《2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》试题.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年监理工程师建设工程合同管理考试真题 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项 中，只有1个最符合题意）1 .关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保 证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人2 .关于连带责任保证的说法，正确的是（）。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般 保证担当责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履 行债务时，债权人即可要求保证人担当保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才 可以要求连带责任保证人担当保证责任D.主合同的债务人经审判
2、应履行债务，且债务人财 产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带 责任保证人担当保证责任3 .关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人全部与验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工 日期应确定为（A ）oA. 5月1日B. 5月15日C. 5月25日D. 5月28日 32.工程师审查承包人的施工组织设计和进度支配 时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承 包人按支配进行该部分工程的施工，工程师因施工方 案中存在重大平安隐患，发出暂停施工的指示。承包 人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应担当 连带责任。该事务索赔的处理方式应为（A ）
3、o A.承包人担当工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，赐予相应的费用补偿D.延长合同工期并赐予相应的费用补偿33 .发包人选购 的材料需进行运用前抽查试验，关 于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ ）oA.承包人负责试验并担当相应费用B.发包人负责试验并担当相应费用C.承包人负责试验，发包人担当相应费用D.发包人负责试验，承包人担当相应费用34 .在施工合同履行过程中，承包人完成隐藏工程施 工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐藏、工程 师指示承包人将隐藏工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事务的合同责任应为（)oA.承包人应获得
4、工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应适当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿35 .在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工 方法危及作业人员的平安，发布了暂停施工指示。承 包人调整施工方法后向工程师递交了恳求复工的通 知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复, 承包人应（ ）oA.向工程师再次发出恳求复工通知B.向发包人发出恳求复工通知C.接着等待工程师的复工指示D.自行复工接着后续工程的施工36 .施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完 成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合 同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费 用的说法，正
5、确的是（A ）oA.视为不须要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款37 .施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()oA.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道38.施工合同施工过程中，工程师通知承包人进行工 程量计量，但承包人未在约定时间派人参与，工程师 应( )oA.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效 39.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐 藏条件，经工程师中间验
6、收后接着施工，工程师又发 出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示， 重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复 后再次隐藏。工程师对该事务的处理方式应为)oA.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均赐予补偿D.费用和工期损失均不补偿40.材料选购 合同履行过程中，检验到货质量的方 法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.阅历鉴别法41 .依据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的 说法，正确的是（ ）oA.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工 程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施
7、工过 程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中 工程师因变更批准的顺延时间之和42 .某工程项目是依据FIDIC施工合同条件签订 的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程,A单位工程竣工移交后的运行期间, 因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师 要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通 知期的终止时间应为（）。A. A单位工程竣工日后1年B. A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月43 . FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主 选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的 说
8、法，正确的是（C ）oA.指定分包商的施工自行管理，不须要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理44 .依据FIDIC施工合同条件中对变更的规定,工程师发布的下列变更指示中，错误的是（)oA.变更设计图样中某建筑物的位置和尺寸B.成C.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完增加与工程相关的必要附加工作D.推迟承包商施工支配中部分工程的施工时间45 .某工程是采纳FIDIC施工合同条件签订的合 同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采纳公式 法调价。施工中因承包商的缘由竣工延误1个月，合 同应竣工月计算
9、的调价系数PN=L 05,实际竣工月计 算的调价系数为PN=1. 07o施工最终一个月支付工 程进度款时，应取用的调价系数为( )oA. 1. OB. 1. 05C. 1. 06D. 1. 0746 .由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包 商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应 ( )oA.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商47 .依据FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场 的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程须要 运用该设备时，正确的做法为( )oA.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意
10、后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地48 .依据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（）oA.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还49 .承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（ ）oA.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续50 .下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是（A ）oA.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选
