《2020年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案.pdf（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020 年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案一、单选题1、固定资产投资包括（）。A.建筑费+安装费+预备费B.建筑费+安装费+建设其他费C.建安费+建设其他费+预备费D.工程费用+建设其他费+预备费+建设期利息【答案】D【解析】参教材 P1。固定资产投资包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程费用、工程建设其他费和预备费。工程费用包括建筑安装工程费用，设备及工器具购置费。2、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】A
2、【解析】参教材 P5。20*10%=2 万元3、某项目 CIF 价为 1800 万元，关税税率为 20%，消费税税率为 10%，增值税税率为 16%，求增值税额为多少（）。A.363.21B.541.2C.268.2D.384.00【答案】D【解析】参教材 P7。关税=1800*20%=360 万元；消费税=（1800+360）/（1-10%）*10%=240万元；增值税=（1800+360+240）*16%=384 万元4、下列安全文明施工费用中，属于临时设施费的是（）。A.现场生活卫生设施费用B.建筑物内临时便溺设施费用C.临时文化福利用房费D.工程防暑降温费用【答案】C【解析】参教材 P
3、15。选项 A 属于文明施工费；选项 D 属于企业管理费。5、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】C【解析】参教材 P20。单项工程开办费一般包括：施工用电、用水、机具费、清理费、周转材料费摊销费、临时设施摊销费、驻工地工程师的办公费，现场试验费，其他开办费。6、关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是（）。A.不包括施工组织设计B.赢提供投标人的法定代表人身份证明或付有法定代表人身份证明的授权委托书C.应包括深化设计图纸D.不包括拟分包项目情况表【答案】B7、关于建设工程投标报价的编制，下
4、列说法正确的是（）。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料【答案】B8、某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000 万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）。A.455B.460C.720D.830【答案】B【解析】建设期第一年利息=200010%/2=100 万建设期第二年利息=300010%/2+（2000+100）10%=360 万整个建设期贷款利息=100+360=460 万元9、关于建设工程工程量清单的编制，下列
5、说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】C10、下列工程量清单正确的是（）。A.分部分项工程量工料单价B.措施项目工程量措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金【答案】C【解析】参教材 P39。分部分项工程费=(分部分项工程量相应分部分项工程综合单价）；措施项目费=各措施项目费；其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包
6、服务费；单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；单项工程造价=单位工程造价。11、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】参教材 P41。施工定额反映平均先进水平；预算定额，概算定额，概算指标，投资估算指标均反映平均水平。12、下列计入总价措施项目表的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】C【解析】参教材 P47。措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地
7、下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。13、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.第三级项目编码对应的是分项工程B.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位C.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码D.补充
8、项目编码由 6 位编码【答案】D【解析】参教材 P46。补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定。具体做法如下：补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制，不得重码。14、编制工程量清单时,下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C【解析】参教材 P51。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、供设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总等服务所需的费用。15、对工人工作时间消耗的分类
9、中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B【解析】参教材 P56。必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。16、用干混地面砂浆 DSM20 贴 600*600mm 石材楼面，灰缝为 2mm，石材损耗为 2%，则每 100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A【解析】参教材 P65。每 100m2 石材净用量=100/（0.6+0.002）2=275.94 块每 100m2 石材净损耗=275.94*（1+
10、2%）=281.46 块17、某装载容量为 15m3 的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空转时间分别为 10min、15min、8min、12min，机械时间利用系数为 0.75，则该机械运输10km 的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C【解析】参教材 P79。1 次循环需要的时间：10+15+8+12=45min=0.75h;机械纯工作 1h 循环次数：1/0.75=1.33 次/台时。机械台班生产率：1.33*15*0.75*8=119.7m3/台班18、采用一票制、“两票制支付方式采购材料的，在进行增值税
11、进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.一票制下，材料价款按货物销售额适用税率扣除，运杂费按接受交通服务适用税率扣除增值税进项税额B.两票制下，材料价款和运杂费均按与材料原价方式扣除增值税进项税额C.两票制下，材料价款按货物销售额适用税率扣除，运杂费按接受交通服务适用税率扣除增值税进项税额D.一票制下，材料价款和运杂费按接受交通服务扣除增值税进项税额【答案】C【解析】参教材 P69。（1)“两票制”支付方式。所谓“两票制”材料，是指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费向建筑业企业分别提供货物销售和交通运输两张发票的材料。在这种方式下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率 9%扣除增值税进项税额。（
12、2)“一票制”支付方式。所谓“一票制”材料，是指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费合计金额向建筑业企业仅提供一张货物销售发票的材料。在这种方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣除增值税进项税额。19、一台设备原值 5 万元，使用期内大修 3 次，每维修期运转 400 台班，设备残值 5%。该设备台班折旧费为（）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A【解析】参教材 P72。检修周期=检修次数+1=3+1=4耐用总台班=折旧年限年工作台班=检修间隔台班检修周期=4004=1600，台班折旧费=50000(1-5%)/1600=29.69 元20、下列关于概算定
