《2023年设备监理师之设备监理合同自测提分题库加答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年设备监理师之设备监理合同自测提分题库加答案.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年设备监理师之设备监理合同自测提分题库加精品答案单选题（共80题）1、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响 工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后（）天内要求重新进 行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和（或）竣工后试验。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】 D2、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的 情形是（）。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者 功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C.一切责任D.产品责任
2、、缺陷责任【答案】B25、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果， 对自己有利或者不利的原则，行使（）oA.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A26、 “当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还 应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的（）oA.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C27、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开 除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购 销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒 绝收货而引起纠纷。此案中，范某
3、的行为是（）oA.无权代理B.表见代理C.越权代理D.委托代理【答案】 B28、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以（） 的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门【答案】 A29、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程 款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发 商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）o A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商
4、名义直接向购房者主张该购房款【答案】A30、FIDIC “新黄皮书”规定，承包商应提前（）天，通知工程师可 以开始竣工试验的日期。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】 c31、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的， 除非双方另有商定，否则，应当适用（）的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D. FIDIC【答案】 A32、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过（）oA. 6个月B. 1年C. 2年D. 3年【答案】 C33、根据保险法，对保险合同中（）的条款，保险人在订立合同 时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人
5、 注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出 明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】 B34、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的 情形是（）。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者 功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C35、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人 对承揽物享有（）oA.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B36、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，
6、如果当事人就合同 争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过（）方式最终 解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D37、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间 内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，（）o A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A38、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣 工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工 验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交 付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于
7、6月10日向法院起诉，关 于延期结算利息的计付日的确定，（）是正确的。A. 2012年3月3日B. 2012年3月16日C. 2012年3月20日D. 2012年6月10日【答案】B39、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种 货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该 合同效力属于（）oA.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C40、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订 书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷， 此时应当认定（）oA.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工
8、程合同应当采用书面形式，故发包人不承担 责任【答案】C41、根据我国合同法，合同解除的方式包括（）oA.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A42、每个设备工程合同签订后，合同正本应由（）保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】 A43、根据物权法，物权分为（）。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】 C44、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得（）。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标
9、准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A45、设备工程合同谈判的议程，一般由（）提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B46、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是（）。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】C47、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，如果 承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在 收到通知后（）内进行竣工试验。A. 14 天B. 21 天C. 28 天D. 35 天【答案】B48、FIDIC合同条件弓|入
10、的解决争端机制，要求业主和承包商的任 何争端首先书面交由（）解决。A.工程师B.争端评判委员会（DAB）C.仲裁机构D.人民法院【答案】B49、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和（）oA.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行【答案】D50、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）oA.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B51、根据世界银行的生产设备设计、供应和安装采购标准招标文 件（2008年版，2010
11、年修订），设备工程的招标文件包括（）。3、根据行政诉讼法，复议机关应当在收到复议申请书之日起（） 内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之 日起15日内向人民法院提起诉讼。A. 15 日B.2个月C.3个月D. 6个月【答案】B4、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是（）oA.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C5、FIDIC “新黄皮书”规定，开工日期应在（）的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承
12、包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】B52、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，仲裁 应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】D53、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】 54、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内
13、钢材 市场价格发生波动，根据合同法的规定，下列关于该钢材采购 合同计价的说法，正确的是（）。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B55、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未 进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风 险和费用承担的说法，正确的是（）oA.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均
14、由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】 D56、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或 单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是（）。A.工程师B.工程师代表c.承包商D.业主【答案】 D57、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是（）。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】 A58、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得（）。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A59、下列关于委托合同的说法不正确的是（）A.委托合同的订立以当事人双方相互信任
15、为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托 人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务 处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D60、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一 不正当竞争行为属于（）oA.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D61、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后， 需对此文件进行评估，并最终得到（）的审查认可。A
16、.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】 62、根据世界银行的生产设备设计、供应和安装采购标准招标文 件（2008年版，2010年修订），设备工程的招标文件包括（）。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】 B63、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是（）oA.联合体B.联合体各方C.联合体中的牵头人D.联合体中的资质较高方【答案】 B64、根据招标投标法实施条例，
