《2023垫资协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023垫资协议书.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023垫资协议书2023垫资协议书1甲方（垫资方）：乙方（借资方）：根据中华人民共和国民法则、中华人民共和国合同法等相关法律、 法规以及规章的规定，乙方（借资方）为修建马桑坪产业路向垫资方申请借款, 双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简 称“本协议”），并保证共同遵守执行。一、借资用途：修建马桑坪产业路（毛坏）二、借资金额：以实际修路所用资金为准。三、借款发放形式：甲方预先垫付。四、还款期限：五、还款资金 及还款方式1、还款以申报政府拨放及村合作社承担。2、还款方式：一次性还给甲方六、如逾期则每天被垫资额的2%交纳违约金，逾期不得超过60天。七、双方责任1、
2、甲方负责自垫资及修路事宜。2、乙方负责所修路面所占土地调解。住所:身份证号码:联系方式（手机）：银行账户:乙方（借资方）：住所:身份证号码:联系方式（手机）：甲乙双方在平等自愿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议：第一条:借资用途乙方与 有限公司签订有买卖合同，乙方购买 有限公司 0由于乙方购买的 数量较大，现乙方委托甲方对其购买的款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与 有限公司签订的买卖合同的购买 用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。第二条:垫资期限甲方为乙方垫资的期限为：自 年 月 日到 年月 日。第三条:垫资形式甲方直接为乙方与 有限公司之间的 买卖合同
3、所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买数量 元/ 的提成给予甲方。第四条:还款期限与还款方式乙方还款期限为：乙方应于乙方还款方式为：乙方应于第五条:双方责任义务(一)甲方的主要权利和义务(1)按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密：(3)甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文 件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章 原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:o(二)乙方主要权利和义务(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资：(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料
4、予以保密，但双方另有 约定或法律，行政法规另有规定的除外：甲方：乙方：日期：2023垫资协议书6甲方：(以下简称甲方)乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法 律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协 商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容） 本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通
5、知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效 工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合 格标准。九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行建筑工程消 耗量定额、安装工程消耗量定额和建筑工程计价清单，取费类别按工 程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙
6、方 组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、 付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息 由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所 建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后 开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工 程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，
7、待招 标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地 等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双 方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格，并 符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调
8、交通、环保、城管等相关部门的关系，确保 不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。 2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操 作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承 担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经 有关部门进行材料试
9、化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临 沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进 度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违 约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双 方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：乙方：法定代表
10、人：法定代表人：年月日年月日2023垫资协议书1甲方：（借款人）：身份证号：乙方：（借款人）：身份证号：鉴于乙方拟向 银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款，乙方申请提前垫资，经甲、乙双 方自愿协商，达成以下协议。一、垫资事项1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：户名：;账号：;1. 2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指 定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：户名：; 账号：;1.
11、 3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1. 1条指定账户之日起至 贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天， 垫资期间甲方收取乙方垫资金额的%手续费和垫资金额的%的月利 息。经甲方同意，可延期一个月，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的。（仟 分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。二、乙方贷款事项2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）拾 万仟 佰 拾 元整（小写：RMB）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的同意贷款通知书为准）。三、保证及违约责任3.1 乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家 庭除银行贷
12、款外无债务纠纷，无担保纠纷；3.2 乙方向甲方提供位于 市 （房产证号：房 字第号）的房产作为本次垫资的抵押物（甲方在抵押期间保管本房所有手续， 可以作为乙方违约后的起诉证据）。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不 履行还款义务，甲方有权将本房产在通知乙方的情况下，委托拍卖行进行公开拍 卖，乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续，拍卖房产所得款项由甲 方扣除应得费用（垫资款 元、手续费元、利息 元、及后续延迟金元、及其它 费，包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等）后，剩余钱款归乙方所有。3.3 乙方愿意接受 市区人民法院的强制执行，因此所发生的费用由乙 方承担；甲方也可凭借款借据向 市
13、区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。四、通用事项4.1 其他约定（如无需填写“本项空白”）4. 2下列第 项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：委托融资申请表；债务声明书；抵押房屋所需资料；借款借据；4. 3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决，本协议一式两份, 甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字并按指印之日起生效。甲方：身份证号码：电话：乙方签名（指印）：身份证号码：电话：见证人：身份证号码：电话:签订日期：年 月 日2023垫资协议书8甲方：乙方：经双方友好协商，达成以下协议：一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为公
14、司代垫资人民币，只用于，专款 专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险 及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公 章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要 单据文件：，完全由甲方掌控此垫资款。三：代垫资期限为年月日至年月日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转 帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息 外，并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和。五：垫资收益：
15、甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额：固 定收益，金额为：.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收 益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险）。六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收 回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国刑法第二百六十六条，将乙方 移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指 定人民法院提起诉讼。A：本协议一式贰份二方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜 二方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：年月日2023垫资协议书9甲方：
