《工程款结算还款协议书（9篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程款结算还款协议书（9篇）.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程款结算还款协议书篇1编号：工程地点：工程项目：工程合约名称：工程合约编号：承包人：经上海锦港房地产发展有限公司(发包人)和南通幸福建设集团股份有限公司(承包人)双方核对并同意，最终结算工程款如下：(1)原合同金额： 元(2)增减金额： 元(3)结算金额： 元(4)尚余保修金金额： 元(该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还)双方同意：1本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除 年 月 日，原告经被告 介绍同意为被告 所负责的 旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前,原告通过被告杨 同被告 协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告 在 年月 日支付了
2、预付款之后,于 月 曰支付元,年 月 日支付 元 之后就拒绝再支付剩余款项。年 月 日，原告要求被告 量面积进行决算,被告 不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打no,经过民警的调解,被告 同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。被告 于当场支付医疗费 元后，于 年月 日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为 平方米,安装费为 元,医药费共计元。双方经过协商后约定剩余的欠款为 元，由被告人支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款 元。综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经 形成了雇佣关系。依据劳动法等相关法
3、律法规，原告享有法定的权利,被告 最为雇佣方,被告作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权 益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。此致市 区人民法院具状人：年 月 日工程款结算还款协议书篇5建筑工程公司（下称甲方）百货公司（下称乙方）建筑工程公司诉 百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在 区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于 年 月 日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于 年 月日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互 不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、 乙方反复协
4、商，达成协议如下：（一）甲方同意变更 区人民法院（）法经字第1 号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于 年 月 日前一次付清”的决定。（二）乙方于 年 月 日前，付款43209. 26元;于20 年 月 日付款40000元。（三）甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款 额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。（四）本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。甲方：乙方:法定代表人：法定代表人：年 月 日工程款结算还款协议书篇6甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建花园工程款人民币元以 花园 套房屋抵偿
5、。具体房号、面积、金额见附件三。二、保证条款：1 .甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出 售；2 .甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品 房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；3 .甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地 产权证；4 .甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房 屋。5 .甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的 房地产权证。三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权（包括但不限 于自用、出租、转让、抵押等）。四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂 不办理登记手续时免费
6、更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与 第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。五、物业管理费用：1 .如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际 入伙时间计交物业管理费用；2 .如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关 规定支付物业管理费用。六、税费、交易费用等。1 .甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋 手续，包括但不限于签订商品房购买合同书，开具发票，提供相关 资料，办理房地产权证及其他各项工作；2 .甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费 用。七、房屋销售1 .乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；2
7、 .自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的 房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议；3 .自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；4 .不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理 房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金， 提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕房地产权证为 止。十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权 的
8、人民法院提起诉讼。十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执 两份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）： 授权代表（签字）：年月日 年月日工程款结算还款协议书篇7甲方：乙方：经双方友好协商达成以下协议：1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款 元,现乙方申请将该笔款项转给甲方，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，证件号,若产生一切责任由方承担。2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。该笔费用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与甲方无关。甲方：年 月日乙方：年 月 H工程款结算还款协议书篇8甲方：乙方：甲
9、、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建 花园工程款人民币元以 花园 套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。二、保证条款：2 .甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品 房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；3 .甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地 产权证；4 .甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房 屋。5 .甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的 房地产权证。五、物业管理费用：1 .如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际 入伙时间计交物业管理费用；2 .如在
10、本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。六、税费、交易费用等。1 .甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋 手续，包括但不限于签订商品房购买合同书，开具发票，提供相关 资料，办理房地产权证及其他各项工作；2 .甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费 用。七、房屋销售1 .乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；2 .自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的 房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议；3 .自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；4 .不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理