17、依法必须公开招标的，应当在（）发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A65、合同法赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列 “优先权”表述正确的是（）oA.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优 先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付 的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所 造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定 优先权不得对抗买受人D.承包人行使
18、优先权的期限为12个月【答案】C66、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立 的代理方式是（）oA.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】67、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑（）使用工程可能对 测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C68、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】C69
19、、如果业主打算更换工程师，应提前（）天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A. 14B. 28C. 35D. 42【答案】D70、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一 不正当竞争行为属于（）oA.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D71、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对 该汇票的质权自+ （）时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】A72、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是（）A
20、.承包商应负责修复并承担由此产生的费用B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B73、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个 重要环节，下列关于培训的说法，正确的是（）oA.工程师应对业主人员进行操作和维修培训B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内 完成培训工作【答案】C74、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了 投标保证金。招标人
21、最迟在（）日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D75、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔 是（）。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔【答案】A76、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得（） 同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】A77、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应 予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后， 承包商应在（）前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定 支付。A.重新试验
22、B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】 B6、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工 程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是（）。A.银行保函B.汇票C. 土地所有权D.债券【答案】 A7、根据我国招标投标法的规定，必须实行招标的项目是（）。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C8、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延 期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到（）oA.三个月B.六个月C.九个月【答案】 D78、根据建筑法，除国务院建设行政主管部
23、门确定的限额以下的 小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向（）申请领取 施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】 B79、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的 法律关系是（）oA.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】 C80、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定 定金的，当违约发生时，（）oA.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方
24、可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B多选题（共40题）1、根据我国合同法，合同订立的必经程序有（）oA.要约B.要约一再要约C.承诺D.签订书面合同E.公证【答案】AC2、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）oA.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD3、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有（）。 A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备 工程B.承包商的实际
25、进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备 工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划 D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划 E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包 商的现行进度计划【答案】ACD4、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，承包商 应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险额不低于全部 复原费用，包括（）oA.拆除废弃物的费用B.运走废弃物的费用C.承包商设备运至现场的费用D.专业费用E.利润【答案】ABD5、在设备工程合同履行过程中，也会发生业主索赔。下列关于业主 索赔权利的说法，正确的有（）
26、oA.业主应在发生索赔事件后的28天内，提交索赔报告B.业主索赔的内容包括有权得到的付款、缺陷通知期延长C.业主索赔的内容包括费用、利润和竣工时间D.业主要求延长缺陷通知期的，应在缺陷通知期期满前发出通知E.业主的索赔额确定后，可从合同价格和支付证书中扣除【答案】 BD6、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有（）oA.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力【答案】 AC7、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款
27、证书中通常包括的内容有（）oA.合同中标明的已完成的任何工作价值B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用D.因不可抗力招致的承包商利润损失E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支【答案】AB8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有（）oA.国家间的战争B.工程所在国的内乱或内战C.承包商人员引起的骚乱、罢工D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染E.不利的气候条件【答案】ABD9、采用对比分析法进行合同分析时，对比指标一般分为（）oA.时间指标B.程序指标C.定价指标D.处理事宜的原则指标E.技术指标
28、【答案】ABD10、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提 交的（）后，应向业主发出最终付款证书。A.最终报表草案B.最终报表C.竣工结算报表D.设备维修和操作手册E.结清证明【答案】B11、根据我国招标投标法的规定，招标代理机构应当具备的条 件有（）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC12、根据仲裁法，仲裁协议的内容包括（）。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员
29、会【答案】BC13、下列选项中（）属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.代理事务完成【答案】ACD14、按照招投标法的规定，（）可以不进行招标，采用直接发 包的方式委托建设任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币【答案】A15、下列关于定金的说法，正确的有（）oA.定金应当以书面形式约定B.定金数额不得超过
30、主合同标的额的20%C.定金合同从实际交付定金之日起生效D.定金合同必须公证E.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返定金【答案】ABC16、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请 付款的报表，应包括的内容有（）。A.因法律变更和调整费用的各类款项B.期中付款证书的最低限额C.扣除保留金D.业主认为应扣减承包商的估算款额E.预付款的支付或返还额【答案】 AC17、民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之 间()的法律规范的总称。A.权利和义务关系B.债权和债务关系C.人身关系D.财产关系E.民事责任关系【答案】 CD18、除撤销生产许可可能对公共利益造成重大损
31、害的外，具有下列 ()情形，许可审批机关应当撤销生产许可。A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的C.超过法定职权作出准予生产许可决定的D.违反法定程序作出准予生产许可决定的E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的【答案】BCD19、下列选项中，属于无效合同的有（）oA.一方以欺诈手段订立的合同B.一方以胁迫手段订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】 CD20、下列情形中，属于行为人意思表示不真实的有（）。A.乘人之危签订的设备买卖合同B.受欺诈情况下做出的行为C.受胁迫的情况下做出的行
32、为D.误将JS品作为真品购买E.与他人合伙开设赌场的行为【答案】 ABCD21、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有（）oA.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌【答案】ABD22、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有（）oA.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验C.工程师已签发了工程接收证书D.承包商已经完成了全部扫尾工作E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC23、行为人实施的
33、行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为, 则这种无效行为可以产生以下法律后果（）。A.双方调解B.申请仲裁C.返还财产D.赔偿损失E.追缴财产【答案】CD24、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于付款及其程序的说法，正确的有（）oA.预付款结算和竣工结算均为期中付款B.工程师应在收到承包商提交的月报表后28天内签发期中付款证书C.承包商应在收到履约证书后56天内提交最终报表草案D. 一年【答案】C9、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600rl13木材，在600m3 木材中，乙向甲供货500m3,另100m3由丙向甲供货。合同履行期 限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供
34、货。在此合同中应由（） 承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C10、在下列各项中，符合代理特征的是（）oA.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为（滥用代理权）B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C11、合同法规定，商业广告的内容（）,视为要约。A.包含价格内容的D.业主应在收到最终付款证书后56天内付款E.结清证明应在承包商提交最终报表时生效【答案】ABCD25、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时 招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有（）。 A.