13、额的说法，正确的是（）。A.概算定标中不仅包括人材机的数量标准，还包括费用标准B.概算定额与预算定额的项目划分和综合扩大程度相同C.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的D.综合概算指标的准确性高于单项概算指标【答案】A【解析】参教材 P84。概算定额，是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准。21、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（）。A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要
14、的修改【答案】D22、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）。A.由工程费用和建设期利息估算构成工前其院后B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】D23、确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。A.生产技术因素B.市场因素C.管理技术因素D.环境因素【答案】B【解析】参教材 P120。市场因素是确定建设规模需要考虑的首要因素。24、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确
15、定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】D25、关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的金额影响项目决策的结果【答案】D26、某拟建项目，建筑安装工程费为 11.2 亿元，设备及工器具购置费为 33.6 亿元，工程建设其他费为 8.4 亿元，建设单位管理费为 3 亿元，基本预备费费率为 5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】C【解析】参教材
16、 P30。工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2 亿；基本预备费=53.25%=2.66 亿27、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（）。A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】C【解析】参教材 P149。建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济。由于各种建筑体系的结构各有利弊，在选用结构类型时应结合实际，因地制宜，就地取材，采用经济合理
17、的结构形式。28、关于工程造价指标，下列说法正确的是（）。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法【答案】D29、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：确定各分部分项工程费，列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；确定各分部分项工程费，；编制概算编制说明；计算措施项目费；列出分部分项工程项目名称并计算工程量下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】A【解析】参 P156。概算定额法编
18、制设计概算的步骤：搜集基础资料；列出分部分项工程项目名称并计算工程量；确定各分部分项工程费；计算措施项目费；汇总单位工程概算造价；编写概算编制说明。30、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每 100 建面中分摊的基础工程量均为 15，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/。A.891B.909C.906D.993【答案】B【解析】参教材 P159。经结构差异修正后的概算指标=900-58015/1
19、00+64015/100=909元/m231、已知某施工机械采购原值为 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班为 400台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为()。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A32、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）。A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】D【解析】参教材 P27。设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。33、关于分部分项工程项目清单中项目
20、编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用 6 位编码工程【答案】D34、下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（）。A.超规超限设备运输增加费B.人工、材料、施工机具的价差费C.建设期内利率调整增加费D.未明确项目的准备金【答案】A35、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归
21、本单位的专用铁路、公路建设费【答案】C【解析】参教材 P26。市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。36、关于最高指标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D【解析】参教材 P190。国有资金投资的建设工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建设工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。招标人设有最高投标限价的，应该在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
22、37、下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（）。A.现场配备的医疗保健器材费B.塔吊及外用电梯安全防护措施费C.临时文化福利用房费D.新建项目的场地准备费【答案】C38、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A【解析】参教材 P196。投标报价前期工作包括：研究招标文件，调查施工现场（含市政给水及污水、雨水排放管线位置、高程、管径、压力、废水、污水处理方式等）。39、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期
23、利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D40、建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（）。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价【答案】C41、根据现行标准设计施工总承包招标文件，关于合同价格和签约合同价下列说法正确的是（）。A.合同价格是指签约合同价B.签约合同价中包括了专业工程暂估价C.合同价格不包括按合同约定进行的变更价款D.签约合同价一般高于中标价【答案】B42、EPC 总承包模
24、式中承包人应承担的工作（）。A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】A【解析】参教材 P221。EPC 总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。43、2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中：矿山工程造价为 7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A44、
25、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额【答案】D【解析】参教材 P234。其他费用包括分包费、暂定金额、上级单位管理费、利润及风险费用。45、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准曰。A.28B.30C.35D.42【答案】A【解析】参教材 P236。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第 28 天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天作为基准日。46、下列关于变更引起的措施项目费用的变
