《项目工程承包框架合作协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目工程承包框架合作协议.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中正通宽带网络工程承包框架合作协议甲方：乙方：签订时间：甲乙双方经友好协商，在平等、自愿、诚实、信任、互利的基础上，根据 中华人民共和国有关法律，就乙方承接中正通宽带网络工程之事宜签订框架协 议如下：第一条工程概况1、 工程范围：AAA宽带用户驻地网布线、机房、引接、传输互联等 工程的建设。2、 工程地点：根据AAA宽带网络单项工程合同（以下简称单 项合同）确定。3、 工程量：以项目的验收结算所核定的工程量为准。4、 工程内容：网络布线系统实施和配合网络系统安装调试、机房的装修及安装、互联线路的建设、其它的相关授权建设的工程项目建设，内 容包括：方案设计、施工图设计、提货保管、系统安装、端接、
2、标记、测试、 干线工程、社区互连工程、竣工资料的编制与申报、网络设备安装调试的配 合、工程质保维护服务等。5、 工期：具体项目的施工工期以项目审定批复的时间为准。（3） 因乙方原因拖延工期达40天以上；（4） 乙方不符合甲方工程施工要求；（5） 乙方因泄露甲方商业秘密而给甲方造成严重损失的；（6） 乙方未能履行一年的工程质量维护保养义务；乙方转包其承接的中正通宽带网络工程的。第十二条责任免除1、如乙方延误工期是因甲方未能及时提供工程所需布线材料所致，乙方可免除责任。2、如乙方延误工期或存在工程质量问题是因人力不可抗拒因素所致（例如：地震、水灾、火灾、台风、爆炸等），乙方可免除责任。第十三条争议
3、的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商不成的，应向甲 方所在地人民法院提起诉讼。第十四条本协议附件附件一：AAA宽带工程施工常用材料损耗规定；附件二：乙方营业执照复印件；附件三：乙方税务登记正副本复印件；附件四：乙方法人代表身份证明；附件五：乙方认证工程师和现场工程技术人员名单和简历；附件六：乙方项目经理授权书;10附件七：综合布线系统资质证书（含设计、施工和调试）；附件八：乙方已运行或完工的网络布线工程项目证明（工程合同书、工程 验收合格证书等相关资料）；附件九：甲方通知下发的有关工程管理办法及施工规范等。注：所有复印件须加盖红章。第十五条其它1、本协议是甲乙双方就乙方承接
4、中正通宽带网络工程项目的有关事项 所签订的框架性协议。具体工程由双方另行签订单项合同，作为本协议 的补充和完善。2、本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。3、本协议有效期为一年，自本协议生效之日起算。本协议期满，经双 方协商可续约。本协议一式肆份，双方各持两份。乙方：（盖章）法定代表人：授权代表人：（签字）地址：电话：传真：签署日期：年 月甲方：AAAAAAAAAA有限公司（盖章）法定代表人：授权代表人：（签字）地址：电话：传真：签署日期：年 月 日1112合同风险主要包括哪几类风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风 险。合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括
5、，合同价格、结算方式、 合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类 型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、 资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其 是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单 位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。 该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形 式。合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及 取费、结算总价降点率、结算件审核时间
6、、结算件审核程序、结算件审减额扣 款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注 意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在 项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审， 人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日 期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧 状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素13 影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。 所以签
7、合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一 旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装 的交接时间，施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等， 以上因素是影响合同工期的主要因素。工程款支付条款中的风险。工程款的支 付按时间划分大致可分为四个阶段，即预付款、工程进度款、最终付款和质量 保修金。当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题，垫资、带资施工的 现象仍然十分普遍，这些都给施工企业的良性发展带来困难，同时对正常工期 也受到影响，也是施工单位拖欠工资的主要原因。许多工程合同对这部分条款 不甚明确，尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不
