《2023年-安装承包合同集合9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-安装承包合同集合9篇.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安装承包合同集合9篇安装承包合同篇1发包方（甲方）：同德实业（滁州）有限公司 承包方（乙方）：滁 州金科电力工程有限公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和 经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程 的具体情况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。第一条总则一、工程名称：同德实业10/0. 4KV配电工程二、工程地点：滁州市清流东路1479号三、承包工程项目内容：说明：1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖 填3、
2、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作 人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时间停电；需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3 .不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不 准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4 .在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电 3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；5 .非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；6 .未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影 响施工；7 .人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工
3、程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑 工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1 .由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有 关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2 .由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有 质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意 并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3 .隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行 下一道工序；4 .承包方应按质量验评标准对工程进行
4、分项、分部和单位工程质 量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。 单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5 .承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和 当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质 量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督 站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过 竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料
5、、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格 证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许 复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验 方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材 料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办的法：第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本 建设工程价款结算办的法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年 投资额）的备料款，计人民币一万元;临时设施费，按土建工程合 同总造价的_%计人民币万元，安装工程按人工费的_%计
6、人民币 万元;材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的 工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%时，按规 定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款, 办的完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付 给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额 日万分之一的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度, 造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式： 七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交 发
7、包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕, 如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的 有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要, 作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时 以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定 修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。 若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、 材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同
8、造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修 改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部 门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知 书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行 协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予 实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收 暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标 准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施 工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必
9、须具有隐蔽验收签证、试 压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格 后，发包方须及时办的理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承 包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84） 城建字第79号通知印发的建筑工程保修办的法（试行）执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修 理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关 于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规
10、定履行自己应负的责任，除竣工日期得以 顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返 工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、 窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损 失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的 质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办的法的规 定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办的法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（XX）项方
11、式解决:一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式一份，合同附件一份。甲乙双方各执正本一份， 其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主 管部门备案。按规定必须办的理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地 工商、公证部门办的理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效， 需办的理鉴（公）证的，自办的毕鉴（公）证之日起生效;工程竣工 验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商 一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：日期：安装承包合同篇4甲方：乙方：甲方承包
12、的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电 安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员, 方负责管理。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利 地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。一承包方法：1承包形式：清包工。2工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验 收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包 范围。3承包价格，按建筑面积每平方米元。按图纸设计和甲方要求, 不论中途是否变更，一次性包定。二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段 跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定 的
13、生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采 取小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙 方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍, 保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要 签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理, 发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方负责，甲方不承担任何 责任。五 文明卫生 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相 协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放 整齐、垃圾归堆，材料每天做到工
14、完场清、不浪费，发现浪费加倍罚 款。七 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等 达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换施工队伍和采取其他制 约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退 场，承包金额将永久拒绝支付。八付款方式甲方根据施工进度，按完成工程量的80%进行工资 发放。余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清九 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，公司存 档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日安装承包合同篇5发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简
15、称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建 筑工程施工合同的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方 协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：nV （以实际验收面积为准）。3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3 天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程 量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币 元/平方米。总造价以验收的总面积为
16、依据。2、付款方式（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款%,累计 支付工程款。（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使 用。剩余工程款%即人民币 元。预留工程款的%作为质保金（六个月内结清）。五、甲乙双方负责事项（一）甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的.支撑面，并做好配合乙方的工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰， 提供良好的安全施工环境。4、按合同约定，按期付款。（二）乙方负责事项1、严格按门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程和钢结构 工程施工及验收规范的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工 程质
17、量。2、按合同约定，按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一 切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承 担。4、工程完工时，积极配合甲方的验收。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后 日内组织验收。2、甲方 日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及 损失由甲方承担。七、违约责任甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电/送电时间。四、工程总造价：本合同工程范围内的合同总价：（大写）柒万玖千贰佰陆拾捌元（： 79268.00元）。第二条工程期限2.
