《2023年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案一、单项选择题1、固定资产投资包括UoA.建筑费+安装费+预备费B.建筑费+安装费+建设其他费C.建安费+建设其他费+预备费D.工程费用+建设其他费+预备费+建设期利息【答案】D【解析】参教材Pio固定资产投资包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程费用、 工程建设其他费和预备费。工程费用包括建筑安装工程费用，设备及工器具购置费。2、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造本钱及包装费用20万元，外购配套件费 为3万元，利润率为10%,增值税率为13%,则利润为U万元。A. 2. 00B. 2. 26C. 2. 30D. 2. 60【答案
2、】A【解析】参教材P5。20*10%=2万元3、某工程CIF价为1800万元，关税税率为20%,消费税税率为10%,增值税税率为16%, 求增值税额为多少A. 363.21B. 541.2C. 268. 227、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的构造类型是）。A.木构造B.砌体构造C.钢构造D.钢筋混凝土构造【答案】C【解析】参教材P149o建筑构造的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于五层 以下的建筑物一般选用砌体构造；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土构造；对于多层房 屋或大跨度建筑，选用钢构造明显优于钢筋混凝土构造；对于高层或者超高层建筑，框架构造 和剪力墙构造比较经济。
3、由于各种建筑体系的构造各有利弊，在选用构造类型时应结合实际， 因地制宜，就地取材，承受经济合理的构造形式。28、关于工程造价指标，以下说法正确的选项是）。A.依据工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，局部数据可通过理论推想获得C.造价指标可分行业、分专业进展测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应承受加权平均的方法【答案】D29、承受概算定额法编制设计概算的主要工作有：确定各分局部项工程费，列出分局部项工 程工程名称并计算工程量；搜集根底资料；确定各分局部项工程费，；编制概算编制 说明；计算措施工程费；列出分局部项工程工程名
4、称并计算工程量以下工作排序正确的 选项是）。A.B.C.D.【答案】A【解析】参P156o概算定额法编制设计概算的步骤：搜集根底资料；列出分局部项工 程工程名称并计算工程量；确定各分局部项工程费；计算措施工程费；汇总单位工程 概算造价；编写概算编制说明。30、某地建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/itf,该工程根底为混凝土 构造，而概算指标对应的根底为毛石混凝土构造，该工程与概算指标每100 nf建面中分摊的根 底工程量均为15 m2,同期毛石混凝土根底综合单价为580元/m3,混凝土根底综合单价为 640则经构造差异修正后的概算指标为U元/nf。A. 891B. 909C.
5、 906D. 993【答案】B【解析】参教材P159o经构造差异修正后的概算指标=900-580X15/100+640X15/100=909 元/m231、某施工机械选购原值为5万元，寿命期内检修次数为3次，检修间隔台班为400台班, 机械的残值率为5%,则该台施工机械的台班折旧费为。A. 29. 69B. 31.25C. 39. 58D. 41.67【答案】A32、以下费用中，计入技术效劳费中勘察设计费的是UoA.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革争论试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】D【解析】参教材P27。设计费是指设计人依据发包人的托付，供给编制建设工程初步设计文 件、施
6、工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等效劳所收取的费用。33、关于分局部项工程工程清单中工程编码的编制，以下说法正确的选项是Uo A.其次级编码为分部工程挨次码B.第五级编码为分项工程工程名称挨次码C.同一标段内多个单位工程中工程特征完全一样的分项工程，可承受一样编码D.补充工程应承受6位编码工程【答案】D34、以下费用中，属于根本预备费支出范围的是)。A.超规超限设备运输增加费B.人工、材料、施工机具的价差费C.建设期内利率调整增加费D.未明确工程的预备金【答案】A35、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，以下说法正确的选项是()。A.包含在用地与工程预备费中B.包括界
7、区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括工程配套建设的产权不归本单位的专用铁路、大路建设费【答案】C【解析】参教材P26o市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、 人防等配套设施。36、关于最高指标限价的编制，以下说法正确的选项是（A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是一样的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D【解析】参教材P190o国有资金投资的建设工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有 资金投资的建设工程招标的，可以设有最高投标限
8、价或者招标标底。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。37、以下费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（）。A.现场配备的医疗保健器材费B.塔吊及外用电梯安全防护措施费C.临时文化福利用房费D.建工程的场地预备费【答案】C38、投标人在进展建设工程投标报价时，以下事项应重点关注的是UoA.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务力气C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A【解析】参教材P196。投标报价前期工作包括：争论招标文件，调查施工现场（含市政给 水及污水、雨水排放管线位置、高程、管径、压力、废水、污水处理方式等）。39、依据我
