《2023年收集投资项目管理师之投资建设项目实施题库检测试卷B卷附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年收集投资项目管理师之投资建设项目实施题库检测试卷B卷附答案.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年收集投资项目管理师之投资建设项目实施题库检测试卷B卷附答案单选题（共50题）1、境外的勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，承接在中国境 内建设项目的勘察设计业务时必须（）。A.单独承接B.与中方勘察单位合作承接C.与港澳台商合作承接D.与外资勘察单位合作承接【答案】 B2、对建设项目投资影响最大的是（）。A.建设项目招投标阶段B.建设项目初步设计阶段和竣工验收阶段C.建设项目施工阶段D.建设项目投资决策阶段和工程设计阶段【答案】 D3、试生产考核的目的是（）。A.在满负荷运行状况下，考核生产工艺流程、指标参数是否能够保 持稳定、连续、长周期运行【答案】D26、关于职业健康安全和环境
2、管理体系标准的共同点，说法错误的 是（）。A.需要满足的对象相同B.管理目标基本一致C.管理原理基本相同D.不规定具体绩效标准【答案】A27、关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是（）。A.对可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B.对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C.对环境影响很小的建设项目，应填报环境影响报告表D.对可能造成轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表【答案】A28、总投资中最活跃、最敏感、最本质的部分是（）。A.现金B.有形资产C.无形资产D.固定资产投资【答案】D29、采用建筑工程（）方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案
3、阶段设计付费标准的80%支付中标人。A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】C30、建设项目竣工验收的作用不包括（）。A.促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益B.明确合同责任，及时结算C.总结建设项目管理经验与教训D.为有关部门与行业制定、调整相关政策起参谋作用【答案】D31、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是（）。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】A32、下列关于建设项目资本金的表述，错误的是（）。A.建设项目资本金是投资者在建设项目总投资中认缴的出资总额B.建设项目资本金是非债务资金C.建设项目资本金的投资者可按出资额的比例依法享有所有者权益D.建设项目
4、资本金的投资者无权转让、抽回其出资【答案】D33、标准施工招标文件适用于一定规模以上，且（）和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。A.勘察B.设计C.安装D.采购【答案】B34、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由（）组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设项目业主和设计单位共同D.监理单位【答案】 A35、建设工期是从开工建设时算起，至心）时停止。A.完工B.完成承包工程全部设计内容C.全部建成投产或交付使用D.竣工验收合格【答案】C36、工程保险既承保投保人的财产损失风险，同时也承保投保人的 责任风险，这体现了其承保风险的（）。A.广泛性B.不确定性C.特殊性D.综合
5、性【答案】C37、建设项目内部审计是（）的融合。A.财务审计和管理审计B.国家审计和社会审计C.专项审计和社会审计D.国家审计和管理审计【答案】A38、下列管理模式中，（）模式一般只适用于建设规模较小、建设周 期较短，规模不大、技术不太复杂的建设项目以及高度保密的特殊 建设项目。A.自行管理B.分项委托管理C.委托专业机构管理D.代建制【答案】A39、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D. 一般【答案】B40、专用设备价款的支付和结算，一般不包括（）。A.预付款B.阶段付款C.进度款D.最终付款【答案】 C41、对于资金需求量大、
6、偿债能力较强的大型建设项目，可申请（）。A.银团贷款B.委托贷款C.融资租赁D.债权融资【答案】A42、下列选项中，（）是项目后评价常用的方法，也是最实用、有效 的方法。A.观察询问法B.分析复核法C.对比法D.调查法【答案】D43、投资控制目标设置的基本原则是（）。A.既有先进性，又有实现的可能性，还必须有科学依据B.在决策阶段就设置一个一成不变的投资控制目标C.在建设项目实施过程中，不断修正和完善建设项目投资控制目标D.建设项目投资控制目标的设置是一项非常严肃而重要的工作【答案】A44、工程质量控制目标是确保工程质量达到（）的质量标准。A.统一规定B.内部协议C.合同标准D.合同约定【答案
7、】D45、按国际惯例，工程担保可分为（）。A.承包商保证担保和建设单位责任保证担保B.承包商责任保证担保和建设单位保证担保C.承包商保证担保和设计单位责任保证担保D.承包商责任保证担保和设计单位保证担保【答案】A46、（）既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方 式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁【答案】D47、关于工程设计管理方式的表述中，错误的是（）。A.建设单位直接管理要求建设单位要有很强的专业技术力量和较高 的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.委托咨询公司设计管理要求专业咨询公司对工程设计单位必须具 有独立性C.委托项目管理公司管理时，项目管理公司
8、管理承担受委托管理范 围的责任，但属于非决策机构D.委托项目管理公司管理时，重大方案由建设单位和项目管理公司 共同决策【答案】D48、在工程风险管理程序中，（）是对工程建设中的风险进行量化, 据以确定风险大小，并为下一步确定风险的影响程度奠定基础。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险处理【答案】49、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担 人都是（）。A.施工总承包单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位【答案】D50、工程设计控制的中心思想是（）。A.要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件B.采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超 过设计
9、投资并尽可能地实现节约C.采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计D.采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制【答案】B多选题（共30题）1、建设项目后评价的主要方法有（）等。A.调查法B.对比法C.逻辑框架法D.层次分析法E.分析复核法【答案】ABCD2、下列关于建设项目全面竣工验收的表述，正确的是（）。A.多数工业项目须在交付使用一段时间以后才进行全面竣工验收B.全面竣工验收是单项竣工验收的基础C.全面竣工验收应按谁投资、谁决策、谁验收的原则确定验收主体D.对于大型或特大型项目，一般应组成竣工验收委员会进行验收E.项目竣工验收委员会或验收组由项目业主负责组织【答案】AC
10、D3、工程咨询服务合同是指建设项目出资人在项目建设前期委托有相 应资质的工程咨询公司，进行市场调查和（）等咨询活动，为建设项 目投资决策提供咨询意见和建议的合同。A.评价建设场地B.技术服务合同C.开展投资机会研究D.项目可行性研究E.进行项目评估【答案】CD4、下列对工程监理的内容表述不正确的是（）。A.一般主要包括从勘察设计、施工、设备采购及安装调试、竣工验 收直至保修期B.打通生产工艺流程、稳定生产运行状态C.完善自控仪表控制系统D.达到设计生产指标的最终目标【答案】A4、总监理工程师应根据暂停工程的（），按照施工合同和委托监理 合同的约定签发工程暂停令。A.影响范围和程度B.持续时间和