18、1 工程报建与设计甲方委托乙方全部处理10KV/0. 4KVA配电工程的相关事宜，包括 报建和图纸设计等；乙方须在20xx. 11.15日内完成报建事宜，完成 当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商 定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整 个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要 求由乙方负责提供并验收；不合格的设备要通知甲方，要求及时更换。2.2 甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开 始施工，乙方计划从20xx年12月15日开工至20xx年1月 日工程施工完成；并通过本地供电部门竣工验收合格送电。在施工过程中，如遇
19、下列情况得顺延工期：一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方未能及时提供开工条件第三条施工准备一、甲方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物, 解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日% 偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可 进行调解、和解，
20、无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起 诉讼。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：联系方式：年 月 日乙方：住址：责任人：联系方式：年 月 日 安装承包合同篇6甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相 关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流 港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下 劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：克拉中心二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电 安装工程，(施工图重大改变
21、后工程量另行计算)(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表 后至户内用水地点；(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地 面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及 管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调 洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋；(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其 返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验 收前完成所有施工任务，
22、经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该 工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑 安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工 作必须达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包 材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、 包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币：元每平方米（以 建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：（线 管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆， 线卡，膨胀钉，丝口带）、
23、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害 保险等各项费用。八、付款和结算方式（一）甲方工程款支付：1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料, 在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工 程量的80%向乙方支付当月进度款。2. 2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整 的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程 合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求, 并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工 单
24、价为技术工元/工日，普通工元/工日（若该项内容可按工程量 签证而转签杂工的不予计取）4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协 商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由 乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。H 、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会 审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关 签证。(
25、3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场 所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情 况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定 或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费 用由乙方承担。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、 安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方
26、提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则, 甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设 备需提前两个月报计划。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有 做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得 到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方 所完成的工程量
27、按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间 完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违 约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自 行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违 约金。(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人 员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为 的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工 程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求
28、做好各项工作，进行工程质量与施工安 全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中 直接扣除。十三、安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故, 必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由 乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失, 均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发 现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为 进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造
29、成的安全事故 由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤 害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方 各承担一半。5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工 作。十四、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现 场,配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)， 甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除 退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内
30、任务完成， 结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：年 月曰日期：年 月曰安装承包合同篇7发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心 水电安装工程以 包工不包料 形式承包给乙方施工，为了工程按时、 保质完成，签订以下协议，便甲乙双方共同信守履行。一、工程简况工程名称：惠安供电有限公司带电作业中心 工程地点：泉州 惠安螺阳镇溪西自来水厂后二、承包方式：包 工（乙方提供所有工程用设备、机械）三、工程承包范围1、惠安供电有限公司带电作
31、业中心电施、水施设计图纸内容（根据甲方签定项目进行施工）2、电施：按图预埋线管和线盒（只计室内部分）3、水施：按图施工（只计图纸内水施）4、弱电系统（电话、电视）计敷管和线、线盒和分层箱安装。5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞 的封堵应做到不渗不漏。6、室内部分按设计图纸内容施工。7、室外部分图纸内若没有要求的，则排水施工到室外外，给水 至0. 5 m处。8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求，做到合格。四、承包合同价款：以建筑面积每平方：作业中心30元/成。作 业中心m2o五、工程质量和工期要求工程施工质量等级为合格，工期按项目部编制的总进度计划及月 分项进度计划要
32、求，配合其他工种的施工进度。六、工程结算和付款方式1、主体工程预埋段按施工完成的电气预埋，甲方按乙方完成总 量的90%给予拨付工程款。2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。3、工程竣工验收后付至乙方所完成量（承包总价）的100%。七、双方职责和权利1、甲方职责和权利应提供完整施工图纸一套及时送达图纸会审记录及变更通知 等施工技术要求。负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、 安全、文明施工、施工进度等事项。及时审核乙方工程量和进度的财务结算。组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。材料进场时应对乙方施工现场进行指导。2、乙方职责和权利施工人员应认真熟悉图纸和做好各项
33、准备工作，组织好人力、 机械等设备，配合项目的进度要求，协调好与其他班组的工序搭接。与甲方及甲方管理人员进行协调，处理好施工中出现的问题, 作出自检工作。乙方合理配备材料，不得出现不必要的浪费，做到工完料尽, 场清。乙方应负责向甲方提供用料计划，在计划使用前5天将用料送 给甲方备料。乙方应教育好工人正确使用安全防护及其他班组的配合，不得 出现违法乱纪行为。乙方有权拒绝甲方违章指挥，在施工过程中发现无任何安全防 护设施或安全设施不完善，乙方有权拒绝施工。应配合甲方办理所有外来工证件。应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封保护。协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工 现场、
