《陕西二造造价师基础真题试卷2020年.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西二造造价师基础真题试卷2020年.pdf（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、西知教育西知教育20202020 年年120202020 年陕西省二级造价工程师职业资格考试年陕西省二级造价工程师职业资格考试建设工程造价管理基础知识真题试卷建设工程造价管理基础知识真题试卷(时间：150 分钟满分：100 分)编者说明：本套试题内容根据考生回忆整理而成，供广大考生朋友学习参照，具体题目可能与真题存在一定差异，特此说明。一、一、单项选择题单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的
2、效力高于本级地方政府规章2.某建筑工程因新冠疫情于 2020 年 2 月 15 日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关；2020年 5 月工程拟恢复施工，根据中华人民共和国建筑法，建设单位的正确做法（）。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地3.根据建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改
3、4.根据建设工程安全生产管理条例，列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，施工单位应当用于（）。A.工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练5.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利属于招标人西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498452B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起 20 日内订立书面合同6.某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢
4、材的要约，该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复，则该物资采购合同成立的时间是（）。A.施工单位发出要约时B.建材供应商发出答复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D.建材供应商的答复文件到达施工单位时7.根据中华人民共和国企业所得税法，企业收入中不征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入8.根据中华人民共和国民事诉讼法，建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（）。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地9.根据中华人民共和国合同法，合同履行过程中的逾期交货，且遇到标的物价格变化，处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下
5、降，都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行10.陕西省某造价咨询企业于 2020 年 8 月 20 日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应做的工作是（）。A.2020 年 9 月 20 前到河南省建设主管部门备案B.2020 年 9 月 20 前到陕西省建设主管部门备案C.2020 年 10 月 20 前到河南省建设主管部门备案D.2020 年 10 月 20 前到陕西省建设主管部门备案11.工程造价咨询企业分支机构可以自己名义（）。A.领取营业执照B.订立造价咨询
6、合同C.承接造价咨询业务D.出具工程造价成果文件12.下列建设工程项目的组成内容，属于单位工程的是（）。A.图书馆的计算机机房工程B.商住楼的通风与空调工程C.工业厂房中的设备安装工程D.机场航站楼的玻璃幕墙工程13.建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核实西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：573449845314.政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性15.建设工程项目生产条件中资源和知识的总集成者是（）。A.建设单位B.
7、设计单位C.监理单位D.咨询单位16.关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.有利于建设单位的总投资控制B.有利于缩短工程建设工期C.施工总承包单位可以自主决定分包内容D.分包内容由建设单位在合同中约定17.项目融资 PPP 模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是（）。A.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性18.建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是（）。A.施工安装B.竣工验收C.生产准备D.过程后评价19.安全文明施工费中，属于陕西省专项费用的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费20.某进口设备到岸价
8、为 15000 万元，银行财务费、外贸手续费合计 360 万元，关税为 3000 万元，消费税税率 10%，增值税税率 17%。关于该进口设备税、费的说法正确的是（）。A.消费税为 2000 万元B.增值税为 2250 万元C.组成计税价格为 18000 万元D.设备原价为 24536 万元21.工程建设其他费中与“未来生产有关的其他费用”是（）。A.场地准备与临时设施费B.引进图纸资料翻译及制作费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费22.某新建项目的建设期为 2 年，分年度进行贷款，第一年贷款 400 万元，第二年贷款 800 万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付。建设期第二
9、年的贷款利息为（）万元。A.72.72B.48.72C.72.00D.48.0023.在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.施工图预算西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：573449845424.工人工作时间中，完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为（）。A.基本工作时间B.有效工作时间C.实际工作时间D.定额工作时间25.准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A.经验估工法B.统计分析法C.技术测定法D.理论分析法26.确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（）。A.