11、项 中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5 分）51 .关于代理的说法，正确的有（ABE ）oA.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.假如授权范围不明确，应由代理人向第三人担当民事责任E.假如授权范围不明确，应由被代理人与代理人担 当连带责任52 .施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()oA.施工企业全部的汽车B.施工企业全部的支票C.施工企业有处分权的国有土地运用权OD.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业全部的房产53 .出具投标保函的银行，应当担当支付保证
12、金责任 的有（ ）oA.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一样的合 同54 .建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事务中保险公司应担当赔偿责任的有（）oA.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程干脆相关的意外事故引起工地内第三者伤C.与工程干脆相关的意外事故引起工地邻近区域的 第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政 供水管道造成的损害55 .建设工程监理合同属于（BE ）oA.建设工程合同B.托付合同 C.居间
13、合同 D.技术合同 E.双务合同56 .依据合同法的规定，下列合同中，属于可撤 销合同的有（ ）oA.订立损害社会公共利益的合同B.必需招标的项目未招标订立的合同C.订立显失公允的合同D.因重大误会而订立的合同E.乘人之危使对方在违反真实意思状况下订立的合 同57 .关于格式条款的说法，正确的有（ ）oA.格式条款是当事人为了重复运用而预先拟定的B.格式条款中不允许出现免除供应方责任的条款C.格式条款供应方应以合理方式提请对方留意限制 其责任的条款D.格式条款供应方应按对方要求对限制其责任的条 款予以说明E.格式条款供应方无权对限制其责任的条款进行说 明58 .关于缔约过失责任的说法，正确的有
14、（ ）oA.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是担当缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能担当缔约过失责任D.有意隐瞒与订立合同有关的重要事实应担当缔约 过失责任E.违反缔约中的保密义务不担当缔约过失责任59 .关于合同生效的说法，正确的有（ ）oC. 土地全部权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效4 .某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。 施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还 欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的安排应为（)A.全部归银行全部B.返还
15、施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元5 .关于投标保证有效期的说法，正确的是（B ）oA.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期6 .关于合同形式的说法，正确的是（）oA.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采纳口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式7 .关于要约的说法，正确的是（）。A. 口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E
16、.办理批准手续不会对合同生效产生影响.60 .合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定, 不能达成补充协议，也不能依据合同有关条款或者交 易习惯确定。关于处理该事务应履行原则的说法，正 确的有（ ）oA.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履 行C.酬劳不明的，按订立合同时订立地的市场价格履 行D.政府定价的，应执行政府定价E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所 在地履行)o61 .关于违约赔偿损失的说法，正确的有（ A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额 B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利
17、益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的 违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而 支出的费用62 .关于仲裁庭组成的说法，正确的有( )oA.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定63.依据招标投标法，关于招标方式的说法，正 确的有( )oA.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高IIIA.招标宗旨是对监理单位实力的选择B.担
18、当赔偿责任实力是重要的考虑因素C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较多E.监理单位的业绩在评标时不予考虑65.关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有（)oA.只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即 应向托付人赔偿损失B.因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单 位有权向监理人要求赔偿C.因非监理人缘由且监理人无过错，发生工程质量 事故造成的损失，监理人不担当赔偿责任D.托付人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人 由此产生的费用E.监理人向托付人的索赔不成立时，不赔偿托付人 由此产生的费用66 .依据建设工程设计合同，设计人应履行的义务有（)oA.B.组织设计成果鉴定 参与隐藏工程验收
19、C.对外商供应的设备设计图样进行审查D.E.设计文件的深度应满意（)o向有关主管部门办理竣工图样的审查备案 组织并主持有关方面参与的设计交底会67 .依据建设工程设计合同，设计人完成的初步A.编制招标文件B.限制工程概算C.编制施工图设计D.订购主设备E.制作非标准部件68 .工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()oA.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实 状况C.核查实际进度是否滞后于支配进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行惩罚69 .下列义务中，属于施工合同发包人的有( )oA.按合同约定的时间移交主要马路至施工现
20、场的通 道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式供应水准点与坐标限制点的数据资料D.供应非夜间施工运用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续70 .下列文件中，属于施工合同组成部分的有(ADE )oA.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件71 .关于支付工程预付款的说法，正确的有（ ）oA.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款C.承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变E.发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停
21、施 工的权利72 .依据施工合同内不行抗力条款的规定，下列事务 中属于不行抗力的有（ABE ）oA.龙卷风导致起重机倒塌B.地震导致已施工主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾73.承包人恳求竣工验收时，应满意的条件有（)oA.完成了合同约定的各项施工任务B.质量监督机构确认了工程质量C.有完整的技术档案和管理资料D.满地通过了试车检验E.有完整的现场同期记录74.施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时, 与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有（ ）o A.提前竣工时间B.发包人为赶工供应的便利条件C.承包人的赶工
22、措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿 金的计算方法75.某订购50t水泥的材料选购合同，供货方在约定 的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工 程所在地车站。选购方将全部货物运到施工现场后 露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥 交货后义务和责任的说法，正确的有（ ）oA.接货后选购方应刚好支付50t水泥的货款B.接货后选购方应刚好支付55t水泥的货款C.选购 方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥 的货款D.选购 方可向供货方索要55t水泥的保管费E.供货方应担当3t水泥的损失76 .依据FIDIC施工合同条件，业主可以凭保函
