《园林绿化工程合同书范文3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程合同书范文3.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、园林绿化工程合同书范文建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方 将严格执行。第一条工程概况1、工程名称：园林绿化2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦3、承包方式：包工、包料4、工程造价：壹拾万元人民币第二条工程期限本工程2018年8月20日开工，2018年10月10日竣工。第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前 三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定 期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出 申请，由甲方视情况
2、决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作1、确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程 进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担 质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施 工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承 担。第六条质量验收工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，经验收不合 格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网 银方式支付全部结算价款第八条争议处理因履行本合同发生争议,应协商解决，如协商不成,应由甲方所 在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年月日