11、相关手续。甲 方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预 购登记、办理房地产权证等）。八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理 房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金, 提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕房地产权证为止。十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权 的人民法院提起诉讼。十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执 两份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：年月日 年月日工程款结算还款协议书篇9甲方：乙方：甲、
12、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建 花园工程款人民币承包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以 原合同为准，除非该合同已圆满履行完毕；2双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款 （余额不足时业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不 向对方提出增减。工程费用要求；3于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩 余保修金将按原合同之相关规定发还。双方在年月日盖章签署：发包人（盖章）：承包人（盖章）：年 月日年 月 日工程款结算还款协议书篇2甲方:元以 花园 套房屋抵偿。具体房号、面积、 金额见附件
13、三。二、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂 不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与 第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。三、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月 内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；2.如在本协议书签订 后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。四、税费、交易费用等。1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋 手续，包括但不限于签订商品房购买合同书，开具发票，提供相关 资料，办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负 担办理房地产权证的税费和交易费用
14、。五、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2. 自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。 若委托甲方销售的，另行签订协议;3.自本协议签订之日起，乙方可自 行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手 续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或 无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10% 的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕房地产
15、权证为 止。八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权 的人民法院提起诉讼。九、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两 份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：授权代表（签字）:授权代表（签字）:年 月日年 月日住所地: 法定代表人：乙方：住所地：法定代表人：甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方 的工程款事项，协议一致如下：一、因履行双方于 年 月日签订、总包合同（合同编号为或者 合同暂定总价款 为元），甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发 建设的 小区 号楼的房产予以抵顶。二、乙方同意按下表所列位于 小区房产及价格抵顶工程款。三、乙方有权将
16、顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接 过户给该购房人，但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订以房抵工 程款叁方协议书，叁方协议签订后，购房人再与甲方签订商品房买 卖合同，以完成网上备案等手续。四、顶房款支付及差额处理1 .由购房人按商品房买卖合同上所列明的房款总价，直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户O2 .甲方代乙方收到房款后，应于日内将房款全额支付至本合同 乙方列明银行账户。3.商品房买卖合同上所列明的房款总价与购房人与乙方所约定 的购房金额不一致的，乙方应在收到房款后 日内与购房人结清差 额，甲方不再参与。五、购房所产生的其他税费、物业专项维修资金、物业费，由购房 人直接支付甲
17、方或者甲方指定的物业公司，甲方负责将物业专项维修资 金代缴房管局。六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票，乙方负责按顶账房 屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开 具发票的，有关税费由需甲方与购房人协商一致后方能确定。七、对于抵账房屋的隐蔽质量缺陷，购房人有权直接向甲方主张保 修等权利。八、甲方无义务配合乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。九、每套抵账房屋房产证办理完毕后，与以房抵工程款明细及价 格表中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权消灭。十、本协议一式2份，甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。十一、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。甲方（章）:
18、乙方（章）:开户银行:开户银行:账号:账号:代理人:代理人:年 月日工程款结算还款协议书篇3甲方:乙方:丙方:鉴于:1、甲方、乙方于 年 月 日签订了项目工程施工合同（以下简称 合 同），合同编号为，合同金额为元，结算额元;上述合同工程内容已 完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程款 元；乙方同意上 述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为 丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额
19、及方式：1、乙方同意甲方以位于房屋抵付甲方所欠工程款万元；2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与商品房预售 合同中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有 权证书使用。二、房屋有关状况：1、该商品房建筑面积暂定为*平方米，单价*元平方米，房屋总额 暂定为*元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的 单价签订商品房预售合同；该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签 订的抵房协议为准。2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足
20、的面积按本合同约定的单价，多退少补。三、合同工程结算、付款约定：1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项， 三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支 付给甲方。2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在 签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。四、甲方的协助1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在商品房预售 合同中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。2、甲方在*年*月*日与丙方签订商品房预售合同及交付房 屋的钥匙。五、承诺丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向 甲方提出退房、换房等赔偿要求。六、丙方签订此合同时，不
21、再享有甲方为其他购房者提供的任何优 惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积 出现误差产生的房款多退少补时，三方同意为简化付款程序，由甲方和 丙方按照最终测绘面积进行结算。七、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交 付给乙方，甲乙双方抵付行为完成；八、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有 同等法律效力。九、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决，若协商不 成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份，甲乙丙方各执两份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：丙方：证件号码：住址：年 月曰工程款结算还款协议书篇4原告：,性另U：月 日生，族，住址:, 年,电话：被告：，t生另U ：月 日生，族，住址:, 年电话：被告:，性另U：月 日生，族，住址:,年电话：诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计) L o2、本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告委托被告为其寻找进行石膏墙安装的人员o