23、索赔的有（ ）oA.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保 函延期手续C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后, 42d未派人修补D.承包人的施工期限超过了合同工期E.业主因承包人的严峻违约行为解除合同77 .依据FIDIC施工合同条件，解决合同争议的 方式有（）oA.提交工程师确定B.提交争端裁决委员会确定C.业主与承包商协商D.仲裁E.诉讼78 .依据FIDIC施工合同条件对风险责任的划分, 应由业主担当的风险有（ ）oA.社会动乱对施工的干扰B.不属于承包商缘由造成的爆炸C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰D.业主供应施工图样
24、因设计不当造成的损失E.不行抗力造成的工程损失79 .依据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度支配应包括的内容有（)oA.施工作业的时间支配B.各施工阶段打算采纳的施工方案C.各阶段打算投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的支配支配E.指定分包商施工各阶段的支配支配80 .依据FIDIC施工合同条件，工程师只批准工 期顺延而不给经济补偿的有（CDE ）oA.延误发放图样B.延误移交施工现场C.施工中遇到异样恶劣的气候条件影响D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E.由于传染病的影响而短暂停止的施工2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案及解析、单项选择题1
25、. D 2. B3- A 4. B 5. B 6. B 7. A8. B9. D 10. A11. D12. D13. B14.15. A16. B17.18-C 19-C 20-21. B22. C23. B24.25.C26. C27.28.D 29-D 30.31. A32. A 33. C 34. A 35. D 36. A 3 7. B 38. A 39. D 40. D46. C 47. C41. D 42. B 43. C 44. B 45. B48. C 49. A 50. A 二、多项选择题 51. ABE 52. ACDE 53. CD 54. BC 55. BE56. C
26、DE 57. ABCD 58. BD59. ABC 60. ABDE 61. BDE 62. AB 63. AE 64. AC 65. CD 66. BCE67. ACD 68. ABD 69. ABCE 70. ABDE 71. CE 72. ABE 73. AC 74. ABCD75. CD 76. BCE 77. ABCD 78- ABDE 79- ABE80. CDEA.要约必需以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必需是特定的人D.商业广告是要约8 .关于要约撤销的说法，正确的是（）oA.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达 受要约人B.要约撤销的目的是让
27、要约丢失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之 后到达受要约人9 .关于承诺的说法，正确的是（）。A.全部知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销10 .关于合同效力的说法，正确的是（）oA.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利实力对合同效力无影响11 .甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立 了 2000万元的合同，施工企业不知其超
28、越权限。该 合同的效力状态为( )oA.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定12 .下列合同中，属于可撤销合同的是( )oA.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公允的合同13 .关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()oA.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同14 .关于合同终止的说法，正确的是( )oA.合同终止是指当事人短暂停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系歼灭C债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权、债务同归
29、于一人导致合同终止15 .关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）oA.行使抗辩权方仍旧承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更16 .关于违约金的说法，正确的是（ ）oA.约定违约金必需明确详细的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以 恳求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以 要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人 即可恳求人民法院或仲裁机构予以 削减17 .关于定金罚则的说法，正确的是（A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必
30、需收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还 定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定18 .施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方 式，必需写明的是（C ）oA.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则19 .关于必需招标项目的说法，正确的是（C ）。A.必需招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必 需通过招标来确定C.全部运用国有资金投资的，单项合同估算价为100 万元的施工项目必需招标D.同时满意法规要求的范围和规模的项目必需招标20 .施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审 查内容的是（ ）oA.投标
31、人的企业资质是否满意招标工程的要求B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经验 C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经验 D.投标人自有施工机具的拥有量能否满意招标工程 的施工须要21 .关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）oA.招标人代表2人，专家6人B.招标人代表2人，专家5人C.招标人代表2人，专家4人D.招标人代表2人，专家3人22 .关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）oA.偏差一律不准澄清B.全部偏差均允许澄清C.允许对微小偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围23 .采纳评标价法进行评标时，关于评标价和投标价 的说法，正确的是（B ）oA.按评
32、标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同24 .关于定标的说法，正确的是（B ）oA.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会举荐的中标候选人中确定中 标人C.招标人可以依据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同25 .关于设计招标的说法，正确的是（ ）oA.招标文件中应有详细的工作量B.评标时不考虑设计资格C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较D.开标时应按报价凹凸排定标价次序26 .为了保障勘察人完成托付的勘察任务，发包人应 供应必要的工作条
33、件。下列工作中，不属于发包人义 务的是（ ）oA.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.供应勘察工作的劳动爱护用品和装备D.供应水上勘察作业用船27 .依据建设工程设计合同（示范文本），合同有效期是（)oA.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止28 .在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某 单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源实力 所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书 面同意后将该部分设计任务托付另一设计单位完成O关于该事务的说法，正确的
34、是（ ）oA.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责29 .在设计文件中要求采纳新技术、新工艺施工的工 程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）oA.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金30 .某施工合同履行过程中，发包人选购 的工程设 备由于制造缘由达不到试车验收要求，须要拆除重新 购置，关于该事务的处理方法，正确的是（ ）oA.承包人负责拆除，供货商担当费用B.承包人负责拆除，发包人担当费用C.供货商负责拆除，发包人担当费用D.供货商负责拆除，并担当费用 31.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了 工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预 验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参