11、程度C.影响事实和程度D.影响原因和持续时间【答案】A5、（）是企业管理的重要内容。A.资金管理B.质量管理C.安全管理D.收益管理【答案】B6、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了 加快进度，通常的做法是（）。B.对项目建设分段进行监督和管理C.对建设工程的各个阶段进行质量审查D.协调参与项目建设有关单位之间的关系E.对项目建设的全过程进行监督和管理【答案】BC5、下列属于企业财产保险的是（）。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.财产保险综合险D.房屋抵押贷款保险E.房屋利益保险【答案】CD6、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范 围和规模标准规定，（）
12、项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在30万元人民币以上的E.项目总投资额在3000万元人民币以上的【答案】ABCA.建设项目控制原则B.质量管理原则C.效益原则D.分级管理、分级负责原则E.专款专用原则【答案】CD8、监理单位在保修阶段的服务内容包括（）。A.检查和记录工程质量缺陷B.协调项目建设参与方的关系C.合同、信息等方面的协调管理D.安全生产监督管理E.施工过程中的质量、进度、费用控制【答案】BD9、建设项目所具有的特点是（）。A.周期长，规模大B.周期短，规模大
13、C.投资规模大，构成复杂D.建设环节多E.影响投资变化的因素多【答案】 ACDA.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】 BCD11、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程 安全标准的要求，并实行的制度包括（）。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】 ABCD12、根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件 有（）。A.对区域经济和社会发展的带动作用B.生产准备工作能适应投产的需要C.生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使 用D.必需的生活设施已按设计要求建成E.建
14、设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅【答案】 BCD13、根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）规定, 建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是（）。A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认 可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商 文件进行验收C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单 位）工程，严禁验收E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使 用要求，应予以验收【
15、答案】 ACD14、下列关于施工阶段工程质量控制原则的表述，正确的是（）。A.对建设项目工程施工全过程实施质量控制，并以事后控制为重点B.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度C.对工程项目的人、机、料、方法、环境等因素进行全面的质量控 制，监督承包单位的质量保证体系落实到位D.以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督 促工程承包单位全面实现承包合同约定的质量目标E.坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用【答案】 BCD15、建设项目管理的控制目标是指（）。A.质量目标B.收益目标C.进度目标D.投资目标E.管理目标【答案】 ACD16、质量管理包括（）
16、。A.质量方针和质量目标B.质量策划和质量控制C.质量策划和质量技术D.质量改进和质量保证E.质量评审和质量标准【答案】 ABD17、工程测量的内容包括平面控制测量、（）等。A.高程测量B.摄影测量C.变形观测D.线路测量E.地质勘察【答案】BCD18、建设项目所具有的特点是（）。A.周期长，规模大B.周期短，规模大C.投资规模大，构成复杂D.建设环节多E.影响投资变化的因素多【答案】ACD19、开展初步设计的必备条件包括（）。A.建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得核准文件B.建设项目初步设计中有明确的技术要求C.建设项目业主已办理征地手续D.建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通
17、知书E.建设项目业主要办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位，作为设计依据【答案】ACD20、与项目建设有关的工程建设其他费用有（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.研究试验费D.联合试运转费E.生产准备费【答案】 ABC21、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括（）。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】 ABCD22、关于组建评标委员会的表述，正确的是（）。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委 总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以
18、上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确 定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专 家库中直接确定专家【答案】 BC 23、根据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范 围和规模标准规定，（）项目的施工，必须采用招标方式发包。A.大型基础设施的B.公用事业的C.使用国有资金投资项目的施工单项合同估算价在200万元人民币 以上的D.使用国际组织援助资金的项目总投资额在3000万元人民币以上的E.受自然地域环境限制的【答案】 ABCD24、下列关于高程附加调整系数的表述，正确的是（）。A
19、.海拔高程2000 3000m时其高程附加调整系数为1.1B.海拔高程3001 3500m时其高程附加调整系数为1. 3C.海拔高程3501 4000m时其高程附加调整系数为1. 2D.海拔高程40014500m时其高程附加调整系数为1. 4E.海拔高程4000m以上的，高程附加调整系数在以上基础上由发包 人和监理人协商确定【答案】 A25、建设项目后评价的原则主要包括（）。A.客观求是原则B.优质优价原则C.第三方独立评价原则D.公开原则E.科学可靠原则【答案】AC26、对于工程变更，总监理工程师应按照施工合同的有关条款，在 指定专业监理工程师完成（）等工作后，对工程变更的费用和工期作 出评
20、估。A.确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度B.确定工程变更项目与相关工程项目之间的类似程度和难易程度C.确定工程变更项目的工程量D.确定工程变更项目的范围E.确定工程变更的单价或总价【答案】AC27、工程保险的特殊性，主要表现在（）。A.保险金额的变动性B.投保人的广泛性C.保障的综合性D.保险期限的不确定性E.保障对象的广泛性【答案】ABCD28、按有关规定，建设项目业主应当办理申请批准手续的情况包括A.需要临时占用规划批准范围以外场地的B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C.需要进行改建、拆除作业的D.需要临时停水、停电、中断道路交通的E.需要进行爆破作业的