16、普岭乡固周村十二组李建国乙方：普岭乡花桥村二组陶建国经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建 修。一、垫资金建修的方式：垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其 中壹拾伍万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加 翻还息。二、所有建房开支一律由甲方自己负责。三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。八、本协议签订之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定 人民法院提起诉讼。九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起即可生效，具 有同等法律效力
17、。甲方（垫资方）：乙方（借资方）：日期：2023垫资协议书2编号：甲方：乙方（借款人）：身份证号：鉴于乙方拟向银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人汽车消费贷款, 由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协 商，达成以下协议。一、垫资事项1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大 写）元整（小写：RMB）甲、乙双方一致同 意将此笔垫资转入以下指定账户：户名：；五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一 方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失 应全由反口一方负责。六、此协议书面壹式两份，甲
18、、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长 期有效。协议人：证人：二。一年二月二十日2023垫资协议书10垫资服务协议书编号：甲方：乙方（借款人）：身份证号：鉴于乙方拟向支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由 于客观原因，乙方客户需提前用款，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商, 达成以下协议。一、垫资事项1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）拾 万佰元整（小写：RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：户名：；账号：；1. 2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指 定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书
19、：户名：；账号：；1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1,1条指定账户之日起至 贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第L2条指定账户之日止，最长不超过天， 按垫资金额的%收取利息。经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利 按垫资金额的。（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴 纳完毕。二、乙方贷款事项2.1 拾元整（小写：RMB）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的同 意贷款通知书为准）。2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行 所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协 议所约定义务，甲方对此不承担
20、违约责任。三、保证及违约责任1.1 乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家 庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；3. 2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受济南市强制执 行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向济南市区法院申请支 付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。四、通用事项4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）4. 2下列第项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效 力：委托融资申请表；债务声明书；划款委托书；借款借据；4. 3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼
21、的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。4. 4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模， 甲方盖章之日起生效。甲方：乙方签名（指印）：身份证号码：住址：电话：签订日期：2023垫资协议书11甲方：乙方：经双方友好协商，达成以下协议：一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为公司代垫资人民币，只用于，专款 专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险 及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公 章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要 单据文件：，完全由甲方掌控此
22、垫资款。三：代垫资期限为年月日至年月日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转 帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息 外，并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和。五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额：固 定收益，金额为：16000. 00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定 固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险）。六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收 回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国刑法第二百六十六条，将
23、乙方 移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指 定人民法院提起诉讼。八：本协议一式贰双方各执一份自双方双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。甲方签字：乙方（法人）签字：年月日年月日2023垫资协议书12垫资方：借资方:保证方：借资方为购买坐于房产，向垫资方申请借款，并同意办理公证委托全权委托 我公司代理过户等手续的办理，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商， 特订立本合同，以便共同遵守。第一条借资用途：第二条借资金额：第三条借资费用：第四条借资发放形式：第五条借款期限：第六条还款资金 及还款方式1、还款资金 O2、
24、还款方式：o第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人 有不可撤销的连带还款责任。第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理（公证处办理 委托公证）。第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，可向济南市仲裁委员会 申请仲裁，或直接向人民法院起诉。本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充 规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。垫资方：（公章）电话号码：借资方：电话号码：保证方：电话号码：签约日期：签约地点：2023垫资协议书13天津市 有限公司代销售公司垫资协议甲方（出资人）：
25、商贸有限公司乙方（借款人）：销售公司经双方友好协商，达成以下协议：一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币 万元整,只用于支付 广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。三:代垫资期限为年月日至年月日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户, 由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款 总额的0. 5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正 常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方 法律责任。五：本协议自缴款之日起生效，
26、如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向 指定人民法院提起诉讼。甲方签章：乙方（代表）签章：年月日年月日2023垫资协议书14甲方：乙方：经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方 房子完成业楼止垫资金建修。一、垫资金建修的方式：垫资 万元。只限垫支 年内还万元。其中 万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。二、所有建房开支一律由甲方自己负责。三、万元现金以 乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。四、建修由乙方建修，工资每平方米 元，打橡胶板，工资由 负责。五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一 方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和
27、延长建房时间等一切损失 应全由反口一方负责。六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长 期有效。甲方：乙方：协议人：证人：年 月 日2023垫资协议书15甲方：签约地点：乙方：签约日期:年月日为明确甲、乙双方权利义务，根据双方实际需要和中华人民共和国合同法 等有关法律规定，经双方友好协商：甲方同意使用乙方提供的华新水泥，同意乙 方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同，以资双方信守执行。一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下：1、乙方垫资品牌为水泥，品种为32. 5散装、42. 5散装，数量以甲方 实际需要为准。2、甲方所需水泥提货数量需提前2日告知乙方，数量特别大
