有关装修合同15篇.docx

《有关装修合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关装修合同15篇.docx（78页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、有关装修合同15篇有关装修合同1 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应关心承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、

2、工程概况及承包方式 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、工程承包方式：包工包料 4、工程概况：建筑面积_平方米。 二、工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据； 工程造价为：_￥元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准） 四、工程期限 工程开工日期：_年_月_日； 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣

3、工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程竣工日期：_年_月_日。 五、质量要求 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 按国家建设部行业标准建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、

4、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如消逝质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给

5、乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方：负责供应整个工程的使用、设计要求；供应现场使用的水、电位置；供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。 2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、违约责任 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总

6、金额_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 九、争议解决 1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向市室内装饰行业协会投诉，请求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同商定向_仲裁委员会申请仲裁。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入

7、竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。） 3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式_份，双方签字生效，各持_份，并具有同等法律效力。 甲方： _年_月_日 乙方： _年_月_日 有关装修合同2 一、签订二手房屋装修合同的留意事项 1、合同主体不明晰 合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应留意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必需要求装饰公司

8、将内容填满，并进行核对。您还应留意签订合同的装修公司名称，是否与合同最终盖章的公司名称全都。 假如不符，必需问明二者之间的关系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦发生纠纷，确定要有装修公司比较完整的法人登记状况，以备将来投诉或起诉，省去查询的麻烦，而且能够找到精确的责任担当者。 2、监理概念模糊 合同中规定了可以实行工程监理，“工程监理”是指监理人受消费者即甲方的托付，对工程建设项目实施监督和管理的活动。“监理人”是指取得监理资格证书，具有法人资格的公司、监理事务所或单位。由此可以看出，作为工程监理人，其身份是独立于装修公司之外的。 3、书面文件不全 经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图

9、纸，均为合同的有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签订装修合同时，这些书面文件不齐全，给以后进行家装工程带来了隐患。 4、权利义务不清 合同中规定了为保证工程顺当进行，甲乙双方应做的工作。对于消费者来讲，尤其应留意合同中规定的下列几项：为确保建筑物平安，不能拆动室内承重结构。假如拆改原建筑物的非承重结构或设备管线的，应负责到房屋管理部门办理相应的审批手续。假如在施工期间，该居室仍被消费者部分使用的，消费者应负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 5、增减项未加入合同 目前在装修工程的实际履行中，增加施工项目的现象很多。一些装修公司开头有意把报价做得很低，然后在开工后逐步增加，让消费者无法再找另

10、外的装修公司，只好同意他们的要求，使得最终的装修总价远远超出初始报价，所以消费者在合同签订时，假如经过多方了解，再自己将所支出的费用结合居室面积及施工项目是合理的前提下，对工程项目变更应谨慎。 6、材料供应不做确认 鉴于装修材料品牌及价格等因素，目前大部分装修公司都建议消费者选择“乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料”，即合同中规定的其次种方式进行施工。那么在材料供应上，双方都应负确定的责任。消费者有义务按商定供应材料，并请装修公司对自己供应的材料准时检验，并办理交接手续。 7、工期延误没有规定 假如消逝工期延误问题，消费者应依据具体状况分别对待： 第一种状况是双方均不担当责任的：工期延误的缘

11、由是由于合同中第八条第一项的缘由，即工程量变化或设计变更，不行抗力，及甲方同意工期顺延的其他状况，在消费者即甲方确认的状况下，工期相应顺延。 其次种状况是乙方不担当责任的：因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。 第三种状况消费者还应担当相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付其次(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。 最终一种状况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。 8、质量标准不清楚 在北京市建委1999年9月22日颁布执行的北京市家庭居

12、室装饰装修工程承发包及施工管理暂行规定(试行)(京建法413号)中有这样的规定：“家居装饰工程的标准应当依据北京市高级建筑装饰工程质量检验评定标准、家庭居室装饰工程质量验收标准，并在家居装饰合同中商定。” 9、工程验收不细心 验收应留意以下几个问题：合同中规定：“如未办理验收手续，消费者提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由消费者负责。”这意味着假如未验收，消费者就开头使用装修房屋或入住，一旦因质量问题发生争议，因装修现场的破坏使质量问题责任不易界定，装修公司可依据此规定免除责任。 10、争议解决方法未商定 家装消费者在发觉装修质量有问题时，应准时与装修公司协商解决，但大多数消费者在合同中