9、国现行建设工程总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D40、建设工程评标过程中遇以下情形，评标委员会可直接拒绝投标文件的是）。A.投标文件中的大、小写金额不全都B.未按施工组织设计方案进展报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中承受了不平衡报价【答案】C41、依据现行标准设计施工总承包招标文件，关于“合同价格”和“签约合同价”以下说 法正确的选项是（）。A.合同价格是指签约合同价B.签约合同价中包括了专业工程暂估
10、价C.合同价格不包括按合同商定进展的变更价款D.签约合同价一般高于中标价【答案】B42、EPC总承包模式中承包人应担当的工作（）。A.设计、选购、施工、试运行B.工程决策、设计、施工C.工程决策、选购、施工D.可行性争论、选购、施工【答案】A【解析】参教材P221。EPC总承包即工程总承包人依据合同商定，担当工程工程的设计、选 购、施工、试运行效劳等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。43、2023年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7. 31亿元。其中：矿山工程造价为7800 万元，定额编制期同类工程的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数 为1.20,则
11、该矿山工程的造价指数是（）。A. 1. 30B. 0. 77C. 0. 92D. 1. 56【答案】A44、以下费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额【答案】D【解析】参教材P234O其他费用包括分包费、暂定金额、上级单位治理费、利润及风险费 用。45、依据现行建设工程工程量清单计价标准，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工 合同签订前的第0天作为基准日。A. 28B. 30C. 35D. 42【答案】A【解析】参教材P236o对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标 文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标
12、的建设工程，一般以建设工程施 工合同签订前的第28天作为基准日。46、以下关于变更引起的措施工程费用的变化，处理原则正确的选项是A.安全文明施工费用不予调整B.总价计算的措施工程费用据实调整，不考虑投标人的优待C.单价计算的措施工程费用调整以实际发生变化的数量为准D.待更【答案】A47、关于建设工程招标工程量清单的编制，以下说法正确的选项是()。A.总承包效劳费应计列在暂列金额项下B.分局部项工程工程清单中所列工程最应按专业工程量计算标准规定的工程计算规章计算C.措施工程清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算标准中没有列项的分局部项工程，不得编制补充工程【答案】B48、建设工程施工
13、图预算的三级预算编制形式由组成。A.单位工程预算、单项工程综合预算、建设工程总预算B.静态投资、动态投资、流淌资金C.建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费D.单项工程综合预算、建设期利息、建设工程总预算【答案】A【解析】参教材P168o施工图预算的三级预算编制形式由建设工程总预算、单项工程综合 预算、单位工程预算组成。49、关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，以下说法正确的选项是A.假设工程建设其他费已发生，则发生局部按合理发生金额计列B.假设工程建设其他费已发生，则发生局部按本阶段的计费标准计列C.无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列D.无论工程建设其他费
14、是否发生，均按原批复概算的计费标准计列【答案】A50、施工合同履行期间消灭现场签证大事时，现场签证应由提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D【解析】参教材P253O承包人应发包人要求完成合同以外的零星工程、非承包人责任大事 等工作的，发包人应准时以书面形式向承包人发出指令，供给所需的相关资料；承包人在收到指 令后，应准时向发包人提消灭场签证要求。51、发生以下工程事项口寸，发包人应予计量的是A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不行抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】C【解析】参教材P255o工
15、程计量的原则包括以下三个方面：1不符合合同文件要求的工 程不予计量。即工程必需满足设计图纸、技术标准等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有 关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程治理上的要求。按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单 位受合同文件所约束，其中工程量清单说明）、技术标准、合同条款均会从不同角度、不 同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且确定要结合起来使用。因承包人缘由造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。52、某工程合同总额为20230万元，其中主要材料占比40%,合同中商定的工