28、时需提前5日 告知乙方，以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。3、乙方为甲方进行垫资，垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计 算每吨收取20元作为垫资利润。4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责，从华新水泥景洪工 厂至搅拌站的运费为不含发票50元/吨。如需发票甲乙双方另行协商，协商情 况为以运输合同约定为准。5、垫资结算方式为月结，即当月合计垫资金额于次月20日前一次性付清款 项。二、计量验收及合理损耗规定：1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准，包装袋重按国家标准 执行。甲方对数量有异议的，应在收货时提出，乙方应立即复核，若确属乙方原 因应予以更换。2、散装水泥以乙方供
29、货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准，合理磅差率 为3%。，合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提 出，由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测，若确 属乙方原因，以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的，视为甲 方对该批次交货量无异议。甲方指定收货人验收的，收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方 有效确认，指定收货人对数量有异议的，亦应在收货时提出，否则，视为甲方对 该批次交货量无异议。三、发票的出具及货款的支付:1、每月5日前，由双方对上月水泥提货所发生的供货数量和金额进行汇总, 并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具
30、的提货数量和磅单为 准。2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方，所发生的物流费用 发票由承运单位提供给甲方，因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的 运输合同处理和解决。3、甲方应在次月20日前一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润，否则 甲方有权停止供货，并追究相应的违约责任。四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法：1、质量要求：乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-标准。2、特殊质量要求：3、验收方法：以口乙方乙方供货厂商同编号出厂产品检验报告验收，并 委托口乙方乙方供货厂商抽样。4、提出异议期限：如甲方对质量有异议，应在收货后四十日内向乙方提出 书面异议，否则视为甲方对
31、乙方所供产品质量无异议。5、解决质量异议的方法：出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水 泥质量监督检验机构进行裁决，由此所发生的一切费用由败诉方承担。五、违约责任：1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求，乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。账号：;1. 2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下 指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：户名：;账号：;L 3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至 贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。 否则
32、，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的。（千 分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。二、乙方贷款事项2.1 乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）元整（小写： RMB）的个人汽车贷款（贷款金额以贷款银行出具的同意贷 款通知书为准）。2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行 所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行 本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。三、保证及违约责任3.1 乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家 庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；3. 2
33、若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院 的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市区法 院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙 方承担。2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划，给乙 方造成的经济损失由甲方承担，甲方因此造成损失自行承担。3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项，乙方有权解除合 同，由此造成的一切损失由甲方承担。同时，甲方除应立即偿清所欠款项外，每 延迟付款一日，则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3%作为违约金，2个月内 偿清所有垫资款及违约金。（注：如2个月内未能付清
34、所有垫资款及违约金，需 要以厂房做为抵押还清所欠债务。）六、解决纠纷的方式：协商解决，协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。七、其他约定：1、本合同自双方签字（甲方为自然人时）盖章（甲方为法人和或经济组织） 之日起生效，有效期至年月日止。2、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。甲方（签章）：乙方（签章）：代表：代表:四、通用事项4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）4. 2下列第项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效 力：委托融资申请表；债务声明书；划款委托书；借款借据；;4. 3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼 的，各方同意由甲方所
35、在地的人民法院管辖。4 . 4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模, 甲方盖章之日起生效。甲方：乙方签名（指印）：身份证号码：住址：电话：签订日期：2023垫资协议书3甲方：乙方：为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人 协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。一、租赁土地位貉、面积、用途甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为一亩。二、租赁期限租赁期自一年月日至一年月日止，共一年。三、租金计算标准及交付方法1、租金计算标准：元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的要 求。2、租金交付方法：四、甲方的权利和义务1、对乙方租赁
36、的土地拥有权。2、对乙方的经营情况有监督检查权。3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。五、乙方的权利和义务1、对租赁土地享有使用权、收益权。2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。六、违约责任双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔 偿违约给乙方造成的一切经济损失。七、特殊规定如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁 期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失 补偿等归乙方所有。八、合同变更、解除及纠纷的解决办法双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进
37、行变更和解除，发生 合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。九、本合同自双方签字后生效。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。出租方（甲方）：承租方（乙方）：签订日期：2023垫资协议书42023垫资协议书甲方（垫资方）：住所：法人代表：联系方式（手机）：乙方（借资方）：住所：法人代表:联系方式（手机）：丙方（担保方）：住所：法人代表:联系方式（手机）：根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等相关法律、 法规以及规章的规定，乙方（借资方）为 向垫 资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成 一致意见，特签订本合作协议（以下简称“
38、本协议”），并保证共同遵守执行。第一条：借资用途5 .乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人 签 订的 合同的，不得挪作他用，不得进行违法 活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项；6 .在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供 相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有 权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。第二条：借资金额乙方向甲方借资相当于人民币 元(大写：),借资期限为 月(自月日到一月日)第三条：垫资发放形式甲方的垫资以 的形式按规定交予甲方第四条：还款资金 及还款方式1、乙方资金 为2、乙方还款方式为第五条：三方责任义务(-)甲方的.主要
39、权利和义务(1)按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密：(3)甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关 文件资料：(二)乙方主要权利和义务(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资：(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外:（3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：（4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。（三）丙方（担保方）的主要权利和义务第六条违约责任1、甲方违约则2、乙方如逾期则每天按垫资额的（?盼交纳违约金。逾期不得超过一 天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。第七条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的 人民法院起诉本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜, 叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：丙方（签字、盖章）：法定代表人：法定代表人：法定代表人：签订日期：年月日签订日期：年月日签订日期：年月日2023垫资协议书5甲方（垫资方）：