《建筑安装工程施工劳务承包合同排水管建筑给排水暖通与智能化_建筑-给排水-暖通与智能化.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程施工劳务承包合同排水管建筑给排水暖通与智能化_建筑-给排水-暖通与智能化.pdf（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑安装工程施工劳务承包合同排水管 建筑排水工程施工协议 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）。为明确甲、乙双方权利、义务和经济责任，共同确保该工程保质、保量按工期完成，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法，国家有关法规及甲方与业主签订建设工程施工合同（以下简称总包合同），结合本工程具体情况，本着“平等互利、协商一致”原则达成以下条款，以资共同遵守执行。第一条：工程项目 1工程名称 2工程地点：3结构形式：框架 结构，共 幢 4建筑面积：约 M2，工程总造价 元 第二条：合同工期 1按甲方施工进度计划要求：一个月内完成排水管安装工作。2如遇不可抗拒自然灾害或甲方原因造成工期廷
2、误、设计变更，经甲方代表签字确认，工期可顺廷。第三条：承包方式及合同价款 1本工程采取包人工、包安全文明施工、包工期质量承包方式，按实际长度每米 65 元单价(包三个检查井)、其余检查井以每个单价 700 元计算承包费用，其工作内容包括：清里已挖开管道沟底淤泥、排水管十五厘米混凝土垫层、室外排水管安装、管与管之间用砂浆封口、90 度护管、检查井砌筑.2工程量结算总长度按照现场实际长度计算，经项目部核实、预算科审定后作为结算依据。如发生施工承包合同以外计时工，则按综合单价 80 元/日一次性包干。3.如施工过程中发生设计变更或增、减工程项目，工程量据实结算，单价按 本合同第三条第一款执行，如本合
3、同中无相同内容，另行补充单价。第四条：甲方责任和权利 1负责向乙方提供施工图纸和施工组织设计以及与施工有关其它技术资料，组织图纸会审和施工技术交底工作。2负责对乙方施工进度、质量、安全、文明施工进行监督管理。3如果乙方在施工过程中，未能达到甲方工期、质量、安全、文明施工等要求，且不服从甲方施工管理屡次要求其整改无效，甲方有权视情节轻重将本工程剩余部分工程发包给其它单位施工，或中止合同，按乙方实际完成并达到合格标准工程量 80%结算给乙方，并要求乙方赔偿因此造成经济损失。建筑安装工程施工劳务承包合同排水管 第五条：乙方责任和权利 1乙方驻施工现场全权代表或承包人姓名为：。乙方代表易人，乙方应提前
4、七天以书面形式通知甲方，经甲方现场负责人书面同意方可易人，后任继续承担前任应负责任和承诺。2乙方必须无条件地服从甲方现场施工管理人员统一管理，按照施工图纸、有关技术规范、甲方编制施工组织设计和书面技术交底组织施工，配合甲方质安检查和验收工作。3乙方必须组织足够技术力量和劳力，保证工程质量和进度。如果乙方因质量或劳动力达不到生产要求，甲方可随时调进施工队协助施工，所产生一切费用由乙方支付。4乙方须在本合同签订后，根据工程需要合理配备管理人员和技术工人（特殊工种必须持证上岗）并以书面形式向甲方项目部报送管理及施工人员名单、相片和身份证复印件备案。5乙方自有人员（指乙方管理人员和施工工人）劳保用品、