16、程预付款项总 额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为U万元。A.6000B. 8000C.12023D.14000【答案】D【解析】参教材P256。T=P-M/N=20230-2400/40%=14000 万元53、对于国有资金投资的建设工程，受发包人托付对竣工结算文件进展审核的单位是A.工程造价询问机构B.工程设计单位C.工程造价治理机构D.工程监理单位【答案】A【解析】参教材P259。竣工结算文件审核的托付。国有资金投资建设工程的发包人，应当 托付具有相应资质的工程造价询问机构对竣工结算文件进展审核。54、因承包人缘由解除合同的，承包人有权要求发包人支付）。A.承包人员遣送
17、费B.临时工程撤除费C.施工设备运离现场费D.已完措施工程费【答案】D【解析】参教材P26E承包人员遣送费、临时工程撤除费、施工设备运离现场费均属于因 不行抗力解除合同时，发包人应向承包人支付的金额。55、承包人按合同承受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求U颁发前发生的工 程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A【解析】参教材P263O承包人按合同商定承受了竣工结算支付证书的，应被认为已无权再 提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。56、依据建设工程造价鉴定标准(GB/T51262-2023),关于鉴定期限的起算，以下
18、说法正 确的选项是()。A.从鉴定机构函回复托付人接手托付之日起算B.从鉴定机构函回复托付人接手托付之日的次日计算C.从鉴定人接收托付人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收托付人移交证据材料之日的次日起算【答案】D【解析】参教材P27E鉴定期限从鉴定人接收托付人依据规定移交证据材料之日起的次日 起算。D. 384. 00【答案】D【解析】参教材P7。关税=1800*20%=360 万元;消费税二(1800+360) / (1-10%) *10%=240 万元；增值税二(1800+360+240) *16%=384 万元4、以下安全文明施工费用中，属于临时设施费的是A.现场生活卫生设施费用B.建
19、筑物内临时便溺设施费用C.临时文化福利用房费D.工程防暑降温费用【答案】C【解析】参教材P15。选项A属于文明施工费；选项D属于企业治理费。5、依据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】C【解析】参教材P20。单项工程开办费一般包括：施工用电、用水、机具费、清理费、周转 材料费摊销费、临时设施摊销费、驻工地工程师的办公费，现场试验费，其他开办费。6、关于施工总承包建设工程投标文件的内容，以下说法正确的选项是A.不包括施工组织设计B.赢供给投标人的法定代表人身份证明或付有法定代表人身份证明的授权托付书C.应包括深化设
20、计图纸57、依据现行标准设计施工总承包招标文件，选用暂估价（A）条款时，假设发包人在价 格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必需招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计 入合同价款，履行该确认职能的应是NoA.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供给商【答案】B【解析】参教材P275。暂估价（A）条款。发包人在价格清单中给定暂估价的专业效劳、材 料、工程设备和专业工程属于依法必需招标的范围并到达规定的规模标准的，由发包人和承包人 以招标的方式选择供给商或分包人。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的 税金等其他费用列入合同价格。发包人在价格清单中给定暂估价的专业效劳、材料和工程设
21、备不属于依法必需招标的范围或未 到达规定的规模标准的，应由承包人按合同商定供给。经监理人确认的专业效劳、材料、工 程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价 格。58、依据2023版FIDIC施工合同条件，关于国际工程工程变更与合同价款调整，以下说 法正确的选项是（）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不管何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的状况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主担当【答案】B【解析】参教材P282o选项A错误，当某项工作的工程量变化同时满足以下
22、条件时，对该 项工作的估价应当适用的费率或价格：该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的10%以上；该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标金额的0.01%；工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过1%;该项工作不是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率工程”。选项B正确，工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更。不管何种变更，都必需 由工程师发出变更指令。选项D错误，假设工程师未批准承包商的建议书，不管其是否提出 意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付。59、依据根本建设工程建设本钱
23、治理规定，建设工程的建设本钱包括)。A.为工程配套的专用送变电站投资B.非经营性工程转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.工程建设治理费【答案】D【解析】参教材P293o建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其 他投资支出构成建设工程的建设本钱。D选项，工程建设治理费属于待摊投资支出。60、某建设工程由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2023 万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2023万元，安装工程费1000万元，需 安装设备费用1200万元；该建设工程的土地征用费2023万元，则A车间应分摊的土地征用 费是U万元。A. 15