13、没有商定消逝争议后的解决方法。 二、二手房屋装修合同范本 托付方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方准备托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 工程概况 (一)工程地址：_市_区_街道_小区_楼_室 (二)居室规格： 三室一厅、双阳台、一卫生间，建筑面积_平方米。 (三)施工内容： 1、旧防盗笼改造翻新，破损处重新贴瓷砖、粉刷修复; 2、卫生间瓷砖、地砖、水电、卫浴设备拆除重装、门窗修复; 3、后阳台、隔断门的粉刷、贴瓷砖修复，洗漱柜、 有关装修合同3 上诉人（原审被告）：_置业顾问有限公司 地址：_市

14、ZZ区美湖路ZZ号 法定代表人：_ 被上诉人（原审原告）：_女士 地址：_市_区_街 原审被告：_A房地产开发有限公司 地址：_市_区_东路_号 法定代表人： 上诉请求： 1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求； 2、改判由被上诉人担当本案一审及二审全部诉讼费用。 上诉人_V置业顾问有限公司、_A房地产开发有限公司与许托付购房及装修询问合同纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下： 一、上诉人已经充分履行了托付合同项下的装修询问义务，原审认定事实不清。 首先，上诉人托付合同项下义务为供应装修询问服务，而不是进行实际的装修施工。 其次，上诉人

15、已经为许华供应了_苑精装修选集。该选集依据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修询问义务。 最终，至于装修方案最终未能付诸实施，缘由并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，缘由正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。 因此，上诉人已经充分履行了托付合同的装修询问义务。 原审法院并未对上诉人充分履行装修询问服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。 二、托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。 前已述

16、之，上诉人充分履行装修询问服务义务，那么，依据合同法第405条“受托人完成托付事务的，托付人应当向其支付酬劳”及合同商定，上诉人就应当依约足额相应酬劳，事实上，许华也付清了相应的装修询问酬劳。因此，托付购房及装修询问合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在托付人单方解除托付合同的前提。 反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修询问事项的托付关系的状况下，迳行依据，合同法第四百一十条“托付人或者受托人可以随时解除托付合同。因解除合同给对方造成损失的，除不行归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。 总之，上诉人认为，原审认定事实、适用

17、法律均有误。托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人猎取酬劳有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。 此致 _市中级人民法院 上诉人：_置业顾问有限公司 （盖章） 日期：20_年_月_日 有关装修合同4 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 甲乙双方经友好协商，甲方准备托付乙方进行住房装修，为爱惜双方的合法权益，结合本工程的具体状况，双方达成如下合同条款，供双方共同遵守： 一、工程概况： 1、装饰施工地点： 2、住房结构：房型房厅厨 卫，施工面积平方米。 3、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。 4、承包方式：(

18、包工包料、清包工、部分承包)。 5、工期：自 年月日开工，至 年月日竣工。 二、工程价款及结算的商定： 1、工程总价款：￥：元，大写(人民币)：（详见本合同装修工程报价单）。 2、工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一期：对预算设计认可签订合同之日，甲方向乙方支付5000元作为订金（该金额将在其次期的工程款中进行抵扣）； (2)其次期：合同签定后，在开工前支付工程总造价的 50 %（即￥：元）； (3)第三期：施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的 40 %（即￥： 元）； (4)第四期：竣工验收合格后三日内支付工程总造价的剩余 10 %（即￥： 元）。 三、双方责任： A、甲方责任：

19、1、甲方应在开工前一天，向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。 2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 3、如的确需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 4、依据乙方供应的需求按时供应自购材料，甲方自购的材料由甲方自行负责将该装修材料搬运到施工场地内。 5、清除装修场地内影响到乙方施工的障碍物。 B、乙方责任： 1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 2、乙方指派为乙方驻工地负责人，全权负责合同履行。 3、乙方