5、安全防护用品等，由乙方自行负责解决。6乙方自行负担自有人员进出场及办理暂住治安管理费等一切费用，工地生活用水用电按乙方工程结算款总额 1从工程款中扣除。7乙方必须与自有人员签订劳动合同及办理劳动工伤保险（费用自理），并在进场后15 天内提供已办理工伤保险保单和保险合同原件给甲方查阅，逾期不办者甲方则按与乙方结算工程款总价 1.5代扣保险费。若发生工伤事故，乙方必须在24 小时内报甲方知会保险公司，甲方负责代办有关理赔手续，赔偿金额按保险公司有关保险责任条款赔付，甲方不承担任何经济及其它责任。8乙方不得将工程转包，一经发现甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。9乙方自有人员发生劳资纠纷，影响正常
6、施工时乙方除应采取措施尽快恢复施工外，还应赔偿甲方因此所受之损失。如发现包工头不发工人工资，由甲方代发工人工资。10乙方必须协调和配合好甲方分包各专业工种及配套工程施工，如因不协调配合而引起纠纷及造成工程损失由乙方负责。11负责对施工半成品、成品做好保护管理并对竣工验收后在保修期内发现施工质量问题负责免费返修。每天工作面必须及时清理以利再用，要做到工完料、场清，严禁乱弃材料，一经发现给予重罚。第六条：工程质量 1质量标准：严格按照施工图纸进行施工，各分部分项工程质量应达到国家或地区质量监督部门检查评定 合格 标准。2施工中乙方应严格执行隐蔽工程和中间验收制度，验收合格并办理验收手续后乙方方能进
7、行下道工序施工。验收不合格，乙方要在甲方规定时间内进行返工、整改。属于乙方责任造成返工，由乙方承担其费用。3凡由乙方责任造成质量不合格或其它质量事故，乙方必须无条件返工，返工人工费方权利义务和经济责任共同确保该工程保质保量按工期完成根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法国家有关法规及甲方与业主签订建设工程施工合同以下简称总包合同结合本工程具体情况本着平等互利协商一致原则达成二条合同工期按甲方施工进度计划要求一个内完成排水管安装工作如遇不可抗拒自然灾害或甲方原因造成工期廷误设计变更经甲方代表签字确认工期可顺廷第三条承包方式及合同价款本工程采取包人工包安全文明施工包工期质量承道沟底淤泥排水管
8、十五厘米混凝土垫层室外排水管安装管与管之间用砂浆封口度护管检查井砌筑工程量结算总长度按照现场实际长度计算经项目部核实预算科审定后作为结算依据如发生施工承包合同以外计时工则按综合单价元日一建筑安装工程施工劳务承包合同排水管 全部由乙方承担，损失材料费按市场价 1.5 倍处罚。第七条：材料、设备供应管理 1乙方每月根据工程所需提供前七天向甲方项目部提交材料需用计划，经甲方专业工程师审核，由甲方材料部门供应到现场，乙方负责验收、保管、使用。2做排水管由甲方负责配备提供，乙方负责验收、使用、保管。乙方在施工时要做到合理使用，严禁浪费，完工后及时清理分类堆放整齐。在施工过程前后若有故意损坏、丢失，全部由
9、乙方负责赔偿，并给予重罚。3甲方提供施工机具及设备乙方在使用过程中必须保养和清洗，保证设备完好率和利用率。如设备保养清洗不好，视情况给予100300 元/次罚款。4施工现场材料、设备，乙方只有使用权，无处置权。材料设备严禁出场，如确需出场维修加工，必须由甲方现场负责人签字批准。如若违规出场造成责任后果，一切由乙方承担，并处以罚款。乙方自有机具，由乙方向甲方报明细表，退场时由甲方签证后方可出场。第八条：安全生产、文明施工 1乙方在施工期间必须严格遵守和执行安全生产管理各项规定，接受甲方监督、检查、指导和管理，如发生安全事故和交通事故等，其责任和费用由乙方负责承担。由于乙方责任损害他人利益，造成经
10、济损失，由乙方负责赔偿，并承担相关责任。甲方有权随时对乙方违反安全操作规程行为按照甲方制定现场安全文明施工奖惩办法进行处罚，并从乙方工程款中扣除。2乙方必须做到安全生产、文明施工，负责施工部位清理及清洗工作（不另计计时工），做到工完料尽场地清。如乙方不能按甲方要求整改、清理，甲方有权另行派人及时整改，所发生费用由乙方承担，并从当月工程款中扣除。第九条：工程进度款支付 1本工程无预付款。2每月 25 日前由现场工程师审核签认工程量计量表和月份完成工程量核实单交项目经理审核后，填报工程进度款申请审批表，经公司经理审批后按完成工程量 70%支付工程进度款（扣除当月生活费、借款、罚款等）。第十条：竣工