24、00. 00B. 1454. 55C. 1424. 66D. 1090.91【答案】A【解析】参教材P308。6000/ (6000+2023) *2023=1500 万元61、关于其他工程清单与计价表的编制，以下说法正确的有UoA.材料暂估单价进入清单工程综合单价，不汇总到其他工程清单计价表总额B.暂列金额归招标人全部，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分局部项工程综合单价的构成保持全都D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包效劳费的内容和金额应由投标人填写【答案】AC62、以下费用中，属于建筑安装工程费用企业治理费的有（）。A.施工机械保险费B.劳动保
25、险费C.工伤保险费D.财产保险费E.工程保险费【答案】BD【解析】参PH-12O企业治理费包括：治理人员工资，办公费，差旅交通费，固定资产使用 费，工具用具使用费，劳动保险和职工福利费，劳动保护费，检验试验费，工会经费，职工 教育经费，财产保险费，财务费，税金和其他。63、以下费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程预备费的有）。A.建设场地大型土石方工程费B. 土地使用费和补偿费C.场地预备费D.建设单位临时设旅费E.施工单位平坦场地费【答案】BCD【解析】参P23。用地与工程预备费包括：土地使用费和补偿费(征地补偿费，拆迁补偿费 用，出让金、土地转让金)；场地预备费和临时设施费。64、关
26、于设备购置费中的设备原价，以下说法正确的有NoA.包含随设备同时订购的首套备品备件费B.包括施工现场自制设备的制造费C.包括到达固定资产标准的办公家具购置费D.包括进口设备从来源地到买方边疆的运输费E.包括设备选购、保管人员的工资费【答案】AD65、依据现行建设工程工程量清单计价标准，关于工程量清单的特点和应用，以下说法正 确的有UoA.分为招标工程量清单和已标价工程量清单B.以单位(项)工程为单位编制C.是招标文件的组成局部D.是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额E,仅用于最高投标限价和投标报价的编制【答案】ABC66、关于人工定额消耗量确实定，以下算式正确的有A.工序作业时间二根本工
27、作时间X 1+关心工作时间古比(%)B.工序作业时间二根本工作时间+关心工作时间+不行避开中断时间C.标准时间二预备与完毕时间+不行避开中断时间+休息时间D.定额时间二根本工作时间/(I-关心工作时间占比(%)E.定额时间二(根本工作时间+关心工作时间)/(1-标准时间占比(%)【答案】CE67、以下材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有UoA.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.出工地料库后的搬运损耗D.材料加工损耗E.材料施工损耗【答案】AB【解析】参教材P69。材料单价=（材料原价+运杂费）X （1 +运输损耗率）X （1+选购 及保管费率）；运输损消耗是指在材料的运输过程中应考
28、虑确定的场外运输损消耗用。选购 及保管费是指为组织选购、供给和保管材料过程中所需要的各项费用，包括选购费、仓储费、工地 保管费和仓储损消耗。68、关于投资估算指标，以下说法正确的有（）。A.以独立的建设工程、单项工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C. 一般分为建设工程综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产力气投资表示E.建设工程综合指标表示的建设工程的静态投资指标【答案】AC【解析】参教材P93。投资估算指标以独立的建设工程、单项工程或单位工程为对象；单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区分不同构造形式以“元/nf”表示；道路区分不 同
29、构造层、面层以“元/nf”表示；水塔区分不同构造层、容积以“元/座”表示；管道区分 不同材质、管径以“元/ni”表示。建设工程综合指标是指按规定应列入建设工程总投资的从立项筹建开头至竣工验收交付使 用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。69、依据用途的不同，建设工程造价指标可分为（）。A.工料价格指标B.工程计价指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】CE【解析】参教材P106o依据用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程 量指标、工料指标及消耗量指标。70、在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，以下说法正确的有
30、A.流通空间越大，工业建筑物越经济B.建筑层高越高，工程造价越高C.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低D.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低E.住宅层数越多，单位面积造价越低【答案】CD【解析】参教材P149。在满足建筑物使用要求的前提下，应将流通空间削减到最小，这是 建筑物经济平面布置的主要目标之一。在建筑面积不变的状况下，建筑层高的增加会引起各项 费用的增加。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面枳造价越低。由于除屋架外, 具他构造架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房，当跨度不变时, 中跨数目越多越经济，这是由于柱子和
31、根底分摊在单位面积上的造价削减。假设增 加一个楼层 不彩响建筑物的构造形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过确定层数时， 构造形式就要转变，单位造价通常会增加。建筑物越高，电梯及楼梯的造价将有提高的趋势， 建筑物的修理费用也将增加，但是采暖费用有可能下降。二、多项选择题71、关于施工图预算的编制，以下说法正确的有）。A.施工图总预算应把握在已批准的设计总概算范围内B.施工图预算承受的价格水平应与设计概算编制时期的保持全都C.只有一个单项工程的建设工程应承受三级预算编制形式D.单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成E.施工图预算编制时己发生的工程建设其他费按合理
