《2021监理工程师《建设工程合同管理》考试考前冲刺试卷及答案解析四.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021监理工程师《建设工程合同管理》考试考前冲刺试卷及答案解析四.pdf（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师考试模拟测试题含答案解析 建设工程合同管理一、一 单 选 题。1.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天 内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.282.在最近（）年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。A.1B.2C.3D.53.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B才支术专家G行政监督部门的工作人员D.经济专家4.保证法律关系至少必须有（）方参加。A.两B.三C.四D五5.卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以天为单位计算B.每天迟延
2、交付违约金为合同价格的0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料6.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A.6B.8C.9D.127.关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间 3 日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5 日前提出D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会8.根
3、据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的 是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况9 .根 据 民通则，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力10.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）.A.罢工B.法院判决C彳亍政行为D.仲裁机构裁决11.关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）OA.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面
4、以不可擦除的、明显的方式标注 重心 和 起吊点 以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货12.在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责13.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准
5、。A.7B.14C.28D.5614.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）.A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失15.()是施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款16.法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。A.主要经营场所所在地B.主要合同履行地C.主要办事机构所在地D.董事长的户口所在地17.建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的().A.连续性B.严格
6、性C.流动性D.长期性18.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。A.应该采用议标B.应该采用邀请招标C.应该采用公开招标D.可以采用直接委托19.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的2 8 日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据20.采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）A.衡量法B.查点法C.经验鉴别法D物理磷佥21.工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标
7、形式相同D.评标原则相同22.主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同2 3.（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押24.下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。A.从事相关专业领域工作满8 年B.具有高级职称C.熟悉有关招标投标的法律法规D.与投标人没有经济利益关系25.关于招标文件下列说法正确的是（）。A.标准施工招标文件只适用于公开招标B.简明标准施工招标文件只适用于邀请招标C.标准设计施工总承包招标文件只适用于邀请招标D.标准施
8、工招标文件既适用于公开招标又适用于邀请招标26.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。A.地下和水文条件B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件27.根 据 标准施工合同，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.3028.在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）.A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等29.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得
9、最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本30.承包人收到发包人解除合同通知后（）天 内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。A.14B.7C.28D.5631.依 据FIDIC 施工合同条件的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量32.某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材
10、面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由（）承担。A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位33.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误34.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应 由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人35.居于施工合同履行管理的核心地位的是（）。A.设计人B.发包人C.监理人D.项目经理36.标准施工招标文件规 定，评标办法分为
11、（）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法37.下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）.A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用导）D.竞争激烈程度较差38.代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任39.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自
12、然人D.权利与义务40.编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用 标准施工招标资格预审文件和 标准施工招标文件中 的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告41.根 据 标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）.A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保42.根 据 标准施工合同，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效43.下列事项属于发包人应承担的义务是（）A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C提供施工现场的工
13、程地质资料D提供工程进度计划44.勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）A.专利权B.施工方案C施 工 包 只 削D.建设项目勘察、设计方案45.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A.电子投标文件上传完成时间B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间46.下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质
14、条件不包括不利气候条件47.民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）oA.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任48.根 据 设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是（）oA.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核49.按照施工合同示范
15、文本规定，承包人的义务包括（）.A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底50.下列关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同二、二多选题。51.与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点有()。A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量
16、标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查52.根据美国AIA标准合同文本,关于代理CM模式的说法，正确的有()。A.CM合同属于管理承包合同B.CM合同采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商不赚取总包.分包合同的差价D.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务E.CM承包商需承担项目的实施风险53.根 据 英 国NEC合同文本，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的有().A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发