11、验收、工程款结算 1工程竣工后，甲方负责组织工程技术、质量、预算等部门进行工程验收，并办理交工验收手续。2工程竣工甲方验收合格 30 天内办理工程款结算手续，办理完工程款结算手续后 天内支付工程结算款（扣除水电费、生活费、保险费、罚款及借支等应扣之费用）至 95%，剩余 5%一个月内付清。第十一条：违约责任 1如乙方在本合同履行过程中，无故中途毁约或因自身原因任意中断工程施工达七天之久，甲方有权终止本合同，乙方应按合同总价 30%向甲方支付违约金，若该违约金尚不足方权利义务和经济责任共同确保该工程保质保量按工期完成根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法国家有关法规及甲方与业主签订建设工程
12、施工合同以下简称总包合同结合本工程具体情况本着平等互利协商一致原则达成二条合同工期按甲方施工进度计划要求一个内完成排水管安装工作如遇不可抗拒自然灾害或甲方原因造成工期廷误设计变更经甲方代表签字确认工期可顺廷第三条承包方式及合同价款本工程采取包人工包安全文明施工包工期质量承道沟底淤泥排水管十五厘米混凝土垫层室外排水管安装管与管之间用砂浆封口度护管检查井砌筑工程量结算总长度按照现场实际长度计算经项目部核实预算科审定后作为结算依据如发生施工承包合同以外计时工则按综合单价元日一建筑安装工程施工劳务承包合同排水管 支付甲方损失，乙方仍需赔偿差额部分。2甲、乙双方在履约过程中遇到棘手问题尽量协商解决，决不
13、允许停工、罢工，不得煸动工人闹事，如发生乙方人员停工、罢工、聚众闹事、干扰甲方及相关部门正常工作，影响公共秩序，甲方有权对乙方给予每次 5000-10000元罚款。并追究乙方违约责任，扣除乙方合同总价 20%违约金。第十二条：附则 1工程质量保修期按甲方与建设方签订工程质量保修书或总包合同中保修期标准执行，保修期自竣工验收签字之日起计算。在保修期内，如有质量问题，甲方通报乙方，乙方 24 小时到现场维修，乙方不按期维修，甲方有权在质保金中扣除此部分维 第十三条：调解与仲裁 1本合同未尽事宜，另行商议，双方因履行合同而引发争议，应尽量协商解决，并办理补充合同。补充合同与本合同有同等效力。2若发生
14、合同纠纷，甲方与乙方协商解决，协商不成，可由建设主管部门调解，调解不成由甲方所在地人民法院管辖进行调解、仲裁或提起诉讼。本合同一式两份，由甲、乙双方代表签字生效，甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。甲方（盖章）：东莞市中天建筑工程有限公司 乙方：法人代表人：法人代表人：委托代理人：身份证号：电话：电话：日期：2007 年 月 日 日期：2007 年 月 日 方权利义务和经济责任共同确保该工程保质保量按工期完成根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法国家有关法规及甲方与业主签订建设工程施工合同以下简称总包合同结合本工程具体情况本着平等互利协商一致原则达成二条合同工期按甲方施工进度计划要求一个内完成排水管安装工作如遇不可抗拒自然灾害或甲方原因造成工期廷误设计变更经甲方代表签字确认工期可顺廷第三条承包方式及合同价款本工程采取包人工包安全文明施工包工期质量承道沟底淤泥排水管十五厘米混凝土垫层室外排水管安装管与管之间用砂浆封口度护管检查井砌筑工程量结算总长度按照现场实际长度计算经项目部核实预算科审定后作为结算依据如发生施工承包合同以外计时工则按综合单价元日一