20、在装修期间全程担当现场管理装修施工质量和施工人员等职责，对本次装修工程的质量、工期及施工现场平安担当全部责任。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 5、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑议，乙方应无条件更换。 四、关于材料供应的商定： 1、甲方供应的材料：甲方负责选购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，并与乙方办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，应准时向甲方提出，甲方

21、仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应施工工具；乙方供应的材料：见附件二装饰用料单。乙方应严格依据附件二装饰用料单中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备；未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量标准；如不符合设计、施工要求，或者质量、规格有差异，应禁止使用

22、。如已经使用，对工程造成的损失由乙方负责。 4、乙方承包的全部材料应由乙方自行搬运入户。 5、为保证工程的正常进行，乙方必需至少提前七天书面对甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并同时供应所需材料的损耗数量，以便甲方按方案进行选购材料。甲方应按清单内容准时选购相关材料并供应给乙方，以便乙方正常进行施工。 五、关于工程质量及验收的商定： 1、本工程执行中华人民共和国建设部（20xx）110号文住宅室内装饰装修管理方法和家装行业施工规范、质量评定验收标准。 2、本工程由乙方供应设计施工方案。乙方负责按规定的施工规范工艺进行施工。 3、若因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由

23、甲方担当，相应的工期进行顺延。 4、若因乙方缘由造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方担当，工期不变。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的四周邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿； 5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法或者增减工程项目，必需提前与乙方联系，经甲乙双方确认签字施工图与报价单后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，甲、乙双方另 行商定。 6、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装，甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。 7、工程验收：甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，

24、乙方应提前两天通知甲方进行验收。 8、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知三天内组织验收，假如甲方在规定时间内不能组织验收，须准时通知乙方，另定验收日期。 9、工程保修期从竣工验收确认之日起算。对竣工验收后由乙方安装的隐蔽工程（水、电）保修期为十年（注明：若水、电工程属于改位工程，则此工地原已安装好的水电工程不属于乙方保修范围内）。 10、保修期内，由于乙方施工不当和乙方供应材料质量不合格造成的质量问题，乙方应无条件地进行修理，并担当相应材料费用。因上述缘由给甲方造成损失的，乙方应担当相应的赔偿责任；保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费对相关部件进

25、行修理或者更换。保修期结束后，乙方负责长期为甲方供应修理服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。 六、关于平安生产和防火的商定： 1、甲方供应的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。否则，乙方应负责修复和赔偿。 2、施工中凡涉及转变房屋结构、拆、改承重墙、加大楼（地）面荷载等方面的施工，乙方应提前预备相关施工方案并通知甲方，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认

26、后再施工。 3、乙方应留意煤气使用平安，确保登高施工的平安保障等各类平安保障，并提示施工工程人员留意平安，产生任何事故的责任完全由乙方负责。 七、违约责任： 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 100 元；若甲方未按合同商定时间付款的，每逾期一天，按该期应付款金额的0.5 %支付违约金，余下的工期顺延。 2、由于乙方缘由造成逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付100元违约金；逾期三十天仍未能竣工的，甲方有权单方解除合同，乙方应依据合同总金额的 10 %向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行

27、要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担当责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。 5、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程，由此造成无法验收或者损失 的，相关责任由甲方担当。 6、工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。 7、乙方未依据附件二装饰用料单中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，如因此给甲方造成损失的，乙方应担当全部的赔偿责任。 八、纠纷处理方式： 双方如对合同执行发生争议，应通过友

28、好协商解决，如协商无效的，可以提交装修房屋所在地人民法院诉讼解决。 九、合同的变更和解除： 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守，任何一方如需变更合同内容，应经双方协商全都后，重新签订补充条款。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，并订立终止合同协议后，才能解除本合同。 3、如由于乙方施工消逝质量问题，甲方有权提出中止装修，并与乙方协商共同解决。如协商不成甲方可以提出终止合同。 十、其它事项： 1、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙(一把)交由乙方施工负责人保管，工程竣工验收时，甲方负责供应新锁（一套），由乙方当场负责安装调试合格并交付给甲