21、【答案】ABD29、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（）。A.营业税B.企业管理费C.城市维护建设税D.间接费E.教育费附加【答案】AC30、承包商向建设项目业主提出交工验收申请时，应具备的条件有 （）。A.设备已进行试车调试B.竣工资料文件已备好C.合同规定内容已完成D.已将相关资料移交项目业主E.已进行自检【答案】ABC大题（共10题）A.将关键工作变为非关键工作B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序C.压缩关键线路上有关工作的持续时间D.重新编制网络计划【答案】 C7、反映建设单位月份或年度终了时全部资金来源和资金占用的情况 的是（）。A.基建投资表B.待摊投资明细表C.基
22、建借款情况表D.资金平衡表【答案】 D8、工程开工前的第一次工地会议纪要由（）起草，经与会各方代表 签字确认。A.监理方B.施工方C.承包方D.项目业主【答案】 一、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和 施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工 程实施中发生了下列事件。事件1 ：工程招标时，A、B、C、D、E、 F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投 标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没 有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的 签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单 位的
23、投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施 工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为 投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期 400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2 ：经 评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在 中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单 位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后, 建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的 依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建 设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单
24、位为中标单位。 事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G 单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府 有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4 ：开工前, 设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理 了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5 ：施工开始前,G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测 量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核 成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、 C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪
25、些具体 规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正 确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容？【答案】二、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两 家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1 ：项目监 理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较 大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项 目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为 方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案 报送总监理工程师签认。事件2：开工前
26、，专业监理工程师复核甲 施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当， 造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理 工程师通知单。事件3 ：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的 施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工 程师通知单要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在 严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分 部工程停工整改。事件4 ：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正 在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因 修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延 长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架
27、工程专项施工方案编制和 报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？监理工程师通知单 中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监 理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4. 在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5. 事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？ 说明理由。【答案】三、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择 承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标 申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投 标文件的同时提交投标保
28、证金。2009年2月12日，招标人向七家 投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标登记和 招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009年2月 27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。 七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2 月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招 标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在 投标有效期结束日30个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有 投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长，招标人退回其投标 文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价和工期承诺汇
