《零星建设工程施工合同范本人力资源劳动合同_人力资源-商业合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零星建设工程施工合同范本人力资源劳动合同_人力资源-商业合同.pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、零星建设工程施工合同范本 发包人(甲方):_ 承包人(乙方):_ 按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就_工程有关事项协商一致,订立本合同。第一条 工程概况 1.1 工程名称:_ 1.2 工程地点:_ 1.3 承包范围:_(群体工程应附工程项目一览表见附件)1.4 承包方式:_ 1.5 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。1.6 工程质量:_ 1.7 合同价款(人民币大写):_。本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。第二条 甲方工作 2.1 开工前 天,向乙方提供经确认施工图纸或作法说明 份,并向乙方
2、进行现场交底。清除影响施工障碍物。向乙方提供施工所需水、(来自:)电、气及电讯等条件,办理施工所涉及各种申请、批件等手续。2.2 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。零星建设工程施工合同范本 2.4 协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。2.7_。第三条
3、乙方工作 3.1 参加甲方组织施工图纸或作法说明现场交底,需要乙方二次设计工程,由乙方提供经甲方确认施工图纸和作法说明 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾
4、消纳等工作,处理好由于施工带来扰民问题及周围单位(住户)关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。3.7_。第四条 关于工期约定 4.1 甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,如果乙方能够做到,不应拒绝。4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。循平等互利自愿和诚信原则双方就工程有关事项协商一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围群体工程应附工程项目一览表见附件承包方式工期本工程
5、自年月日开工于年月日竣工工程质量合同价款人民币大写本价或作法说明份并向乙方行现场交底清除影响施工障碍物向乙方提供施工所需水来自电气及电讯等条件办理施工所涉及各种申请批件等手续指派为甲方驻工地代表负责合同履行对工程质量度行监督检查办理验收变更登记手续和其他事设工程施工合同范本协助乙方保障周围建筑物及装修设备管线古树名木绿地等不受损坏如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到有关部门办理相应审批手续协调有关部门做好现场保卫消防垃圾处理等工作第三条乙方工作参加零星建设工程施工合同范本 4.4 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工 24 小时以上(一周内累计计算),工
6、期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收约定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订与本工程项目有关施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到本合同约定质量标准,达不到约定标准,乙方应承担违约责任。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。5.4 由于甲方提供材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5
7、.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方看管费用和相关费用。第六条 工程价款支付 6.1 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款。序号 付款次序 付款金额 占合同价款 百分比 付款时间或付款条件 说明:若第一次付款为定金或预付款,应在付款时间或付款条件栏中注明 6.2 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议,视
8、为同意。第七条 关于材料供应约定 循平等互利自愿和诚信原则双方就工程有关事项协商一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围群体工程应附工程项目一览表见附件承包方式工期本工程自年月日开工于年月日竣工工程质量合同价款人民币大写本价或作法说明份并向乙方行现场交底清除影响施工障碍物向乙方提供施工所需水来自电气及电讯等条件办理施工所涉及各种申请批件等手续指派为甲方驻工地代表负责合同履行对工程质量度行监督检查办理验收变更登记手续和其他事设工程施工合同范本协助乙方保障周围建筑物及装修设备管线古树名木绿地等不受损坏如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到有关部门办理相应审批手续协调有关部门做好现场
9、保卫消防垃圾处理等工作第三条乙方工作参加零星建设工程施工合同范本 7.1 本工程甲方负责采购供应或由甲方指定材料、设备(见附表件二甲供材料设备一览表和附件三 甲控材料设备一览表),(来自:)应为符合设计要求合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方采购材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成损失由乙方负责
10、。第八条 有关安全生产和防火约定 8.1 甲方或乙方提供施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范,否则,由此导致有关部门不批准、不验收或造成安全事故,由责任方承担。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关法规、规范。8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发一切经济损失和法律后果。第九条 奖励和违约责任 9.1 甲方不按本合同约定时间支付工程款,每逾期一天,按应付工程款总额千分之三向乙方支付违约金。9.2 由于乙方原因,逾期竣工,
11、每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。9.3 工程质量达不到本合同约定质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误工期不予顺延,乙方承担 9.1 条逾期交工责任。9.4 乙方应妥善保护甲方提供设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害,否则应循平等互利自愿和诚信原则双方就工程有关事项协商一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围群体工程应附工程项目一览表见附件承包方式工期本工程自年月日开工于年月日竣工工程质量合同价款人民币大写本价或作法说明份并向乙方行现场交底清除影响施工障碍物向乙方提供施工所需水来自电气及电
12、讯等条件办理施工所涉及各种申请批件等手续指派为甲方驻工地代表负责合同履行对工程质量度行监督检查办理验收变更登记手续和其他事设工程施工合同范本协助乙方保障周围建筑物及装修设备管线古树名木绿地等不受损坏如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到有关部门办理相应审批手续协调有关部门做好现场保卫消防垃圾处理等工作第三条乙方工作参加零星建设工程施工合同范本 照价赔偿。9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.7
13、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。第十条 争议处理 10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。第十一条 其他约定 _。第十二条 附则 12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。12.3 本合同履行完成后自动终止。12.4 附件(1)工程项目一
14、览表(2)甲供材料设备一览表(3)甲控材料设备一览表(4)施工图纸或作法说明 循平等互利自愿和诚信原则双方就工程有关事项协商一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围群体工程应附工程项目一览表见附件承包方式工期本工程自年月日开工于年月日竣工工程质量合同价款人民币大写本价或作法说明份并向乙方行现场交底清除影响施工障碍物向乙方提供施工所需水来自电气及电讯等条件办理施工所涉及各种申请批件等手续指派为甲方驻工地代表负责合同履行对工程质量度行监督检查办理验收变更登记手续和其他事设工程施工合同范本协助乙方保障周围建筑物及装修设备管线古树名木绿地等不受损坏如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到
15、有关部门办理相应审批手续协调有关部门做好现场保卫消防垃圾处理等工作第三条乙方工作参加零星建设工程施工合同范本(5)会议纪要(6)设计变更(7)工程预算书(8)其他 甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:代理人:代理人:单位地址:单位地址:电话:电话:传真:传真:邮编:邮编:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:帐号:年 月 日 年 月 日 附件一:工程项目一览表(略)/P 循平等互利自愿和诚信原则双方就工程有关事项协商一致订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围群体工程应附工程项目一览表见附件承包方式工期本工程自年月日开工于年月日竣工工程质量合同价款人民币大写本价或作法说明份并向乙方行现场交底清除影响施工障碍物向乙方提供施工所需水来自电气及电讯等条件办理施工所涉及各种申请批件等手续指派为甲方驻工地代表负责合同履行对工程质量度行监督检查办理验收变更登记手续和其他事设工程施工合同范本协助乙方保障周围建筑物及装修设备管线古树名木绿地等不受损坏如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线负责到有关部门办理相应审批手续协调有关部门做好现场保卫消防垃圾处理等工作第三条乙方工作参加