32、发生金额列计【答案】ADE【解析】参教材P167o施工图总预算应把握在已批准的设计总概算投资范围以内。坚持结 合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则。单项工程综合预算造价由组成该单项 工程的各个单位工程预算造价汇总而成。以建设工程施工图预算编制时为界限，假设上述费用 已经发生，按合理发生金额列计，假设还未发生，依据原概算内容和本阶段的计费原则计算列入。72、以下费用，属于建设工程招标工程量清单中其他措施工程清单编制内容的有1）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包效劳费E.措施费【答案】ABCD【解析】参教材P48。其他工程清单包括暂列金额，暂估价，计日工，总承包效劳费。73
33、、投标人在确定综合单价时需要留意的事项有NoA.清单工程特征描述B.活单工程的编码挨次C.材料暂估价的处理D.材料、设备市场价格的变化风险E.税金、规费的变化风险【答案】ACD【解析】参教材P201o工程特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依 据招标文件中清单工程的特征描述确定综合单价。材料、工程设备暂估价的处理。对于主要由 市场价格波动导致的价格风险，承包人不担当税金、规费的变化风险。74、关于招标人与中标人合同的签订，以下说法正确的有（）。A.双方依据招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标
34、下浮3%后签订施工合同D.中标人无正值理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在于中标人签订合同后5日内，向全部投标人退还投标保证金【答案】ABD【解析】参教材P220o招标人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合 同；招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，依据招标 文件和中标人的投标文件订立书面合同；发出中标通知书后，招标人无正值理由拒签合同的， 招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。招标人最迟应当在 与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。75、相据建设工程施
35、工合同（示范文本（GF-2023-0201）,以下变化应纳入工程变更范 围的有（）。A.转变墙体厚度B.工程设备价格上涨C.转由他人实施土石方工程D.提高地基沉降把握标准E.增加排水沟长度【答案】ADE【解析】参P237。相据建设工程施工合同（示范文本）工程变更的范围和内容包括：1）增加或削减合同中任何工作，或追加额外的工作；2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；3）转变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4）转变工程的基线、标高、位置和尺寸；5）转变工程的时间安排或实施挨次。76、关于承包人缘由导致的工期延误期间合同价款的调整，以下说法正确的有（）。A.国家政策变化引起工程造价增
36、加的应调增合同价款B.国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款C.使用价风格整公式调价时，以打算进度日期指数为现行价格指数D.使用价风格整公式调价时，以实际进度日期指数为现行价格指数E.使用价风格整公式调价时，以打算进度日期与实际进度日期两个指数中转低者作为调价指数【答案】BE【解析】参P237。假设由于承包人的缘由导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行 政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整； 造成合同价款削减的，合同价款予以调整。参P242。由于承包人缘由导致工期延误的，则对 打算进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价风格整公式时
37、，应承受打算进度日 期（或竣工日期）与实际进度日期或竣工日期）的两个价格指数种较低者作为现行价格指 数。77、发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以1）。A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价获得优先受偿权【答案】ABE【解析】参教材P26K发包人未依据规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催揭露包人 支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的 竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该 工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工
38、程折价或拍卖的价款优 先受偿。78、为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必需包括的内容有A.恳求仲裁的意思表达B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】ABD【解析】参教材P265。仲裁协议的内容应当包括：1）恳求仲裁的意思表达；2）仲裁事项； 3）选定仲裁委员会。79、依据现行标准设计施工总承包招标文件工程总承包工程合同中的暂列金额可用于支付签 订合同时A.不行预见的变更费用B.不行预见的变更施工费用C.必定发生，但临时无法确定价格的专业工程费用D.必定发生，但临时无法确定价格的工程设备购置费用E.以计日工方式的工程变更费用【答案】BE【解