29、 总见表3-31,投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建 设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不 妥之处，并说明理由。2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本 项目采用经评审的最低投标价法评标是否恰当?说明理由。4.招标 人应选择哪家投标人作为中标人（要求列出计算分析过程）？签订的合 同价应为多少万元？【答案】四、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：（1）作业人 员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作 塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊 钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。（2）专职安
30、全员在事故发生时不 在现场。（3）作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术 交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问 题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过 错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】 五、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建 筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完 工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1 ：因租赁的挖掘机 大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2 ：施工过程中, 因遇软土层，接到监理工程
31、师5月15日停工的指令，进行地质复查, 配合用工15个工日。事件3 ： 5月19日接到监理工程师于5月20 日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2nl的设计变更通知单，由 此增加土方开挖量900m事件4 ： 5月20日5月22日，因30年一 遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5 ： 5 月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工 作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1 .建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要 求索赔？回答并说明原因。2 .每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人 工费单价为23元/工日，因增
32、加用工所需的管理费为增加人工费的 30%,则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索 赔文件有哪些？【答案】六、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础 工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：（1）该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一 标准及有关专业验收规范进行。（2）施工中，各检验批的质量验收 记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专 业质量检查员验收。（3）各分项工程的质量由专业监理工程师组织施 工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由 总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施
33、工单位 项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。（4）建筑电气分部工程 的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验 收。（5）单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单 位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理 等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程 竣工报告。【问题】1 .以上各条做法是否妥当？如不妥，请指出不妥之处，并改正。2 .工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】七、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和 施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工 程实施中发生
34、了下列事件。事件1 ：工程招标时，A、B、C、D、E、 F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投 标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没 有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的 签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为 投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期 400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2 ：经 评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中
35、标候选人。在 中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单 位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后, 建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的 依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建 设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。 事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G 单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府 有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4 ：开工前, 设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理 了一份设计修改建议书，提交给设计单位。