29、方。 2、本合同签订后，本工程乙方不得再进行转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，并具有同等法律效力。 4、双方签认的装饰工程报价单、施工图以及经双方协商达成全都的其它具体问题协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。 附件一：装饰施工内容表 附件二：装饰用料单 附件三：甲乙双方身份证复印件各一份 本合同签订地点： 甲方(签章)： 乙方(签章)： 联系电话： 年 月 日 年 月 日联系电话： 有关装修合同5 发包方(以下简称甲方)：_ 托付处理人(姓名)：_ 单位：_ 住宅地址：_ 联系电话：_ BP机号：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 单位名称：

30、_ 营业执照号：_ 注册地址：_ 法定代表人：_ 托付代表人：_ 本工程设计人：_ 施工队负责人：_ 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点：_ 1.2 工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表) 1.3 工程承包方式，双方商定实行下列第_种承包方式： (1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方供应装饰装修材料明细表); (2)乙方包工、

31、部分包料，甲方供应部分材料(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表，附表五：乙方供应装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限_天; 开工日期_天_月_日; 竣工日期_天_月_日; 1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币)_元 金额大写：_ (详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单) 其次条 工程监理 若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应： 1、甲方自行设计并供应施工图纸，图纸

32、一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸); 2、甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 甲方工作 4.1 开工前_天，为乙方入场施工制造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 供应施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间甲方仍需部分

33、使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。 第五条 乙方工作 5.1 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 爱惜好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的洁净，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条 工程变更 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商全都，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。 第七条 材料供应 7.1 按合同商

34、定由甲方供应的材料、设备(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续; 7.2 按合同商定由乙方供应的材料、设备(见附表五：乙方供应装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。 第八条 工期延误 8.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 1、工程量变化或设计变更; 2、不行抗力; 3、甲方同意工期顺延的其他状况。 8.2 因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。 8.3 甲方未按期支付工程款

35、，合同工期相应顺延。 8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。 第九条 质量标准 双方商定本工程质量按下列第_项标准执行： (1)北京市家庭装饰工程质量验收规定 (2)其它规定：_施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第十条 工程验收和保修 10.1 双方商定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： 1、_2、_3、_ 乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶

36、段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）； 10.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）； 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。 第十一条 工程款支付方式 11.1 双方商定按下列第_种方式支付工程款： 1、此合同签订地为：本市_家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即 _元；其次次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即_元，由市场

37、的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证） 2、合同生效后，甲方按下表中的商定直接向乙方支付工程款； 3、其它支付方式：_； 11.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。 11.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 第十二条 违约责任； 12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由

38、责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失； 12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责； 12.3 因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失； 12.4 甲方未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元； 12.5 由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 12.6 由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元； 第十三条 合同争议的解决方式； 双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决； 1、向_仲裁委员会申请仲裁

39、； 2、向_人民法院起诉。 第十四条 几项具体规定； 14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_元（此费用不在工程价款内）； 14.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁 _把，由乙方当场负责安装交付使用。 14.3 施工期间，乙方每天的工作时间为： 上午_点_分至_点_分； 下午_点_分至_点_分。 第十五条 附则； 15.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 15.2 本合同签订后工程不得转包。 15.3 甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式

40、两份，甲、乙双方各执一份。 15.4 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。 15.5 合同履行完后自动终止。 15.6 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区（县）的工商行政管理分局进行合同鉴证，以爱惜合同双方当事人的合法权益。 第十六条 其它商定条款_. 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ 托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_ 签订地点：_ 签订地点：_ _年_月_日_年_月_日 家庭装饰装修市场合同认证看法（市场合同认证章：） 托付代理人（签字）：_ 联系电话：_ _年_月_日 工商行政管理机关签证看法：_ 经办人：_ _年_月_日 有关装修合同6 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同，以资守信。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程量： 以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。 4、承包方式按以下第 项执行 （1）