10、基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差27.按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于（）。A.主要材料B.消耗性材料C.辅助材料D.周转性材料28.在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（）。A.施工定额B.综合预算定额C.概算指标D.投资估算指标29.根据陕西省建设工程工程量清单计价费率，编制投标报价时，总承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定30.下列指数中，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的是（）。A.定基指数B.环比指数
11、C.综合指数D.平均指数31.按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于（）。A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数32.一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工又比较经济的设计选型是（）。A.23 个住宅单元、房屋长度 40m60mB.34 个住宅单元、房屋长度 60m80mC.23 个住宅单元、房屋长度 60m80mD.34 个住宅单元、房屋长度 80m100m33.按形成资产法估算建设投资时，为简化计算，预备费一并计入（）。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产34.在正常施工条件下，完成单位合格产品所规定的劳动消耗的数量标准，称为（）西知教育获取更多
12、资料加西知教育陕西二造交流群：5734498455A.材料消耗定额B.机械消耗定额C.施工定额D.劳动定额35.编制项目投资估算时，我们国内不常见，但世界银行项目采用方法是（）。A.设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法36.当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（）。A.设备价值百分比法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合吨位指标法37.对设计单位而言，检验工程设计是否经济合理的工程造价是（）。A.投资估算B.施工预算C.施工图预算D.工程结算38.下列施工图预算编制方法中，与市场经济体制相适应的工料单价法
13、是（）。A.预算单价法B.工程量清单法C.综合单价法D.实物量法39.国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标40.可以不进行施工招标的工程项目是（）。A.部分使用国家融资的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.新能源基础设施项目D.抢险救灾项目41.施工图预算编制的关键在于编制好（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程施工图预算D.分部工程作业预算42.下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款43.根据建设工程施工合同（示范文本），承包人未通知
14、监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：573449845644.根据建设工程施工合同（示范文本），预付款的支
15、付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期（）前支付。A.3 天B.7 天C.14 天D.28 天45.根据建设工程施工合同（示范文本），关于承包人向发包人索赔的说法，正确的是（）。A.承包人在知道或应当索赔事件发生后 14 天内，来向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后 14 天内，向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的，承包人应按 7 天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告46.根
16、据陕西省建设工程工程量清单计价规则，项目编码的后三位反映不同的（）。A.项目特征、工程内容B.项目名称、工程特征C.项目名称、工程内容D.项目特征、计量单位47.关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法，正确的是（）。A.清单项目工程量以设计图示尺寸计算，预算定额工程量以实际施工尺寸计算B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算，预算定额工程量以设计图示尺寸计算D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算48.根据陕西省建设工程工程量清单计价规则，可以采用综合单价计价的措施项目是（）。A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C.二次搬
17、运D.垂直运输49.关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是（）。A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D.公布总价或各组成部分详细内容50.根据陕建发201945 号文件的工程计价程序，工程造价内容中以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是（）。A.规费B.附加税税费C.利润D.企业管理费51.根据陕建发201945 号文件的工程计价程序，综合单价以人工费为计费基数的项目是（）。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D.装饰工程52.当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应（）。A.以清单的项目特征描述为准，
18、确定综合单价西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498457B.以设计图纸为准确定综合单价C.与招标人按照实际施工的项目特征重新约定综合单价D.书面通知招标人，暂时不填列该清单项目综合单价53.投标活动的核心工作是（）。A.市场询价B.详细估价及报价C.确定投标策略D.复核工程量54.可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法55.某施工企业购入一台自卸汽车，原价为 150000 元，预计净残值 2000 元，预计使用年限 5 年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.60000B.45
19、000C.36000D.2160056.关于工程变更权的说法，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更57.一次扣还工程预付款时，计算停止收取工程价款起点时，扣留工程款比例一般取（）。A.2%3%B.5%10%C.10%20%D.20%30%58.关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C.一般为一年，从工程预验收合格之日起算D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算59.竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工