26、化，处理原则正确的是（）。A.安全文明施工费用不予调整B.总价计算的措施项目费用据实调整，不考虑投标人的优惠C.单价计算的措施项目费用调整以实际发生变化的数量为准D.待更新【答案】A47、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程最应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B48、建设工程施工图预算的三级预算编制形式由（）组成。A.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算B.静态投资、动态
27、投资、流动资金C.建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费D.单项工程综合预算、建设期利息、建设项目总预算【答案】A【解析】参教材 P168。施工图预算的三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。49、关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是（）。A.若工程建设其他费已发生，则发生部分按合理发生金额计列B.若工程建设其他费已发生，则发生部分按本阶段的计费标准计列C.无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列D.无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列【答案】A50、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由
28、（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D【解析】参教材 P253。承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。51、发生下列工程事项吋，发包人应予计量的是（）。A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C【解析】参教材 P255。工程计量的原则包括下列三个方面：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、
29、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。52、某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比 40%，合同中约定的工程预付款项总额为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元
30、。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D【解析】参教材 P256。T=P-M/N=20000-2400/40%=14000 万元53、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）。A.工程造价咨询机构B.工程设计单位C.工程造价管理机构D.工程监理单位【答案】A【解析】参教材 P259。竣工结算文件审核的委托。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核。54、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）。A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费【答案
31、】D【解析】参教材 P261。承包人员遣送费、临时工程拆除费、施工设备运离现场费均属于因不可抗力解除合同时，发包人应向承包人支付的金额。55、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A【解析】参教材 P263。承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书的，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。56、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017)，关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.
32、从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】D【解析】参教材 P271。鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算。57、根据现行标准设计施工总承包招标文件，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】B【解析】参教材 P275。暂估价（A)条款。发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于
33、依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按合同约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。58、根据 2017 版 FIDIC施工合同条件，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出
34、变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】B【解析】参教材 P282。选项 A 错误，当某项工作的工程量变化同时满足下列条件时，对该项工作的估价应当适用新的费率或价格：该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的 10%以上；该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标金额的 0.01%；工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过 1%；该项工作不是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”。选项 B 正确，工程变更包括工程师指
35、示的变更和承包商建议的变更。不论何种变更，都必须由工程师发出变更指令。选项 D 错误，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付。59、根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（）。A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】D【解析】参教材 P293。建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本。D 选项，项目建设管理费属于待摊投资支出。60、某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建
36、筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是（）万元。A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A【解析】参教材 P308。6000/（6000+2000）*2000=1500 万元61、关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）。A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再
37、做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写【答案】AC62、下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.施工机械保险费B.劳动保险费C.工伤保险费D.财产保险费E.工程保险费【答案】BD【解析】参 P11-12。企业管理费包括：管理人员工资，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保险和职工福利费，劳动保护费，检验试验费，工会经费，职工教育经费，财产保险费，财务费，税金和其他。63、下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（）。A.建设
38、场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费【答案】BCD【解析】参 P23。用地与工程准备费包括：土地使用费和补偿费（征地补偿费，拆迁补偿费用，出让金、土地转让金）；场地准备费和临时设施费。64、关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（）。A.包含随设备同时订购的首套备品备件费B.包括施工现场自制设备的制造费C.包括达到固定资产标准的办公家具购置费D.包括进口设备从来源地到买方边境的运输费E.包括设备采购、保管人员的工资费【答案】AD65、根据现行建设工程工程量清单计价规范，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有（）。A.分
