《2023年-安装工程标准合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年-安装工程标准合同.docx(48页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安装工程标准合同安装工程标准合同1甲方:(发包方)乙方:(承包方)本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1 .施工地点:贵州省X2 .工期:日至20x年3 .本项工程预计费用 元人民币。第二条工程承包方式:包工包料。第三条工程承包范围1 .负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食 堂位置旧电路改造工程。第四条材料供应的约定1 .甲方提供的材料甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需 穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的 清单,并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。方
2、许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或 超越范围处理问题。七、甲方的义务和责任1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料, 并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险 和危害身体健康的作业。3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工 关系。4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠 工人生活费。5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。八、安全施工及文明施工(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产,加强对所 辖职工的安全教育和管理。(2)、遵守安全纪律和操作规范,防
3、止和杜绝触电事故。上岗时 必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋,打赤膊上岗,遵守文明工地 管理制度;不准擅自乱拉乱接用电,现场不准生明火。凡施工期间发 生安全事故,均由乙方承担一切责任。(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴,凡违反规定,出现一 次罚款20x元,情节严重的交当地派出所处理,并由乙方承担一切责 任。九、其他本合同附表是合同的不可分割的部分O未尽事宜,双方协商解决, 补充协议作为本合同的组成部分。本合同壹式 肆份,甲方两 份,乙方 贰 份,具有同等的法 律效力。此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后 自行作废。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字)乙方代表(签
4、字)二0一年 月 日安装工程标准合同4甲方(总包方):乙方(分包方):甲乙双方就县富昌路南XX市政道路工程南标段管道安装分 项工程,分包给乙方进行施工。根据民法典,经双方充分协商, 现达成如下条款,以便双方共同遵守。一、工程名称: 县富昌路南XX市政道路工程南标段管道安 装分项工程二、工程地点:县皂西村三、分包形式:双方商定单价一次包死。四、分包工程内容:1、管道安装工程:灰土地基至管道顶部500以内土方回填的所 有内容。甲方只提供管道主材及管枕,其余均由乙方负责。施工中所 使用混凝土及砂浆均由乙方负责,甲方按元3付给乙方。2、雨污水检查井砌筑工程:甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫 剂。砌井使用
5、其它材料、机械及工费均由乙方承担,甲方按照砖块数 量结算乙方工程款。五、工程量结算方式、单价:1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算;2、单价:混凝土管道安装综合单价,元米,元米;检查井砌筑按 照砌筑砖块进行结算元 备注:灰土地基整平每米元;打垫层及管枕安 装每米元;管道安装每米元(含闭水试验);素土回填每立方元(回填至 管顶50c) o六、施工期间一切费用由乙方自己承担,工程完工经闭水试验合 格后,甲方支付乙方总工程款的70%,甲方所承包工程所有工作内容 施工完成并经建设单位竣工验收合格后,支付到总工程款的90%,其 余款项保修期满 年内付清。七、施工工期:从 年月一日开工至
6、年月一日完成,共计天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不 可抗拒原因,工期可以按实际情况顺延。八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全,并加强对工人的 安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排,不遵守 工地劳动纪律,违反操作规程的人员,应进行必要的教育和必要的罚 款处理,对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿,必要时责令 其退出工地,如发生安全事故,乙方应及时上报处理并承担一切责任, 甲方不负任何责任。九、质量:乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可 进行结算。十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,经甲乙双方代表人 签字后生效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签
7、字):法定代表人(签字):年一月日年一月日安装工程标准合同5发包方:承包方:依照民法典及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上 古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包 施工。遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程 施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建 设项目1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。2、路面长5公里,路面沙化宽3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12 万元。3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元
8、。工程内容:路基处理、沙面层、小桥 涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围:施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写): (人民币):万元。工程价款按工程进度 分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为 质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务:1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范 的要求施工,乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起 日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的 施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有
9、权终 止合同。5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一 经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故, 由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损 害的,由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任:1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元天支付违 约金。2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿, 甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则 乙方无条件返工