34、技术资料和施工图纸。第四条设备、器具、材料供应本合同工程安装所需的设备、器具、材料，均必须使用合格证, 不合格的产品乙方不得施工安装；第五条工程质量和检查验收一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关 规范、规程和标准进行施工，保证工程质量。二、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料， 并发出承包工程竣工验收通知书，组织有关单位进行竣工验收； 验收标准以达到供电验收合格为准。三、验收合格后，双方签署工程竣工验收报告，乙方将工程 移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工 的工程，一切费用均由乙方负责。双方商定20xx.01. 15为最终验收 时间，竣工日
35、期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。四、安全责任4 . 1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全 负责。5 .2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程 标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要 的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和 因此发生的费用全部由乙方承担。八、违约违规处理方法1、甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项，如有拖延工程 款现象，经协商无效后，乙方有权决定终止本合同，全额索取完成量 的工程款项。2、乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程，操作规 程及有关部门制定的规章制度，应对每个工人做好班前班
36、后安全教育 工作，冒险违章操作，施工中所发生的一切安全事故，乙方应负全部 责任。3、施工过程中不认真熟悉图纸、不按图施工，不按规范操作， 造成验收不合格，乙方应无条件及时整改。4、应严格执行现行规范验评标准。5、施工中，若乙方无法确保工程进度和质量，甲方有权责令乙 方采取措施。6、乙方应保护好自己及他人成品及半成品，应管理好工人，不 得出现故意破坏。7、乙方提前提供施工用料清单，甲方应在乙方计划使用时间5 天内组织材料进场。8、乙方按甲方提供工程图纸施工，如乙方按图施工完毕后，甲 方变更、费用由甲方负责。九、其他事项：1、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿三鞋， 严禁乱接施工用电，
37、若违规，甲方将给予一定的经济处罚。2、浇筑碎时，乙方至少要派一专人进行护管并落实到人，施工 过程中应认真熟悉图纸，与其他工种密切配合，否则，出现遗漏或错 埋、漏埋、堵管等现象，且未与甲方协商处理办法，操作人员随意开 洞、剔槽，甲方有权对乙方进行经济处罚。3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料，违者除赔偿外，乙方应被 处所盗材料价值的三部以上罚款，并移交相关部门处理。4、乙方严禁再转、分包，乱扣工人工资，若发生纠纷，工人告 到有关部门，一切责任由乙方承担，并应承担违约责任。5、乙方向甲方申领工资时，应先填写工人工资清单，工资清单 应填写一式二份，待发放完工资并经工人签字后，甲、乙双方各执一 份存档备案
38、，否则甲方将拒付下期工资款。6、其他未尽事宜，甲、乙双方应严格按照相关部门规章制度、 法律法规执行。十、本合同仲裁办法：本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议，双方首先协商解决, 经协商解决无效，可交由劳动部门处理，可向人民法院提起诉讼。本 合同未尽事宜，双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技 术责任制约条款，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签定之日 起生效，工程款付清后自行失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日安装承包合同篇8工程名称：甲方：（发包人）乙方：（分包人）质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现 将该工
39、程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方提供，含耗材 及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）o2工作范围：1.工程上的主体预埋（包括强弱电）、2.水电安装（供水，排水，依据图纸施工到位）（强弱电主线入户），3.消防安装： 消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。4.材料 进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和 甲方要求施工，中途如果有变更则另行计价。4总承包面积平米（建筑面积按图纸实算）二 开工日期：以现场通知为准工程进度：按甲方
40、要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建 进度走。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一一次性验收合格， 争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、 素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保 竣工验收顺利圆满。四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要 签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理, 发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方 不承担任何责任。五 文明卫生 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相 协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放 整齐、垃圾归堆，材料每天做到工
41、完场清、不浪费，发现浪费加倍罚 款。甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并 履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查 乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;4定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调；5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管， 临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；6提供乙
42、方人员食宿场地；7负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙 方；8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;9保证春节前乙方工人工资能及时发放；10及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有 关资料。乙方驻工地代表1乙方驻工地代表姓名2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的 工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心 组织施工，履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的项目管理办法 及规章制度。乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：1编制施工方案，并经过甲方代表批准；2按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责
43、项目图 纸提出设备材料计划，并对数量负责；3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;4按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可, 不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按 照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。八付款方式结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面 积计算规则计算。1.按节点进度支付工程款：0.000封顶支付9%,三层封顶支付 6%,九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%,地下 室至九层安装完成支付15%,十层至十六层安装完成支付15%,十七 层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；工程竣
44、工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额 的3%；剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足剩余 5%为质量保证金（三个月内付清）九工期延误：1对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期:2有大的设计变更工程量增加较大时；3不可抗力；4乙方施工项目对工期造成影响时；5方代表同意顺延的其它情况。6格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，甲方有权责令乙 方限期整改。补充条款:1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各 种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电 传等均以对方负责人签字为准；2如因甲方所供材料不及时工期顺延。本合同未尽事宜，可
45、另行补充合同及附件，补充的合同及附件与 本合同具有同等法律效力。十 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一 份，并作为甲乙双方当事人法律依据。发包人：分包人：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行：账号：账号：日期：年 月日日期：年 月日安装承包合同篇9甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺 利进展，达到预期目的，根据经济合同法和建筑安装工程承包合 同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签 订以下合同。一、工程名称：食堂、宿舍二、工程地点：三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及
46、费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元（壹拾捌万玖仟陆佰陆拾 贰元整），其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程开始安装预付20%,计币2、完成工程在万元；3,余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月， 保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工, 与土建同步竣工。七、工程质量验收：1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方 验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标 准，返工等一切损失均由乙
47、方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更 原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工, 但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修 范围：施工质量的包修费用由乙方自理;材料质量的包修费用由 乙方负担;（3）因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏， 乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工 中如发生工伤事故，由乙方承担责任。九、其它：1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极 做好配合协调工作。2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提 供