认，增加的 费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方 负责。第四条、材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行 明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意， 不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使 用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。风险告知：合同中既约定了由委托方提供材料的注意事项，也约定了由承包 方提供材料的注意事项。承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，

33、同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符 合标准，应当立即更换和重做。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并 应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供 的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责 保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条、付款方式1 .合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进 度过半（年 月 日），甲方即第二次付施工工费的40虹 剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）2 .工程施工中如有项目增减或需要变动，

34、增减项目的价款，当场结清。3 .甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。4 .甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件） 交给乙方。第六条、工程工期1 .如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的%作为违约金罚款支付 给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢 工程价款中人工费的 1%作为误工费支付给乙方 元。2 .由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期， 其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承 担，工期不变。3 .在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而

35、造成停工，均不按误工或延 迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠 纷，以继续施工。4 .施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工 期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方 承担责任，工期不变。5 .施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起 的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条、工程验收1 ,工程质量验收，详见本合同附件（六）家庭装潢工程质量验收表，除隐 蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办 理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工

36、验收后，甲方应在三天内前来验收，逾 期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行 搬进入住，视为验收合格。风险告知：工程施工合同中应当约定，在工程竣工后承包方应及时通知发包 方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能 在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时 发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。第八条、违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违 约金的，应进行补偿。第九条、争议解决本合同项下发生的争议，双方应协商

37、或向消费者协会申请调解解决，协商或 调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。第十条、合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内 容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一 方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交付违约金，并办理终止合同 手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双 方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条、合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。委托方（签字）：承包方（公章）：年 月

38、 日法定代表人（签章）：年 月 日合同编号：甲方：乙方：装修公司本工程设计师：施工队负责人：按照中华人民共和国经济合同法和湖南省建筑市场管理条例的规 定，结合家庭装饰工程交易规定及本工程具体情况，双方达成如下协议：一、合同主要内容：1、甲方将自己位于 的室内装饰工程以形势交给乙方承做；2、工程总造价元，人民币圆整;其中管理费元，人民币圆整；3、工期天，自年 月 日起至年 月 日止；4、付款方式：（1）第一次：签合同当日，甲方应付工程总款的50%, 元，人民币圆整;家装施工合同范本（一）（2）第二次：工程至饰面工程完工，甲方应付工程总 款的45%, 元，人民币圆整；（3）第三次：验收合同三日内，

39、甲方应付工程总款的5%, 元，人民币 圆整；5、工程保修期：两年6、工程内容详见施工图纸及家装工程报价表，并以家装工程报价表为准；7、工艺做法详见家装工程报价表（附表二）；8、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不 得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金， 并承担因此造成的其他经济损失；二、合同细节说明:1、甲方工作：(1)开工前三天，为乙方进场施工创造条件。全部空或部分空出房屋中所滞 留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的 水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、 批件等手续；

40、(2)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手 续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触；(3)负责邻里关系，保证乙方施工时间；(4)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的 审批手续；(5)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用;2、乙方工作：(1)组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签认 可；(2)严格执行施工规范、安全文明规程、防火安全规定。严格 按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工 程结算；(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规

41、定，妥善保护好施 工现场、设备管线不受损坏。做好施工现场保护工作，处理好由于施工带来的扰 民问题及与周围单位(住户)的关系；(4)施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各 种设备管线；(5)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护;(6)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。3、工期延误：(1)对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：a.工程量变化或设计变更；b.不可抗力(停电、停水、停气)；c.因甲方违约造成暂停施工；d.甲方同意工期顺延的其他情况。(2)因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期，工期顺延，对乙 方造成误工的，应付

42、误工费；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质 量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。(3)因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺 延；(4)甲方未按合同支付工程款，合同期相应顺延。4、工程质量验收及保修：(1)工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据;本单位以验收标准 为质量评定合格标准；(2)乙方应提前两天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写家装工程 验收单，见附表四，双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验 收：a、隐蔽工程验收b、饰面工程验收c、竣工验收(3)由于甲方提供的材料不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担， 工期顺延。(4)工

43、程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组 织验收，填写工程验收单，在工程款接清后，办理移交手续。(5)工程验收合格后，双方签之日起，保修期为两年。验收合格后填写家 装工程保修单，见附表六。5、工程变更：(1)如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前 与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工，见附表三家装工程变 更单，同时调整相关费用和工期；因变更产生的增项款按100%与二次工程款同时交纳;1:甲方承担的安全责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生 产规

44、章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全 生产的规定、制度；（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据 需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如 发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章 作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好

45、防护工作；（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全 施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律 效力。甲方：乙方：20_年月日发包方（全称）：承包方（合称）：照规，依法致、一律商中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 ,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协 订立本合同。(3)凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负、给乙方 造成损失的，甲方还应赔偿。6、工程结算：工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上 述资料3天内审查完毕，到期

46、未提出异议，视为同意。并在3天内，结清尾数。7、材料供应：(1)合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在每项目动工前两天到达施 工现场，双方共同验收并办理交接手续。(2)按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知 甲方，双方共同验收并办理交接手续。(3)由甲方负责采购供应的材料必须列在合同中并由乙方签认可。甲方所供 应材料应是符合设计与施工要求的合格产品，并按施工进度送到工地现场。因甲 方供应材料造成工程延误或质量问题的，由甲方承担责任。8、安全生产和防火：(1)甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防 条例和有关防火设计规范；(2)乙方在施工期内应严格遵守安装工程安全技术规程、安全文明操 作规范；(3)由于甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全文明操作规程、 消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此 引发的一切经济损失；9、违约责任：(1)合同双方当事人中的任一方因为未履行合同的约定或违反国家法律、法 规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔 偿给对方造成的经济损失。(2)甲方未按期支付第二、第三次工程款的，每延误一天向对方支付工程总 造价3%。的违约金。(3)由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质