20、程所在地工程造价管理机构备案的是（）。A.发包人B.承包人C.项目经理D.总监理工程师60.竣工决算编制程序的内容有:收集、整理有关项目竣工决算依据；编写项目竣工决算说明书；清理项目账务、债务和结算物资；报上级审查；填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A.B.C.D.二、多项选择题二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）61.采用批准“开工报告”的形式审批建设工程施工许可时，需要审查的内容包括（）。西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：573449845
21、8A.资金到位情况B.投资项目市场预算C.项目建设地点生态环境条件D.设计图纸是否满足施工需求E.现场条件是否具备“三通一平”62.施工现场应设置明显安全警示标志的位置有（）。A.塔吊B.配电箱C.楼梯口D.基坑底部E.施工现场入口63.根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（）。A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施64.关于二级造价工程师执业活动的说法，正确的有（）。A.可以同时受聘于两个单位执业B.主要协助一级造价工程师开展工作C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理D.应在本人工程造价咨询成果文
22、件上签章，并承担相应责任E.经受聘企业认可后，可以独立开展建设工程计价依据的编制65.施工合同履行过程中，当事人可以解除合同的情形有（）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后完成支付B.承包人已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复C.未经发包人同意，承包人自行决定更换现场安全员D.承包人施工组织不力，工期一再延误，致使该工程项目已无投产价值E.施工过程中承包人不满监理人指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设66.适用 BOT 融资的有（）。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿产开采67.根据关于调整陕西省建没工程计价依据的通知(陕建发2016100 号)，陕西省现行建安工
23、程费用项目组成中的附加税有（）。A.印花税B.教育费附加C.土地使用税D.地方教育附加E.城市维护建设税西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：573449845968.工程造价中基本预备费的计取基数包括（）。A.工程费用B.建设期贷款利息C.工程建设其他费用E.工程结算费用D.担保费用69.工程定额按编制程序和用途可分为（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额70.确定机械台班消耗量时，机械幅度差的内容包括（）。A.工程开工时工作量不饱满所损失的时间B.停电影响机械操作的时间C.检查工程质量影响机械操作的时间D.施工中不可避免的其他零星用工E.机械维修
24、引起的停歇时间71.建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D.合理确定计量单位E.定性与定量相结合72.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的因素主要有（）。A.占地面积B.功能分区C.工艺流程D.生产方法E.设备选型73.投资机会研究和初步可行性研究阶段，建设投资估算编制方法有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法74.施工投标文件中的施工方案包括（）。A.劳动力计划B.施工进度计划C.施工方法D.施工顺序E.施工机械设备的选择75.工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清
25、单、其他项目清单、（）项目清单。A.利润B.企业管理费C.附加税D.规费E.增值税西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451076.下列实体项目清单中，除本身外一般还可综合其他内容的有（）。A.挖基础土方B.屋面防水C.楼地面D.门窗E.现浇砼构件77.关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法，正确的有（）。A.暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建
26、设主管部门的规定计算78.工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险索赔79.我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算80.大、中型建设项目竣工决算内容有（）。A.竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工程概况表D.交付使用财产明细表E.交付使用财产总表西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451120202020 年陕西省二级造价工程师职业资格考试年陕西省二级造价工程师职业资格考试建设工程造价管理基础知识真题试卷建设工程造价管理基础知识
27、真题试卷参考答案与解析参考答案与解析一、一、单项选择题单项选择题1.D【解析】我国的法律体系按形式可分为以下七大类：宪法；法律；行政法规；地方性法规、条例；部门规章；地方性政府规章；国际条约。法律的地位和效力仅次于宪法，A 项错误。国际条约的效力低于地方政府规章，B 项错误。法律、法规不得违宪，C 项错误。2.B【解析】建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。3.B【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检测职责时，有权采取下列措施：要求被检测的单位提供有关工程质量的文件和资料；进入被检查单位的施工
28、现场进行检查；发现有影响工程质量的问题时，责令改正。4.C【解析】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需要费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。5.A【解析】依据招标投标法的规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不少于 3 日；招标人和中标人不应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。6.D【解析】承诺生效时合同成立，承诺到达要约
29、人时生效，因此，D 项描述正确，建设供应商的答复文件到达施工单位时生效，合同成立。7.C【解析】企业以货币形式和非货币形式从各种来源确定的收入，为收入总额。其包括：销售货物收入；提供劳务收入；转让财产收入；股息、红利等权益性投资收益；利息收入；租金收入；特许权使用费收入；接受捐赠收入；其他收入。收入总额中的下列收入为不征税收入：财政拨款；依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；国务院规定的其他不征税收入。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计
