《加工承揽合同范文汇编九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工承揽合同范文汇编九篇.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 加工承揽合同范文汇编九篇加工承揽合同 篇1 承揽方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
2、 材料名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交付时间：_ 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交付地点：_ 交付数量：_ 包装要求：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费担当： 第六条加工费结算方法与时间_。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违
3、约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。
4、 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当
5、因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法
6、有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的
7、损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达
8、的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方
9、可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。 承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 加工承揽合同 篇2 托付方：_纺织器材厂（甲方） 承揽方：_电镀厂（乙方） 1加工的工程、产品名称、规格_数量_价格、交货期：
10、 工程 产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架_以上只_万_万_万淬火综条支_万_万_万合计 2质量标准： 乙方依据甲方供应图纸规定的技术要求和质量标准进展加工。在加工工艺过程及运输中甲方供应的加工件允许损坏千分之_，但损坏件必需归还甲方。 3原料供给： 加工用锌块由甲方供给。 4交货方式： 由乙方负责来回运输，运费由乙方自负。 5质量验收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6结算方式： _。 7违约责任： 甲方托付乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之_交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙
11、方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：_纺织器材厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_乙方：_电镀厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_年_月_日 加工承揽合同 篇3 甲方：（定做方） 乙方 （承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商全都的原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费供应产品样本图案。自然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购置材料，由于乙方个人缘由，不能连续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/m2），拒收任何缘由的半成
12、品和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购置材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方供应的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进展，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违反合同第一条（2款）时以（550元/m2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期? 月，200? 年?月? 日起至200? 年?月? 日止。 本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。 五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字
13、盖章之日起生效。 甲方 乙方： 年月日 供方（全称）：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 需方（全称）：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依据中华人民共和国合同法规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。 一、品名、规格、数量、价格、交提货日期 二、质量标准、验收方法及地点： 三、原材料来源及互利方法： 四、交（收）货方法、地点及运杂费负担： 五、货款结算时间及方法： 六、包装要求及包装物回收方法、费用负担： 七、经济责任： 八、其他： 九、供需双方由于不行抗力的灾难和确非一方本身造成的缘由而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证
14、明，可免予担当经济责任。 十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。 十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。 十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本_份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政治理机关二份。 十三、本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日止。 服装加工合同 钢筋加工合同 加工贸易合同 进料加工合同 供方：_ 代表人：_ _年_月_日 需方：_ 代表人：_ _年_月_日 承揽方（全
15、称）： _ 定作方（全称）：_ 合同编号: _签订地点: _ 承揽方和定作方经双方友好协商，现签订本合同，以资共同信守。 一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期： 品_ 名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 备注 月 月 月 月 月 总金额（大写）_ 佰_ 拾_ 万_ 仟_ 佰_ 拾_ 元_ 角_ 分￥_ 定作款共计人民币（大写）: 二、质量标准： 1、定作方应当于本合同签订之日起天内，向承揽方供应定作物的样品， 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符 2、承揽方应当依据定作方供应的相关工艺单进展定作物的加工。 三、质量检验及验收方法： 定作方应自收到定作物之
16、日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进展确认验收。假如对承揽方交付的定作物有任何异议，应于收货之日起三天内书面对定作方提出。如逾期，则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等缘由引起的质量问题，定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主见其他任何责任。 四、包装要求及费用负担：定作物由承揽方负责包装，以定作物不受损坏为准，详细包装要求是_ _。 五、交货（运输）时间、方法及地点要求： 1、定作物交由定作方指定的_ （承运人）承运，由承揽方代办相关的托运手续，运费由定作方自行担当。承揽方将定作物交付承运人后，则视为承揽方已将定作物交付于定作方，定作物全部风险由定作方
17、担当。 2、时间要求：交定作物期限应根据合同规定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，应当至少在商定的交货日期到来前7天书面对对方提出，并且取得对方同意。 托付承运人运输的，以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。 六、预付款要求：定作方应于本合同签订之日，向承揽方支付人民币 _元预付款（根据定作款总额的百分之 计算），该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。 七、定作款结算方法及期限： 1、 _ _ _ 2、如定作方未按商定付清定作款项，未付清定作款的定作物全部权由承揽方全部。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。 八、违约责任： 第一点：定作方的违约责任 （）中途变更定作物产品品种、数量、
18、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时，应偿付承揽方因此造成的损失，假如损失难以确定，则至少为元人民币。 （）中途解除合同的，定作方应当向承揽方支付合同未履行局部价款总值百分之30的违约金。 （3） 未按合同规定日期付款的，除应当连续付清全部定作款外，每延期一天，还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。 （4）无故拒绝接收定作物的，应赔偿承揽方因而造成的损失， （5）错填到货地点或接货人的，或者变更交付定作物地点或者接收人的，应当 担当因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。 其次点：承揽方的违约责任 （1）违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的，承揽方应照数补交，否则应偿付
19、定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。 （2）包装不符合合同规定的，应重新包装，并担当因此而支付的费用 ； （3） 承揽方无故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否则定作方有权拒收。 （4）由于承揽方缘由导致定作物错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并担当因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。 九、争议解决方式 本合同履行过程当中的任何争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向XX市人民法院起诉。 十、如需供应担保，双方应另行签订合同担保书，作为本合同附件。 十一、因生产特别性，定作方允许承揽方在供给定作物数量上有10%的浮动，在交付时间上有天的浮