39、析】参教材P276。暂列金额是指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或D.不包括拟分包工程状况表【答案】B7、关于建设工程投标报价的编制，以下说法正确的选项是()。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应认真争论招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地状况D.不必关注工程所在地气象资料【答案】B8、某建工程建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2023万元和3000万元，贷款 年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为UoA. 455B. 460C. 720D. 830【答案】B【解析】建设期第一年利息=2023*10%/2=100万建设期其次年利息=3
40、000 X 10/2+ (2023+100) X10%=360万整个建设期贷款利息=100+360=460万元9、关于建设工程工程量清单的编制，以下说法正确的选项是UoA.招标文件必需由专业询问机构编制，由招标人公布B.材料的品牌档次应在设计文件中表达，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业治理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】C不行预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、效劳等的金额，包括以计日工方式支 付的金额。80、依据现行财务制度和企业会计准则，增固定资产价值的内容包括1）。A.专有技术B.建设单位治理费C. 土地征用费D.银行存款
41、E.建筑工程设计费【答案】BCE【解析】参教材P308o一般状况下，建设单位治理费按建筑工程、安装工程、需安装设备 价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘查和建筑工程设计等费用则按建筑工程造价比例 分摊，生产工艺流程设计费按安装工程造价比例分摊。10、以下工程量清单正确的选项是（）。A. X分局部项工程量X工料单价B. X措施工程工程量X措施工程工料单价C.其他工程二暂列金额+暂估价+计日工+总承包效劳费D.单项工程费二分局部项工程费+措施工程费+其他工程+税金【答案】C【解析】参教材P39。分局部项工程费二 （分局部项工程量又相应分局部项工程综合单价）; 措施工程费二X各措施工程费；其他
42、工程费二暂列金额+暂估价+计日工+总承包效劳费；单位 工程造价二分局部项工程费+措施工程费+其他工程费+规费+税金；单项工程造价二X单位工程 造价。11、以下定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】参教材P41。施工定额反映平均先进水平；预算定额，概算定额，概算指标，投资 估算指标均反映平均水平。12、以下计入总价措施工程表的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】C【解析】参教材P47。措施工程费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如 安全文明施工费，夜间施工，
43、非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和 建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施工程则是可以计算工程量 的工 程，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出 场及安拆，施工排水、降水等，这类措施工程依据分局部项工程工程清单的方式承受综合单价计 价，更有利于措施费确实定和调整。13、编制工程量清单消灭计算标准附录中未包括的清单工程时，编制人应作补充，以下关于编 制补充工程的说法中正确的选项是）。A.第三级工程编码对应的是分项工程B.计价标准中就某一清单工程给出两个及以上计量单位时应选择最便利计算的单位C.同一标段的工程量清单中含
44、有多个工程特征一样的单位工程时，可承受一样的工程编码D.补充工程编码由6位编码【答案】D【解析】参教材P46。补充工程的编码应按工程量计算标准的规定确定。具体做法如下：补 充工程的编码由工程量计算标准的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起挨次编制， 不得重码。14、编制工程量清单时，以下费用属于总承包效劳费考虑范围的是A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行选购工程设备的保护费C.总包人施工现场的治理费D.竣工决算文件的编制费【答案】C【解析】参教材P51。总承包效劳费是指总承包人为协作协调发包人进展的专业工程发包， 对发包人自行选购的材料、供设备等进展保管以及施工现场治理、竣工资料
45、汇总等效劳所需的 费用。15、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是UoA.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】B【解析】参教材P56o必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不行避开的中断时间。16、用干混地面砂浆DSM20贴600*600mm石材楼面，灰缝为2mm,石材损耗为2%,则每100m2 石材楼面中石材的消耗量为U块。A. 281.46B. 281.57C. 283. 33D. 283. 45【答案】A【解析】参教材P65。每100m2石材净用量=100/ (0. 6+0. 002)-2二275.94块
46、每100m2石材 净损耗=275.94*1+2%)=281. 46 块17、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、 空转时间分别为10min 15min 8min 12min,机械时间利用系数为0. 75,则该机械运输 10km的台班产量定额为()10m3/台班。A. 8B. 10.91C. 12D. 16. 36【答案】C【解析】参教材P79。1次循环需要的时间：10+15+8+12=45min=0.75h;机械纯工作lh循环 次数：1/0.75=1.33次/台时。机械台班生产率：1. 33*15*0. 75*8=119. 7m3/台班18、承受“一票制”、”两票制支付方式选购材料的，在进展增值税进项税抵扣的，正确的做法是UoA. 一票制下，材料价款按货物销售额适用税率扣除，运