8、完整、不严密，不公平， 给施工企业造成经济纠纷和经济损失。工程变更风险。由于工程项目的复杂性 和工程项目施工的长期性，合同执行过程中经常涉及工程变更问题。如果承包 商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议，经业主工程师 同意，可以变更。但如未经工程部同意，擅自变更，即使是合理的，承包商也 要对此赔偿损失，并且不顺延工期。在变更程序上的疏忽，容易导致业主的反 索赔。合同履约风险。合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险，由于施工 合同管理贯穿于项目管理的各个环节，因而履行施工合同必然涉及项目各项管 理工作。施工合同一旦生效，项目的各个部门都要按照各自的职权，按施工合 同规定行使权利
9、履行义务，保证施工合同的圆满实现。合同履约风险主要包括: 安全、质量、进度管理风险。安全风险主要包括违章罚款，重大安全事故的发 生，为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加I。质量风险 主要包括执行规范标准，提高产品质量的投入，或重大质量事故造成的损失。 进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。过程资料的确认与积累。施工单 位对现场隐蔽工程，过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格，并及时得 到监理、业主的确认。索赔文件的上报与确认。施工单位对于与合同约定或报 价不一致的事件要及时上报索赔文件，并在规定时间内得到监理、业主的确认。 合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和
10、合同履约风险的重要环14 节，对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果，所以施工单位应加强 合同风险防范措施，合同风险管理主要涉及以下环节。投标报价阶段风险管理。加强投标报价的管理工作，从源头降低合同履约风险，是提高投标中标率 的关键，也是合同管理的重要内容。招标文件的评审。购买招标文件后，由招 标投标部门牵头，组织各职能部门进行招标文件评审，由各只能部门对相应管 理职责提出评审意见，主要针对招标文件中工期、安全、质量、进度、资金支 付、结算条件、施工环境、材料设备供应、交工验收及税收等风险因素进行评 审，再由招标投标部门收集汇总评审意见，组织评审组深入研究和全面分析风 险因素，正确理解招
11、标文件，吃透业主意图和要求，制定相应投标策略，尽可 能在投标书中，在作出相应投标文件实质性条款的情况下作出有利的选择。同 时招投标部门要深入了解发包人的资信、部门立项、施工许可手续、资金状况 等其他重要信息。对于相对明确的风险要通过澄清文件让业主给予澄清。投标 报价策略。风险越大，风险附加费越高。但是，风险附加费的增加必须要有一 个增加范围，对于承包商来讲，风险附加费不宜定得过高，过高必然会提高投 标价格，会降低竞争力。因此。施工企业一定要结合企业的管理水平，通过研 究竞争对手和其他相关资料来确定具体的投标价格。合同谈判阶段风险管理。对投标过程要对合同条款逐条进行认真研究，反 复与招标单位进行
12、磋商再做出相应承诺，合同文本尽可能采用建设工程合同 示范文本。部分发包人提供的非标准示范文本合同书，往往条款不全、不具体、无 针对性，缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款，要尽可能地修 改完善。如果不修改，合同一旦签订，施工单位会隐含较大风险。对于关键合 同要组成合同评审小组，对合同条款再次进行评审。在合同谈判过程中人员配 备上，施工单位合同谈判人员既要懂工程技术，又要懂法律、经营、管理等方 面的知识，有必要时组成专业的合同谈判小组。在谈判策略上，承包人应善于 在合同中限制风险和转移风险，达到风险在双方中合理分配，这就要求承包商 对于业主在何种情况下，可以免除责任的条款应研究透彻，做
13、到心中有数，切 忌盲目接受业主的某种免责条款，否则业主就有可以以缺乏法律和合同依据15 为借口，对承包人造成的损害拒绝补偿，并引用免责条款推卸法律责任，使承 包人蒙受严重经济损失。因此，对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确。总之，依据国家法律法规对施工合同管理具体规定，在合同谈判过程中进 行有礼有节的谈判尤为显得重要。合同履约管理。由于施工合同管理涉及到施 工企业生产经营的各个环节，因而履行施工合同必然涉及企业各项管理工作， 施工合同一经生效，企业的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行 使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。进行合同风险因素分析，并制定 相应的防范措施。对于可预见