10、、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责 赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方 不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投 入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期:开工日期:年月一日竣工日期:年月日合同工期总日历天数 天。七、质量标准工程质量标准:合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量 保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人:(签
11、名)承包人:(签名)合同订立时间:年月一日合同订立地点安装工程标准合同6发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及 有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同, 以资共同遵守。第一条工程概况1 .工程名称:电源防感应雷工程;2 .工程地点:;3 .工程范围和内容:电源防感应雷设备安装,按GB50343要求规 范施工。第二条工程期限1 .本工程合同总工期为5天(从开工之日算起)。具体进场安装日 期,甲方提前7天通知乙方。2 .如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自
12、然原因发生的火灾、 地震等)而影响工程进度者。第三条工程合同总价与付款方式1 .本工程合同总价为:O2 .付款方式:o3 .如发包方拖欠工程款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价 款结算办法”的有关规定处理。4 .如在施工中新增加防雷器的数量,则以工程决算为准,合同总 价作相应调整。第四条材料、设备供应1 .对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、 使用。2 .乙方所提供的设备须符合国家标准,属于当地气象局检测认证 的合格产品,如属不合格产品,由施工方承担全部责任。第五条工程质量和检查验收1 .承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、 规程进行施工。2 .工程竣工
13、后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。3 .承包方确保本防感应雷工程能验收合格。因施工质量问题4 .本工程施工项目的保证期为叁年,在保证期内发现工程质量缺 陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当 引起的问题除外。第六条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人 民法院起诉。第七条附则其它本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法 和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程 尾款后自然失效。本合同正本贰份,其中发包方执壹份
14、,承包方执壹份。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年一月日安装工程标准合同7发包单位:(甲方)承包人:(乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、法规,结合本工程的.具体情况,遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协 商一致,订立本合同。第一条、工程概况:工程名称:X市和顺花苑工程水电安装(以下简称:本工程)工程内容:强电、弱电:按施工图完成所有施工程任务,室内所 有施工预埋管、穿线安装、调试完毕,且配电箱主线需预埋管至室外 1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)防雷:包括防雷接
15、地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等。 给水、消防:按施工图完成所有给水、消防工程任务。雨水:按施工图完成所有雨水工程任务。污水:按施工图完成所有污水工程任务,室外施工至红线外市政 管道污水井。施工现场条件:以现场实际情况为准;施工部位:本合同约定乙方施工部位为:和顺花苑项目工程水电 施工图及变更水电安装工程包含的内容。第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容:承包方式:乙方承包内容包括:人工、主材、辅材、施工机具、 质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。承包范围:包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、 安装,调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水 和阳台排水及空调
16、排水。验收合格以专业资质报告为准。承包的主要内容:见第一条第二款。甲方直接分包的其他专业工程,乙方需全力配合,协助完成。第三条、合同工期:甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品,并应按时供 应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质 量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造 成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不 当造成的损失,由乙方负责赔偿。2.乙方提供的材料乙方负责提供本项目所需其他全部材料。乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合施工要求或规 格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙
17、方负责。乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自 行承担工具维修费和损耗费用。第五条关于工程质量及验收的约定1 .本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规 范。2 .由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问 题,其返工费用由乙方承担,工期不变。3 .工程竣工:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知两 日内组织验收,并办理验收手续。第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定:1 .严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处 理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实 现。本合同
18、约定本工程总工期为日历天;开工日期为:年 月日, 竣工日期为:年 月日。乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲 方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。第四条、质量标准:适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但 不限于以下):建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20x;建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20X; 采暖与卫生施工验收规范(GBJ242-82);电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88);甲方制定的工程质量验
19、收实施细则。工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求,符合建 设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验 收为“不合格”,乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质 量标准方可予以结算,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承 担。若因乙方返工导致甲方工期延误,承担全部的违约责任。工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工队组组织自 检并报项项目部,项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评 定后报监理部,监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和 施工队组进行现场工程保修按建设部有关规定执行,保修期自竣工通过验收的工 程质量认定签字之日起。(保修期2年)第五