17、出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿54.采用经评审的最低投标价法进行评标时，可以视为投标人相互串通投标的有().A.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.不同投标人的投标文件载明的投标报价相同55.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括().A.质量标准B健康C.备案要求D.安全与环境管理体系E.变更56.根 据 担保法，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土
18、地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施57.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，不能作为双方验收依据的资料包括（）A.供货方提供的装箱单B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.产品检验单E.供货方未经采购方同意独自封存的样品58.工程勘察资质分为（）。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质59.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括（）OA.未能按时提供文件B.发包人要求提前交货C.发包人原因指示的暂停工作D.发包人提供的材料、设备不符合要求E.重新试验表明材料、设备、
19、工程质量合格60.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性E.工程进度计划与措施的科学性和合理性61.发生发包人违反施工合同规定的情况时，承包人的下列处理方法正确的是（）。A.立即解除合同B.发出通知要求纠正C.立即暂停施工D.发出通知要求纠正未果后暂停施工E.暂停施工后发包人仍不纠正违约行为时解除合同62.成本加酬金合同还可分为（）等形式A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同E.固定单价合同63.依
20、据 担保法的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但 是，不能作为保证人的有（）。A.企业法人的分支机构、职能部门B.学校C.幼儿园D.医院E.科技有限责任公司64.根 据 标准设计施工总承包招标文件，关于履约担保的说法，正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效B.需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担65.根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场
21、发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）.A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场66.以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算寿命期残值D.投标价E.运输费用67.根 据 标准设计施工总承包合同，设计施工总承包合同的当事人有（）。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理人E.招标人68.某施工项目招标，评标委员
22、会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行 为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。A.甲B.乙C.丙D.TE.戊69.设计施工总承包方式的优点包括（）。A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.可以缩短建设周期D.减少承包人的索赔E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查70.下列关于联合体资格预审说法正确的有（）。A.联合体协议书，不用明确联合体牵头人B.不需提供联合体各方的相关情况资料C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的
23、单位确定资质等级D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审E.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效71.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷,由承包人负责修复C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复72.采用美国AIA合同文本时，工程设计阶段C M承包商介入并为设计者提
24、供建议。建议的内容可能包括（）.A.设计变更或更改图纸，以改变工程的质量B.变更材料设备的标准，以提高工程的质量C.支付承包商预付款，以加快施工进度D.运用价值工程提出改进设计的建议，以节省工程总投资E.将预先考虑的施工影响因素供设计者参考，尽可能使设计具有可施工性73.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，下列关于卖方迟延交付违约金的计收，说法正确的是（）。A.第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%C.第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%D.第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.最高不得超过迟交
25、合同设备价格的10%74.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，正确做法有（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完成工程损失由承包人承担E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担75.根 据 担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，目只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.承揽合同76.按 照 建设工程项目总承包管理规范的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交（）后，即可向监理人报送竣工验收
26、申请报告。A.竣工记录B.竣工图C.竣工文件D.暂行操作和维修手册E.最终操作和维修手册77.下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料78.根 据 标准施工合同，关于签约合同价的说法，正确的有（）。A.签约合同价不包括承包人利润B.签约合同价即为中标价C.签约合
27、同价包含暂列金额.暂估价D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款E.签约合同价应在合同协议书中写明79.标准施工合同中给出的合同附件格式有（）oA.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书80.下列属于非法人组织的是（）。A.股份有限公司B.个人独资企业C.法定代表人D.合伙企业E.项目经理部【参考答案】一、一单选题。1.B解 析：B本题考查重点是 变更管理。监理人收到承包人变更报价书后的14天 内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。因 此，本题的正确答案为B。2.C解 析：C审查委员会依据资格预审文件详细评审标准，对通过初步审查的资格预审
28、申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）；为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。3.C解 析：C本题考查重点是 施工招标程序。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，
29、成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因 此，本题的正确答案为C。4.B解 析：B本题考查重点是 担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。因 此，本题的正确答案为B。5.A解 析：A每天迟延交付违约金为迟延交付材料金额的0.08%,迟延交付违约金的最高限额为合同价格 的10%,卖方支付迟延交货违约金，不免除其继续交付合同材料的义务。6.A解 析：A一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。7.B解 析：B给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，
30、应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。其他项目由招标人自行组织资格审查。8.A解 析：A承包人负责编制进度计划。9.D解 析：D自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。10.A解 析：A事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。11.B解 析：B对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标
31、注 重心 和 起吊点”以便装卸和搬运。卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方自负风险和费用进行卸货12.B解 析：B本题考查的是交货检验。选项A,采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货；选项C,在交运前出现的问题，由供货方负责；选 项D,采购方提货前分为交运前和运输过程中。交运前出现的质量问题由供货方负责，运输过程中出现的问题，由运输部门负责。13.D解 析：D本题考查重点是 竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。因 此，
32、本题的正确答案为必14.C解 析：c本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（2）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；（3）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（4）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大 气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档
33、案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工卷所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。15.A解 析：A本题考查重点是 英国NEC合同文本。核心条款是施工合同的基础和框架，规定的工作程序和责任适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包的各类施工合同。因 此，本题的正确答案为A。16.C
34、解 析：C本题考查重点是 合同法律关系的构成。法人的法定代表人是自然人，他依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所。因此，本题的正确答案为C。17.C解 析：C建筑产品是不动产决定了承包人工作的流动性。18.D解 析：D下列建设工程的勘察、设 计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊要求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。19.B解 析：B本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额