20、动。 十二、本合同履行过程当中，双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成局部，与本合同具有同等法律效力。 服装加工合同 钢筋加工合同 加工贸易合同 进料加工合同 十三、双方需商定的其它事项： _ _ _ _ _ _ _ _ 本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。 承揽方（盖章）：_ 定作方 （盖章）： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 日期：_ 年_ 月_ 日 加工承揽合同 篇4 承揽方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_
21、 定作方托付承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 其次条加工成品质量要求:_ 第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量： 1用承揽方原料完成工作的，承揽方必需依照合同规定选用原材料，并承受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，削减价款或退货。 2用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料。承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更
22、换，对修理的物品不得偷换零部件。 3原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸供应方法： 1承揽方在依照定作方的要求进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3定作方应当按规定日期供应技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金： 价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条
23、验收标准和方法： 1根据合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。 2定作方应当按合同规定的.期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。 3当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监视检验机构供应检验证明。 第七条交(提)货的时间和地点： 1交(提)定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议
24、执行。 2交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。 第八条包装要求及费用负担：_ 第九条运输方法及费用负担：_ 第十条结算方式及期限：_ 第十一条其他： 1依据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权恳求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。 2依据国家有关规定，经当事人双方商定，定作方可向承
25、揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以恳求返还。 第十二条承揽方的违约责任： 1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交局部定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。 3、未按合同规定包装定作物，需返修或
26、重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。 4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_元；(合同中无详细规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_(1
27、0-30幅度)或酬金总额的_(20-60幅度)违约金。 6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。 7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。 9、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量担当责任。 10、擅自调换定作方
28、供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条定作方的违约责任： 1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 2、中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付承揽方的未履行局部价款总值的_(10-30幅度)的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金总额的_(20-60的幅度)违约金。 3、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成
29、的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿缺乏局部；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 6、无故拒绝接收定作物，应当赔
30、偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，担当因此而多支出的费用。 第十四条不行抗力 在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，但应当实行积极措施，尽量削减损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理： 加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同治理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第十六条本合同自_年_月_日起生效，合同履行完
31、毕即失效。本合同执行期间，双方不得随便变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式 _份，交_(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。 定作方(盖章)：_承揽方(盖章)：_ 代表人(签字)：_代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ _年_月_日_年_月_日 加工承揽合同 篇5 甲方（定作方）： 代理人： 地址： 联系电话： 乙方（承揽方）： 代理人： 地址： 联系电话： 为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，
32、确保合同全面履行，经双方公平协商全都，依据中华人民共和国合同法及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。 第一条 定作物名称、数量、规格、质量、价款 防盗门名称_，规格_，单位_，数量_，单价（元/M2）_。 注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方连续订货时，提前7天向供方供应规划通知单通知乙方。 工期要求： 其次条 承揽方式、材料的供应 2.1 承揽方式：乙方包工包料，全部材料由乙方供应。负责制作、安装，运输到施工安装现场； 2.2 本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容； 2.3 材质标准： 2.3 乙方产品
33、必需附有产品出厂合格证，需检验的，应供应检验合格证，作为质量资料向甲方供应。制止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。 第三条 承揽范围 3.1 乙方承揽加工范围： 3.2 工程地点： 第四条 合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。 4.2 本合同签订后，乙方必需供应样品，经甲方同意前方可大量使用，乙方全额垫资。 4.3 付款方式：安装完毕阅历收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。 第五条 合同价款与酬金 本合同价款共计：以实结算_元整。 第六条 加工制作安装要求 6.1 甲方在本合同签订
34、后准时向乙方供应相关资料，详细施工尺寸由乙方现场实测。 6.2 乙方进入场后甲方协作接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方担当。 6.3 乙方必需严格根据甲方要求设计门型，甲方审核签字前方可制作生产 6.4乙方在施工阶段应协作主包单位工作，按进度要求准时供应安装。 6.5 为了保证工程的进度和质量，总包单位应协作乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责爱护安装成品，属于乙方爱护不当造成损坏费用乙方自理。 第七条 工期 7.1 开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必需保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。 7.2 如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： （1）按施工预备规定，不能供应施工场地、电源、障碍物未能去除、不具备安装条件，影响进场施工； （2）在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工 （3）人力不行抗拒的因素而延误工期。 第八条 工程质量标准和验收方法 8.1 本工程质量要求到达国家现行不锈钢门窗标准合格标准。 8.2 乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家公布的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受甲方派驻代表的监视和整改。 8.3 乙方在施工中发生质量事故，应准时报告甲方派驻代表和当地