20、条、文明工地、安全标化标准:遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所 有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得 破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文 明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从应付乙方工 程款中扣除。在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本 工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部 责任。第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式:承包单价:承包工程综合单价按总建筑面积126. 67元/m2(含 配合费、税金)包干,承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件 一)工程量的计算:结
21、算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;零星工程的工程量以“工日”为计算单位;工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确 定。各部分所占比例明细为:结构预埋部分占本项目合同价的15%;墙体预埋部分占本项目合同价的15%;安装部分占本项目合同价的40%;调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金, 保修期满后30天内付清。根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由设计、建设方、 监理书面签字为工程变更。变更量 按合同在20x元内不与增减。第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,签
22、订本 合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金,在合同签订后7天内全 部交纳。保证金返还:1、0.000以下全部预埋完成后10天内返还 全部保证金;如果甲方安排0. 000以下分期施工,则一期0. 000以 下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方 不按时交纳履约保证金,则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保 证金,则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点, 乙方办理好结算手续后,甲方在7天内支付工程款。工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经质 监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手
23、续,甲 乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款 的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30 日内,甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从 中扣除)。若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准, 甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此 发生的所有费用均由乙方承担。第八条、甲、乙的权利和义务:乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针, 要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织 施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸 或做法说明的现场交底,拟定施工方
24、案和进度计划,交甲方审定。在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。 在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损 失,均由乙方自行负担。乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须 经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检 查验收,并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位 共同进行验收,并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加, 乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提 出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要 求者,其检查费用由甲方负责。当乙方拒绝执行甲方(或监理)的
25、正确指令和发生施工质量、工 期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分 包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。供)对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员 的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行 调换。(七)乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲 方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引 起的所有后果均有乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事 人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。(八)乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变 更除外),每处罚款1000元。(九)乙方必须按照设计
26、及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方 购买主要材料必须资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可方可使用O(十)乙方必须保证管理、施工人员的稳定性,节假日休息需经得甲 方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位 产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承 担产品保护责任。(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车, 卸车及搬运。(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。第九条、施工管理规范建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-20x)。建筑施工安全检查标准(JGJ5920x) o建筑施工高处作业安全技术规范
27、(JGJ80-91)o(4)x市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。第十条、合同生效:1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方 结清工程款项后失效。2、本合同一式四份,甲、已双方各执一份。3、本合同为尽事宜,双方协商解决。4、本合同订立时间:年 月日。5、签订地点:甲方:乙方:住所:住所:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)或委托代理人:(签字):或委托代理人:(签字):电话:电 话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:签约日期:年 月日签约日期:年 月日安装工程标准合同8建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)维修单位:(以下简称XX)根据中华人民共和国合同法
28、等有关法律、法规的规定,遵循 平等、公平和诚实信用的原则,由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程 中不听取甲方管理人员劝告,未利用专业人员对太阳能进行保护性拆 除,造成甲方私人用户太阳能大面积损坏,现乙方委托XX负责对其 进行维修服务及除垢处理,经甲、乙、丙三方友好协商,就太阳能维 修、安装工程达成如下协议:第一条1、工程名称:太阳能维修、安装工程2、工程地点:3、维修范围和内容:对所有安装太阳能用户的真空管集热器、 保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修,重点维修项目: 集热器软连接是否破损,保温箱是否有滴水现象,真空管是否发白、 或破损。第二条工程材料供货与安装方式:本工程材料全部由XX