35、和延长的工 期，并附必要的记录和证明材料。20.A解 析：A选 项C、D是质量检验方法。选项A为衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检 斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。查点法是指采购定量包装的计件物 资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物的标明一致，否则应由厂家或封装单值负责。21.A解 析：A本题考查的是工程设计招标概述。设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料供应招标、设备订购招标。设计招标与其他招标在程序上的主要区别有：招标文件的内容不同；对投标书的编制要求不同；
36、开标形式不同；评标原则不同。22.A解 析：A本题考查重点是 英国NEC合同文本”。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A适用于固定价格承包。23.A解 析：A本题考查重点是“担保方式。质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。因 此，本题的正确答案为A.24.B解 析：B评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。25.D解 析：D本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总
37、承包招标文件。标准施工招标文件、简明标准施工招标文件、标准设计施工总承包招标文件这三个标准招标文件均适用于公开招标和邀请招标。26.B解 析：B考核订立合同时需要明确的内容。不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。参见教材P93.27.C解 析：C考核索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天 内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。参见教材P110.28.D解 析：D考核建设工程材料设备采购合同的特点。选项A,标的物品种多，供货条件差异大；选项B,提前与延误交货
38、均不合适；选项C,建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140141。29.D解 析：D考核准资格预审文件的组成。合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加招标成本。参见教材P5230.C解 析：C考核违约责任。承包人收到发包人解除合同通知后28天 内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。参见教材P134。31.C解 析：C无论当地有何惯例，在计量上，永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定。32.B解 析：B承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或
39、揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。33.D34.D解 析：D本题考核的是代理行为责任的承担。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为。所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。且被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，招标人属于被代理人。35.C解 析：C按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：Q）受发包人委托对施工合同的履行进行管理；（2）居于施工合同履行管理的核心地位；监理人的指示。36.C解 析：C评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法。37.D解 析：D本题考查重点是 施工招标
40、概述。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。因 此，本题的正确答案为D。38.C解 析：C考核代理关系。如果授权不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10o39.D解 析：D考核合同法律关系的构成。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P8O40.B解 析：B考核标准施工招标文件组
41、成及适用范围。行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用 标准施工招标资格预审文件中的 申请人须知（申请人须知前附表除外）、“资格审查办法（资格审查办法前附表除外），以 及 标准施工招标文件中 的“投 标 人 须 知 （投标人须知前附表和其他附表除外）、“评 标 办 法 （评标办法前附表除外）。参见教材P39.41.A解 析：A考核施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P90。42.D解 析：D考核缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。参见教材P118。43.C解 析：C为
42、了保障承包人按约定的时间顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工 作：提供施工场地。包括施工现场，地下管线及地下设施的相关资料，现场外的道路通行权。组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底。约定开工时间。选项A、B、D均是承包人义务。44.D解 析：D勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。45.D解 析：D对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。46.B解 析：B承包人遇到不利物质条件时，应采取适应
43、不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。47.C解 析：C考核民事责任。二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。参见教材Pile48.A解 析：A考核设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选 项 B,承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主 体，而非皮包公司；选 项 C,发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选 项 D,分
44、包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P12L49.B解 析：B考核承包人的义务。选项A C D,均属于发包人义务。承包人的义务包括现场查勘、编制施工实施计划、施工现场内的交通道路和临时工程、施工控制网、提出开工申请，环境保护措施计划是属于编制施工实施计划的内容。参见教材P97。50.B解 析：B招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。二、二多选题。51.ABD解 析：ABD考核设计施工总承包的特点。与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设总承包方式对发包人而言，
45、在实施项目的管理有较为突出的优点：发包人与承包人签订总承包合同后，合同责任明确，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容；国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。参见教材P119。52.ABCD解 析：ABCD本题考查的是美国AIA合同文本。代理型CM合 同，承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。2021年监理工程师考试 建设工程合同管理深度自测卷1(080)53.ACD解 析：ACD本题考查的是英国NEC合同文本。选 项B,早期预警会议
46、应该由项目经理主持；选 项E,完整说法应是：承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。54.BCD解 析：BCD本题考查的是经评审的最低投标价法。视为投标人相互串通投标的情形：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。55.BDE解 析：BDE本题考查重点是 设计施工总承包合同的订立合同文件。设计施工总承包合同规定，发包人要
47、求文件应说明11个方面的内容，其中工程项目管理规定包括：质量、进度、支付、健康、安全与环境管理体系、沟通、变更等。因 此，本题的正确答案为BDEO56.CDE解 析：CDE本题考查的是担保方式。下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除 外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。57.BE解 析：BE按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依
48、据的资料包括：双方签订的米购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；合同内约定的质量标准。应写明执行的标准代号、标准名称；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件；双方当事人共同封存的样品。58.ACE解 析：ACE工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。59.ACE解 析：ACE本题考核的是承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形。未能按时提供文件的，可以获得工期、费用和利润的补偿。发包人原因指示的暂停工作，可以获得工期 费用和利润的补偿。重新试验表明材料、设备、工程质量合格可以获得工期、费用和利润的补偿。发包人要求提前交货仅可获得费
49、用的补偿。发包人提供的材料、设备不符合要求可以获得工期和费用的补偿。60.BDE解 析:BDE施工组织设计的评审重点：内容完整性和编制水平；施工方案与技术措施的合理性；质量管理体系的可靠性和针对性；环境保护管理体系与措施的完整性和有效性；工程进度计划与措施的科性和合理性；资源配备计划的合理性。61.BDE解 析:BDE承包人向发包人发出通知，要求采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的2 8 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。承包人暂停施工2 8 天 后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发
50、出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。62.ABC解 析：ABC成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合同等形式。63.ABCD解 析：ABCD本题考核的是保证人的资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但 是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、