35、由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】ABCD26、如果工程师发出了暂停指示，承包商在遵守该指示或在复工时 招致了费用损失和工期延误，承包商无权获得补偿的情形有（）o A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停D.承包商未能在工程暂停时，按合同规定提供相应的安全保护措施E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序【答案】A
36、BCD27、根据合同法对相关合同的规定，下列说法正确的有（）。A.建设工程合同分为工程咨询合同、勘察合同、设计合同和施工合同B.委托合同无论是否有偿，委托人都有义务预付或补偿委托事务所 必要的费用C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的 以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担D.承揽人可将对工作成果质量起关键作用的工作交由第三人完成E.承揽合同履行中，定作人享有任意解除权【答案】BC28、根据招标投标法，中标人按照约定或者经招标人同意，可以 将中标项目的（）工作分包给他人完成。A.全部B.部分关键性C.主体D.部分非关键性E.部分非主体【答案】D29、保险合同中的
37、保险人应当降低保险费的情形有（）。A.据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显 减少B.保险标的的保险价值明显减少C.投保人进行了危险减少通知D.保险合同中的受益人数量减少E.保险合同的受益人死亡【答案】AB30、风险管理内容包括（）oA.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险处置E.风险回避【答案】ABCD31、构成表见代理，一般应具备的条件包括（）。A.相对人主观上无过错B.行为人主观上有过错C.行为人的代理行为为无权代理D.表见代理的后果由“被代理人”承担E.在客观上有足以使相对人相信行为人有代理权的事实【答案】 AC32、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而
38、受到损失, 欲提起诉讼，则必须满足的条件有（）A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】AB33、投标文件出现下列情形的，评标委员会应当予以否决的有（）。A.投标文件中的总价金额与单价金额不一致B.投标文件未经投标人企业盖章C.投标报价是所有投标文件中最高的D.投标人未按要求提交投标保证金的E.联合体投标没有提交共同投标协议【答案】BD34、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有（）。A.国家间的战争B.工程所在国的内乱或内战C.承包商人员引起的骚乱、罢工D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染E.不利的气
39、候条件【答案】ABD35、在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有（）oA.产品原材料中含有毒成分B.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明C.不符合在产品包装上注明采用的产品标准D.不符合生产企业的产品标准E.与实物样品表明的质量状况不符【答案】 BC36、保险合同中的保险人应当降低保险费的情形有（）。A.据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显 减少B.保险标的的保险价值明显减少C.投保人进行了危险减少通知D.保险合同中的受益人数量减少E.保险合同的受益人死亡【答案】 AB37、设计人对所承担设计任务的设备工程，应依照合同规定配合安 装调试或者进行安装前技术交底，解
40、决装配中的有关（）问题。A.装配人员的配备B.设计C.设计变更D.其他协助E.修改预算【答案】BC38、设备工程采购的类型包括（）。A.工程项目采购B.招标采购C.设计一施工总承包采购D.货物采购E.咨询服务采购【答案】 AD39、按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜, 应具备的条件包括（）。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【答案】 AD40、采用对比分析法进行合同分析时，对比指标一般分为（）oA.时间指标B.程序指标C.定价指标D.处理事宜的原则指标E.技术指标【答案】 ABDB.符合要约规定的C.详细介绍商品的
41、D.附加了期限的【答案】B12、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企 业办理安全生产许可证延期手续的期限是（）0A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A13、根据民事诉讼法，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由（） 人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D 14、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是（）oA.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】D15、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣 工验收合格后15日内甲支付工程尾款。201
42、2年3月1日工程竣工 验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交 付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关 于延期结算利息的计付曰的确定，（）是正确的。A. 2012年3月3日B. 2012年3月16日C. 2012年3月20日D. 2012年6月10日【答案】B16、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，（）应尽快将投 标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】A17、FIDIC “新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示 的是（）OA.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】B1
43、8、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是（）oA.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B19、投标邀请书，是指招标人向（）个以上具备承担招标项目的能 力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A. 3B. 5C. 7D. 9【答案】 A20、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于费用 的解释，正确的是（）。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生（或将发生）的所有开支， 包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生（或将发生）
44、的所有开支，不包括管 理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生（或将发生）的所有开支， 包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生（或将发生）的所有开支，包括管理 费和利润【答案】 A21、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理 措施验证其准确性的责任方是（）。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C22、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设 备的质量要求，则甲方应按照（）履行。A.地方标准B.乙方企业标准C.国家标准D.甲方企业标准【答案】 C23、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事 法律行为生效要件中的（）,属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】 A24、产品质量法规定产品质量责任包括（）。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任