29、向甲方 提供,XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备 为原厂全新正品并对产品质量负责,XX保证按照国家规范进行安装 施工并对安装工程质量负责。第三条产品名称、型号、单位、数量、金额:备注:以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。第四条产品的质量、技术标准:按照省企业产品标准执行。第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法:1、运输方式:XX汽车运输至甲方指定的交货地点。2、到货地点:3、交货方法:在交货地点,由甲方接货人签名确认。第六条验收方法及提出异议的期限:由甲方依照合同按设备材料 清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签 收前向XX在场人员提出。
30、第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限:本合同总 价款为人民币圆整();付款方式:由甲方向XX银行转账支付,但该费用由甲方在乙方 所负责的工程款中直接扣除。1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的, 即人民币:元(大写:)作为预付款;2、待设备材料进场验收合格后,7个工作日内甲方向XX支付合 同总价款的,即人民币:元(大写:)作为工程进度款;3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后,10个工作日内甲方 向XX支付合同总价款的%,即人民币:元(大写:);4、质量保证金%,即人民币:元(大写:)质保期6个月,满后无 质量问题在10个工作日内一次付清;5、上述付款XX需按要求开
31、具全额增值税专用发票给甲方。第八条产品质量责任和售后服务条款:1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。2、XX提供设备现场维护操作培训I;在质量保证期内由于产品质 量问题而造成产品损坏的,XX负责维修,更换零部件等材料;若损坏 原因不属于产品质量问题,则XX收取基本维修费用,更换损坏零部 件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,XX为甲 方提供终身有偿维护服务。第九条工程工期及施工要求:1、施工周期5天,若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安 装设备而影响正常施工进度,甲方将给予500元天罚款。2、甲方为施工工人提供住宿,保证施工现场所用水源、电源, 并提供施工过程中其他必
32、要的协助。3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施 工,并接受甲、乙方的监督,改正施工中不符合要求事项,并承担相 应责任。4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自 行负责。第十条违约责任:1、甲方责任:甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进 度款的,每迟一天,甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方,工程款 向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金,但违约金总额不 超过设备材料款或工程进度款的30%o如甲方在达到此限额后仍不能 付款,乙方和XX有权终止合同,且甲方应承担乙方和XX的经济损失。2、乙方责任:施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查,
33、 不得徇私舞弊,敷衍了事,对完全不能修复的太阳能要进行标识、统 计并将详情告知甲方相关负责人员,否则,乙方将无条件承担所有维 修费用,延期超过3天视为甲方单方面终止合同,乙方应承担甲方的 全部经济损失。3、XX责任:因XX原因未能按时完工,每延迟一天,甲方将给 予XX500元天罚款,延期超过3天视为甲方单方面终止合同,乙方应 承担甲方的全部经济损失。第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由三方 友好协商解决。第十二条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由三方 友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人 民法院提起诉讼。第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
34、第十四条本合同如有其他未尽事宜,可由三方共同协商,作出补 充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式六份,甲、乙、丙三方各执二份。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):2 .未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物 结构及各种设备管线。3 .工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品 进行保护。4 .保证施工现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。5 .负责工程所产生垃圾的处理工作。6 .乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意 安全,工地发生工伤由乙方负责。7 .乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场
35、。8 .未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发 现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第六条工程款付款方式:整体竣工验收合格后支付全部工程价 款。第七条违约责任:1 .甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 合同总价款0. 5%的违约金。2 .由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付合同 总价款0. 5%的违约金。第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协 商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民 法院提起诉讼。年月日 年月日安装工程标准合同9发包人(全称:简称甲方):承包人(全称:简称乙方):依照中华人民
36、共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建 设工程质量管理条例及相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原同是,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协 商一致,订立本合同。第一条工程概况:一、工程名称:二、工程地点:第二条工程内容及承包(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求,厚度和容 重进行施工,保温层铺设(苯板铺设),分水器的安装,加热管的敷设 与打压,不含细石混凝土的浇注。(二)其它:发包人指定管业公司生产PEX管第三条合同工期:合同工期总日历数 天,开工日期以甲方书面通知书为准:第四条质量等级:按图纸与国家相关标准、规范执行。第五条合同价款:本地板采暖工程实行包工包
37、料,造价按实铺面积元/肝计算,按 甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的 采暖实铺面积分水器至卫生间热水管,含工程税票。第六条施工准备一、发包人(1)发包人应在 年 月 日前提供 套图纸。(2)承包人进入施工现场前3天,发包人为承包人提供房间作为 库房和工具房,并能满足安全放置施工材料和工具的需要。(3)施工所需水、电由承包商自行解决,发包人与项目部协调。(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸 会审和设计交底。(5)按照国家工程定额和使用需要,随着土建工程进度施工,即 土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工,闭水试验己验收,所 有地面层清理平整做找平