30、算应纳所得额时扣除。8.B【解析】对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。9.D【解析】逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行：价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。10.A【解析】工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30 日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451211.A【解析】工程造价咨询企业分支机构不得以自己名义
31、订立造价咨询合同、承接造价咨询业务、出具工程造价成果文件。12.C【解析】单项工程其实质就是一个独立的工程项目，图书馆的计算机机房工程属于单项工程，商住楼的通风与空调工程属于分部工程，工业厂房中的设备安装工程属于单位工程。机场航站楼的玻璃幕墙工程属于子分部工程。13.C【解析】建设单位必须及时清理所有财产、物资和未用完或应回收的资金，编制工程竣工决算。14.B【解析】项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供国家选择并确定是否进行下一步工作。15.A【解析】建设单位不仅是建设工程项目生产过程中人力资源、物资资源和知识的总集成者，也是建设工程项
32、目生产过程的总组织者。16.A【解析】采用施工总承包模式具有以下特点：有利于控制工程造价。在开工前就有较明确的合同价，有利于建设单位的总投资控制。不利于缩短建设工期。有利于控制工程质量。有利于工程组织管理。17.D【解析】定性评价指标包括全寿命期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本指标，以及根据具体情况设置的补充评价指标。补充评价指标包括项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全寿命期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。18.B【解析】竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和工程质
33、量的重要步骤。19.D【解析】陕西省 2017 年 7 月 1 日起在安全文明施工费中增加了“扬尘污染治理费”。20.A【解析】消费税=（15000+3000）10%/（1-10%）=2000（万元）；组成计税价格=15000+3000+2000=20000（万元）；增值税=（15000+3000+2000）17%=3400（万元）；设备原价=15000+360+3000+2000+3400=23760（万元）。21.C【解析】与未来生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、专利及专有技术使用费、生产准备费。22.B【解析】第一年的贷款利息=40026%=12（万元）。第二年的贷款利息=（400
34、+12+8002）6%=48.72（万元）。23.A【解析】投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件预先测算的工程造价。24.A【解析】基本工作时间是指工人完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间。25.C【解析】技术测定法重视现场调研、技术分析，有一定的科学技术依据，制定的定额准确性较好；缺点是费时费力、工作量大、技术要求高。26.A【解析】确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于基本用工。27.D【解析】按用途和用量的大小可将预算定额中的材料分为：主要材料：指直接构成工程实体的大宗性材料，其中包括原材料、半成品、成品等。辅助材料：是直接构成工
35、程实体但使用量较少的材料。如垫木、铁钉等。周转性材料：是指在施工中能反复周转使用、不构成工程实体的工具性材料。如：模板、脚手架等。西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451328.C【解析】概算指标是在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位，规定所需人工、材料及施工机械台班消耗数量指标及其费用指标。29.C【解析】关于总承包服务费的计价。编制招标最高限价时：分包专业的管理服务费可按分包工程造价的 2%4%记取；甲供材料、设备可按其总价值的 0.8%1.2%计取保管费。编制投标报价时：投标人自主确定。30.
36、B【解析】环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的情况。31.D【解析】设备、工器具价格指数属于总指数。32.B【解析】一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工，又能降低造价且使用方便，以 34 个住宅单元、房屋长度 60m80m 较为经济。33.A【解析】在按形成资产法估算建设投资时，工程费用形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产及其他资产；预备费为简化计算，一并计入固定资产。34.D【解析】劳动定额是指在正常的生产技术和生产组织条件下，为完成单位合格产品所规定的劳动消耗标准。35.D【解析】在我国国内常用的投资估算方法有设备系数法
37、和主体专业系数法，世界银行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。36.B【解析】扩大单价法。当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。37.C【解析】对设计单位而言，编制施工图预算的目的是检验工程设计在经济上的合理性。38.D【解析】实物量法是与市场经济体制相适应的预算编制方法。39.D【解析】工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的主要交易方式。40.D【解析】依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行招标：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代
38、赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；采购人依法能够自行建设；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他情形。41.C【解析】施工图预算是由单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目施工图预算三级逐级编制、综合汇总而成。由于施工图预算是以单位工程为单位编制的，按单项工程汇总而成，所以施工图预算编制的关键是编制好单位工程施工图预算。42.A【解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有
39、约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451443.A【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用或延误的工期均由承包人承担。44.B【解析】预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。45.D【解析】根据合同约定，承包人认为有权得到追加付