39、为招标工程量清单和已标价工程量清单B.以单位(项)工程为单位编制C.是招标文件的组成部分D.是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额E.仅用于最高投标限价和投标报价的编制【答案】ABC66、关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（）。A.工序作业时间=基本工作时间1+辅助工作时间古比(%)B.工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间+不可避免中断时间C.规范时间=准备与结束时间+不可避免中断时间+体息时间D.定额时间=基本工作时间/(1-辅助工作时间占比(%)E.定额时间=(基本工作时间+辅助工作时间)/(1-规范时间占比(%)【答案】CE67、下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材
40、料单价中的有（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.出工地料库后的搬运损耗D.材料加工损耗E.材料施工损耗【答案】AB【解析】参教材 P69。材料单价（材料原价运杂费）（1运输损耗率）（1采购及保管费率）；运输损耗费是指在材料的运输过程中应考虑一定的场外运输损耗费用。采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费。68、关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生
41、产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】AC【解析】参教材 P93。投资估算指标以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象；单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/”表示；水塔区别不同结构层、容积以“元/座”表示；管道区别不同材质、管径以“元/m”表示。建设项目综合指标是指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。69、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）。A.工料价格指标B.工程计价指标C.工程量指标D.单位工程造价指标
42、E.消耗量指标【答案】CE【解析】参教材 P106。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料指标及消耗量指标。70、在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（）。A.流通空间越大，工业建筑物越经济B.建筑层高越高，工程造价越高C.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低D.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低E.住宅层数越多，单位面积造价越低【答案】CD【解析】参教材 P149。在满足建筑物使用要求的前提下，应将流通空间减少到最小，这是建筑物经济平面布置的主要目标之一。在建筑面积不变的情况下，
43、建筑层高的增加会引起各项费用的增加。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面枳造价越低。因为除屋架外，具他结构架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。如果增加一个楼层不彩响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。建筑物越高，电梯及楼梯的造价将有提高的趋势，建筑物的维修费用也将增加，但是采暖费用有可能下降。二、多选题71、关于施工图预算的编制，下列说法正确的有（）。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算范围内B.施
44、工图预算采用的价格水平应与设计概算编制时期的保持一致C.只有一个单项工程的建设项目应采用三级预算编制形式D.单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成E.施工图预算编制时己发生的工程建设其他费按合理发生金额列计【答案】ADE【解析】参教材 P167。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则。单项工程综合预算造价由组成该单项工程的各个单位工程预算造价汇总而成。以建设项目施工图预算编制时为界线，若上述费用已经发生，按合理发生金额列计，如果还未发生，按照原概算内容和本阶段的计费原则计算列入。72、下列费用，属于建设工
45、程招标工程量清单中其他措施项目清单编制内容的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.措施费【答案】ABCD【解析】参教材 P48。其他项目清单包括暂列金额，暂估价，计日工，总承包服务费。73、投标人在确定综合单价时需要注意的事项有（）。A.清单项目特征描述B.活单项目的编码顺序C.材料暂估价的处理D.材料、设备市场价格的变化风险E.税金、规费的变化风险【答案】ACD【解析】参教材 P201。项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。材料、工程设备暂估价的处理。对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人不承担税金、
46、规费的变化风险。74、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标下浮 3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在于中标人签订合同后 5 日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD【解析】参教材 P220。招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；发出中标通知书
47、后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。招标人最迟应当在与中标人签订合同后 5 日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。75、相据建设工程施工合同（示范文本）(GF-2017-0201)，下列变化应纳入工程变更范围的有（）。A.改变墙体厚度B.工程设备价格上涨C.转由他人实施土石方工程D.提高地基沉降控制标准E.增加排水沟长度【答案】ADE【解析】参 P237。相据建设工程施工合同（示范文本）工程变更的范围和内容包括：1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外
48、；3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5）改变工程的时间安排或实施顺序。76、关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有（）。A.国家政策变化引起工程造价增加的应调增合同价款B.国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款C.使用价格调整公式调价时，以计划进度曰期指数为现行价格指数D.使用价格调整公式调价时，以实际进度曰期指数为现行价格指数E.使用价格调整公式调价时，以计划进度曰期与实际进度日期两个指数中转低者作为调价指数【答案】BE【解析】参 P237。如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和
49、相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参 P242。由于承包人原因导致工期延误的，则对计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数种较低者作为现行价格指数。77、发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）。A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价获得优先受偿权【答案】ABE【解析】参教材 P261。发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有
50、权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。78、为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表达B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】ABD【解析】参教材 P265。仲裁协议的内容应当包括：1）请求仲裁的意思表达；2）仲裁事项；3）选定仲裁委员会。79、根据现行标准设计施工总承包招标文件工程总承包项目合同中