38、层后即进入地板采暖工程施工。二、承包人(1)在开工前将施工组织设计提交发包人,发包人应3天内提出 修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见,视为同意。(2)按本合同约定,组织施工人员、材料、设备进场。(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。(4)组织施工人员进行技术交底。第七条工程期限:(一)开工前15天,发包人向承包人发出书面开工通知单。(二)如因以下原因造成工期延误,经监理方确认签字后,工期相 应顺延。1 .发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令 或批准的。2 .发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能 正常进行。3 .设计变更或工程量增加。4 . 一
39、周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或 连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、5.不可抗力等因素。由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告,监 理方在24小时内拒绝签字影响施工的,工期仍相应顺起,造成损失 由发包方承担责任。第八条工程质量与验收一、工程质量(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准,质量标准的评定 以图纸设计和规范为依据。(二)竣工验收前,承包人向发包人提供竣工验收技术资料,承包 人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人,发包人与承包 人应签订中间验收交接单,发包人承担该完成单项工程的保护贡任。
40、地暖工程竣工后,土建后续分项工程尚未完成,因此地暖成品保护应 由发包方负责,并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方 及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。第九条安全施工:1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安 全标准组织施工,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于 承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故,造成的 损失由承包人承担。2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发 包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任和发生的费用。3、发包人、承包人对事故贡任有争议时,应按政府有关部门的 认定处理。第十条工程价款支付与结算:1
41、、本合同价款采用约定价格,双方签订本合同时即确定。合同 价款在本协议约定后,任何一方不得擅自改变,如有工程量增减,只 对增减部分工程量审计。2、支付方式:A、合同签订后 前,发包人付给承包人合同总价款的%,金额为(大写)元人民币。B、前,发包人付给承包人合同总价款的%,金额为(大 写)元人民币。C、工程竣工后,经发包方和质量监督部门检验合格 前,发包人付给承包人合同总价款的%,金额为(大 写)元人民币。3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。第十一条工程变更:1、工程变更以设计变更图纸为准。2、重大变更或增加工程造价时,双方另行协商,变更的工程价 款确定并能支付,双方取得一致,
42、签订补充协方后并且设计图纸和变 更设计图纸齐备时,承包人才予施工。3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失,由发包人承 担,延误的工期相应顺延。第十二条违约责任、索赔和争议解决。一、违约按合同法相关条款执行。二、争议双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,协商 不成,向法院提起诉讼解决纠纷。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日安装工程标准合同10发包方: (简称甲方)施工方: (简称乙方)经甲、乙双方友好协商,正式签订以下电梯设备安装合同,确认 以下条款:一、电梯型号及数量型号:由江苏蒙哥马利电梯有限公司制造的TKJ型小机房电梯壹 台
43、。二、安装调试费金额本安装合同总金额为人民币(大写):叁万叁仟元整(:33000元)o三、付款方式:1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内,将安装调试费的支 付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(: 16500元),乙 方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内,甲方将安装 调试费的支付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(: 16500 元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。四、电梯设备的安装施工及土建要求:1、甲方土建具备安装条件后,具体施工期应在合同签定后30天内由甲、2、甲、乙双方应在本合同签订前,对电梯井道、机房工程设
44、计 图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求,以及合同执行过程中其 他需要说明的技术条件,进一步确认,双方签字盖章后作为合同附件。 如无说明则由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土 建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下,电梯安装过程中 如出现非规范要求的任何差错由乙方负责。3、按照国务院20xx年6月1日颁布实施的特种设备安全监察 条例以及为了保证设备的安装、运行质量,本合同标的物的安装、 调试和质保由乙方单位负责。4、井道、机房土建施工甲方责任须达到以下条件:4.1、 土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;4.2、 平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确 认
45、图所列各项规定。4. 3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净, 底坑无积水或渗漏水,井道杂物清理干净。4.4、 满足以上条件后,甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方 对电梯井道进行检查和验收;验收按照电梯工程质量验收规范 (GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”要求,以及电梯合同相关要 求完成井道检查,合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应 书面通知甲方,属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成, 属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间若具备乙方开工条件,可 进行现场安装)。4.5、 保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。5、如因甲方原因造成停工,竣
46、工日期顺延。停电累计达到8小 时,乙方提出申请,监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因 甲方原因造成停工达6、电梯安装调试完成后,乙方应及时向技术监督检验局申报验 收,其费用有甲方承担,验收通过并取得电梯验收合格报告后方可使 用。五、电梯设备安装施工中的责任及费用:1、甲方责任及承担的费用:1.1、 按合同条款支付电梯采购安装项目的工程款款项。1.2、 按合同要求及时收货,办理验收手续并协调相关单位提供 安装条件。1.3、 在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:在安装地点 应备好电梯保管场地,该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通 路的地方。1.4、 在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:1.4.1、 电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要 求的临时动力电源,并送至机房内,并设置动力配电(箱)柜,在各厅 门口设置符合电梯工作现场安全标准的安全护栏装置。1. 4. 2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电 梯零件存储间和工具室。1.4.3、 电梯调试之前,甲方协商相关单位提供满足设计及调试 运行功能需求的正式动力电源。1.4.4、 安装施工时,负责协调电梯安装施工过程中的土建配合 工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报 站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提 供符合验收标准的爬梯。1.5、在乙方完工后,甲方