40、款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理
41、人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。46.A【解析】项目编码选择与设置的原则：一是准确；二是后三位不同的项目特征、不同的工程内容应不同编码，也就是说，不同的项目编码反映了不同的项目特征和不同的工程内容。47.A【解析】清单项目的工程量计算规则与现实施工、预算定额的工程量计算规则有着原则性的区别。清单项目工程量的计算原则是以设计图示尺寸计算的实体工程量，通常称为图纸用量、实体净值，没有考虑施工中需要的工作面和预留量（如工作面、放坡或者损耗等）。而预算定额工程量的计算在净值的基础上，加人为的预留量，这个量随施工方法，施工措施的不同而变化。
42、48.D【解析】根据计价规则的规定，在陕西省编制措施项目清单时，安全文明施工费、夜间施工和冬雨季施工、二次搬运、测量放线和定位复测及检验试验四个措施项目一般按“项”编制，编制数量为“1”，采用费率计价；其余措施项目如模板及支撑、脚手架、垂直运输、大型机械进出场和安装拆卸等都是可以计算具体数量的，应按分部分项工程量清单方式编制，采用综合单价计价，这样有利于措施项目费的确定和调整，也可以按“项”编制，相应数量为“1”。49.A【解析】招标人在招标文件中公布招标最高限价时，招标最高限价应如实公布且不得上浮或下调。公布招标最高限价时，应公布招标最高限价各组成部分的详细内容，不得只公布招标最高限价总价。
43、50.A【解析】规费是以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为计算基数。51.B【解析】以直接工程费为基础的综合单价组成适用于机械土石方工程、桩基础工程、一般土建工程和装饰工程；以人工费为基础的综合单价，适用于人工土方工程和安装工程。52.A【解析】投标人投标报价时应依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标中分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，投标人应以分部分项招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。在工程实施阶段，施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合
44、同约定重新确定综合单价。53.B【解析】投标活动的核心工作是详细估价及报价。54.C【解析】赢得值法是对工程项目成本、进度进行综合控制的一种分析方法。西知教育获取更多资料加西知教育陕西二造交流群：5734498451555.D【解析】年折旧率=2(15)=40%；第一年的折旧额=15000040%=60000 元；第二年的折旧额=（150000-60000）40%=36000 元；第三年的折旧额=（150000-60000-36000）40%=21600 元。56.A【解析】发包人和工程师（指监理人、咨询人等业主授权的第三方，下同）均可以提出变更。57.B【解析】预收工程备料款的扣还还可以在未
45、完工的建安工作量等于预收备料款时，用其全部未完工程款一次抵扣工程备料款，此时施工企业停止向建设单位收取工程价款。停止收取工程价款的起点年度建筑安装工作量（1扣留工程款比例 5%10%）预收备料款数额。58.D【解析】缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年，由发、承包双方在合同中约定。59.A【解析】竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。60.C【解析】竣工决算编制程序：收集、整理有关项目竣工决算依据；清理项目账务、债务和结算物资；填写项目竣工决算报告；编写项目竣工决算说明书；报上级审查。二、多二、多项选择题项选择题61.ABDE【解析】实行开工报告的，需要审查
46、：资金到位情况；投资项目市场预测；设计图纸是否满足施工要求；现场条件是否具备“三通一平”等的要求。62.ABCE【解析】施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。63.ABD【解析】环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施应按设计要求与主体工程同时建成使用。64.BD【解析】造价工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业。造价工程师应在本人工程造价咨询成果文件上签章，并承担相应责任。二级造价工程师主要
47、协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作：建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制；建设工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制；建设工程合同价款、结算价，和竣工决算价款的编制。65.BDE【解析】合同解除是指当事人一方在合同规定的期限内未履行、未完全履行或者不能履行合同时，另一方当事人或者发生不能履行情况的当事人可以根据法律规定的或者合同约定的条件，通知对方解除双方合同关系的法律行为。合同法定解除条件包括：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理
48、期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。66.ADE【解析】BOT 方式主要用于基础设施或市政设施，如机场、港口、电厂、公路、自来水厂等，以及自然资源开发项目。67.BDE【解析】根据关于调整陕西省建没工程计价依据的通知(陕建发2016100 号)陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有教育费附加、地方教育附加、城市维护建设税。68.AC【解析】工程造价中基本预备费的计取基数包括工程费用和工程建设其他费用。69.ABC【解析】工程定额按编制程序和用途可分为：施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估西知教育获取更多资料加西知教育陕
49、西二造交流群：57344984516算指标五种。70.ABCE【解析】机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；检查工程质量影响机械操作的时间；临时停机、停电影响机械操作的时间；机械维修引起的停歇时间。71.ACE【解析】费用定额的编制原则包括：合理确定定额水平的原则；简明、适用性原则；定性与定量相结合的原则。72.CDE【解析】在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产
50、方法、工艺流程和设备选型。73.ABCE【解析】建设投资概略估算法包括单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法和指标估算法等。前 4 种估算方法估算准确度相对不高，主要适用于投资机会研究和初步可行性研究阶段。项目详细可行性研究阶段应采用指标估算法和分类估算法。74.CDE【解析】施工组织设计是体现投标人技术能力的重要的技术文件，包括施工方案、施工进度计划、劳动力计划、施工总平面图等；施工方案包括施工方法、施工顺序、施工机械设备的选择。75.DE【解析】工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金（增值税）项目清单组成。76.ABCD【解析】实体项目