36、事件5 ：施工开始前, G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测 量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核 成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、 C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体 规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。 4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?【答案】八、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设 规模为日处理能力41. 5万m现邀
37、请合格的潜在土建工程施工单位参 加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力 和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地 基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以 上（含2座）10万m【问题】1 .建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点？2 .哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而 采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些？【答案】九、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建 筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完 工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1 ：因租赁的挖掘机 大
38、修，晚开工2天,造成人员窝工10个工日。事件2 ：施工过程中, 因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查, 配合用工15个工日。事件3 ： 5月19日接到监理工程师于5月20 日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由 此增加土方开挖量900m事件4 ： 5月20日5月22日，因30年一 遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5 ： 5 月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工 作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1 .建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要 求索赔？回答并说明原因。2 .每项
39、事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人 工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%,则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索 赔文件有哪些？【答案】一十、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同 中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：（1） 开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；（2）业 主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证 金；（3）当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进 行调价，调价系数为0. 9 （或1. 1） ; （4）每月支付工程款最
40、低金额为 15万元；（5）工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30% 以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并 经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少？ 2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预 付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?【答案】9、建设项目总投资中的（），是总投资中最活跃、最敏感的部分， 也是建设项目投资控制最核心最本质的部分。A.原材料投资B.固定资产投资C.流动资产投资D.生产投资【答案】B10、项目实施的组织者和主导方是（）。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监
41、理单位【答案】A11、下列不属于工程款竣工结算监理基本程序的是（）。A.工程承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表B.专业监理工程师进行现场计量C.建设项目业主审核后向承包单位付款D.总监理工程师审定竣工结算报表，与建设项目业主、工程承包单 位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建 设项目业主【答案】B12、财务管理的基本职能和重要环节是（）。A.财务分析B.财务控制C.财务决策D.财务预算【答案】 B13、基建收入缴纳企业所得税后作为建设单位的留成收入，其中（） 用于职工奖励和福利。A. 10%B. 20%C. 30%D. 40%【答案】 C14、下列属于建设单位对施工阶段
42、的管理工作的是（）。A.主持召开第一次工地会议B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D.审核重要工序、关键部位的施工技术方案【答案】B15、（）是项目内部控制的设计者和主导者。A.建设项目施工方B.业主方C.供应方D.承包方【答案】B16、（）是指监理单位在完成某项具体业务中所发生的成本。A.间接成本B.利润C.税金D.直接成本【答案】D17、建设项目两类危险源中，第二类危险源是（）。A.可能发生意外释放能量的载体或物质B.事故发生的主体C.导致事故的必要条件D.决定事故后果的严重程度【答案】C18、采用争议评审的，在争议评审期间
43、，争议双方暂按（）的决定执 行。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.合同管理方面的专家D.工程实践经验的专家【答案】B19、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设 备制造与供应义务的标志是（）。A.投资建设项目生产准备工作是否完善B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收D.建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益【答案】C20、投标分析的重点是在投标文件（）检查的基础上，对商务报价进 行逐项检查与分析。A.完整性B.合理性C.符合性D.真实性【答案】C21、下列关于建立生产准备机构表述错误的是（）。A.项目建设后，组成
44、生产准备筹备组B.建设项目实施阶段的中、后期时段，应适时组建生产运行管理机 构C.生产运行管理机构，负责投产准备工作，以及投产后的生产运营 管理D.生产准备机构设置和人员配备不容过于复杂【答案】A22、下列选项中，（）是编制融资计划的前提，是财务决策的基本依 据。A.财务决策B.财务预算C.财务预测D.财务分析【答案】C 23、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万 元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800万元，则此时的进度偏差（）万元。A. -300B. -500C. 300D. 500【答案】 D24、改扩建和技术改造建设工程项目，其施工监理费附加调整系数 应为（）。A. 1. 0 1. 1B. 1. 1 1. 2C. 1. 1 1. 3D. 1.21. 3【答案】 B25、投资建设项目能否实现预期效益，最根本的是（）。A.项目建设的造价是否直接影响项目投产后的效益B.建设项目的进度计划是否能按时实施C.是否能降低建设项目的造价，确保质量和进度D.建设项目的竣工质量能否保证项目长期安全正常运行，持续稳定 地创造效益