14、的风险，要认真分析，制定专门的防范措施，落 实到相关部门和责任人，并下发风险控制文件，随时跟踪事态的发展，力争最 大可能的降低风险。组织部门有针对性的进行合同交底，对分析出的风险按管 理部门进行交底，明确各部门管理重点，督促部门指导现场进行风险控制。一 切生产经营活动以合同条件为依据，项目在组织生产经营时，一切活动以合同 为依据，按照合同要求办事，按合同要求完善管理手续，避免与合同冲突的事 件发生。定期检查合同执行情况，在合同执行过程中要按期组织合同执行情况对接 会，各部门对照合同检查执行情况，对产生的偏差进行分析，并采取措施纠正 措施，防止有大的偏差。索赔管理在充满风险的建筑安装市场中，索赔
15、是施工 企业保护自身利益的一种方式。索赔不仅仅是费用上的补偿，它是一种正当的 权利，是以法律和合同为依据的、合情合理的行为。我国建筑安装企业要想在 国际建筑市场中分一杯羹，就必须改变“不懂索赔、不敢索赔、不会索赔”的 现状。以上就是“合同风险主要包括哪几类”的相关知识，希望大家能够多多了 解，如果在以后遇到合法的权益被侵犯的情况，就可以通过法律武器来维护自 己的合法权益。166、 承包方式（1） 甲方委托乙方实施的网络工程采取包工不包料的方式，即甲 方负责工程项目预算中列明由中正通宽带提供的材料，但不含户外工程中 所需的必要工具、仪表，如光纤熔接工具、布线测试仪表、冲击钻、端接 工具等。乙方负
16、责进行工程的方案设计、施工图设计、端接、标记、测试、 到指定地点提取材料、解决临时库房和一年的工程质量维护保养等。（2） 乙方按合同总价包人工、包工期、包质量、包安全和包甲方不提供的工具、仪表、杂项辅材。按国家规定由乙方缴纳的各种税费已包含在本合同价款内，由乙方向税务 部门交付。第二条承包方资质保证1、乙方必须是信息产业部、建设部或当地政府有关行政主管部门认可的 具备计算机、数据通信、系统集成及智能建筑等信息工程设计施工资质的公司。 乙方须向甲方提供公司法人营业执照副本、税务登记证（国税）副本、综合布 线系统资质证书（含设计、施工和调试）及法人代表身份证明等加盖红章的 复印件。如有变更，应随时
17、提交书面变更说明及变更后的相关证件。2、乙方必须有2人以上的布线认证工程师、5人以上现场工程技术人 员和30人以上的施工力量。乙方必须具有每月完成10000户以上布线工程 的能力（包括配管、穿线、光缆接续、接插件安装和测试合格）。乙方必须 提供认证工程师和现场工程技术人员名单及简历作为本协议附件。3、乙方应具备综合布线设计、施工、测试的有关工具、仪表、车辆等条件。乙方必须具有综合布线系统良好的工程业绩，必须出具已运行或完工的网 络布线工程项目证明(工程合同书、工程验收合格证书等相关资料)作为本协 议附件。第三条适用标准、规范(1) ISO/IEC 11801；(2) ANSI/TIA/EIA
18、568、 569；(3) ( TSB-67；3)GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规 (4)范；YD/T 926. 2-1997大楼通信综合布线系统；(5) ( GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规 5)(6)范国家及地方关于通信机房及通信线路的相关规范与要求；甲方通知下发的有关工程管理办法及施工规范等。(7)(第四条施工规范7)(8)(8 )1、电线施工必须套PVC管，管卡，电线卡以每50厘米定一个为宜。以保 证电线线路的安全。弯头处要接弯头，直通处要接直通。保证整条线路的连接紧 密型。保证后期施工的安全。光缆的架空固定必须每5M用铁绑
19、线固定，保证光缆不能掉落下来。2、机箱的固定，用4个8MM的膨胀螺丝固定，每个角定一个，保证机箱固定牢固，不能松动。机箱必须上空开，空开要固定。保证所接电线都在空开内，不漏铜线在外，保证后期维护的安全性。3、楼道水平线路的施工保证线路的完整性，中间不出现打结，短接等现 象，楼栋接头盒要安装在单元楼口之上，位置为后期施工好操作，容易操作为 宜，每个接头盒必须加盖，保证接头盒的美观。4、设备箱内线路预留入箱后余留1圈为宜，不得多留保证设备的安放和 后期维护的方便施工。节约成本。5、设备箱内电路安放必须符合要求，箱内安置绝缘板上安装漏电保护器 和保护插座。6、光缆的熔接，熔接的光缆必须贴上标签，标明
20、A端B端以及走向，熔 接完毕，将光缆盘留整齐规范并固定，保证光衰低于-23曲。7、如果施工人员未经甲方同意私自替换甲方所提供的材料，一经发现， 合同终止。第五条甲方主要权利与义务1、甲方根据工程建设的需要对乙方进行委托，工程建设应本着一个工 程项目一个委托书；原则上，委托内容包括“工程的勘察、设计”，甲方根 据勘察、设计结果决定是否与乙方签订单项合同。2、甲方保证按照双方约定及时向乙方提供宽带网络工程布线系统所需 材料。3、对乙方所承接的宽带网络工程项目，甲方将按双方约定及时支付工 程款。4、甲方将按照乙方的工程进度计划和乙方的书面请求及时回复乙方的上报材料和进行工程的验收决算。甲方可书面授权
21、其工程建设委托管理单位代为行使其权利及承担其义务。第六条乙方主要权利与义务1、乙方必须严格遵守甲方制定的工程施工规范及管理要求，维护山西 中正通科技有限公司的良好形象。2、乙方应按双方对单项工程项目签订的单项合同要求高效、优质、 按时完成甲方的网络布线工程，应处理好与物业、工程开发商和用户的关系。3、乙方必须服从甲方的管理与指导，如违反本协议和单项合同有 关条款应承担相应的违约责任。4、乙方必须按时完成甲方下达的中正通宽带网络工程任务，并确保工 程进度、质量。5、乙方应及时向甲方上报布线工程相关资料（如：设计方案、施工图、 施工方案、测试数据和布线文档等）。6、乙方的申报材料必须按照甲方要求标
22、准向甲方申报。7、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和 安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方 承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。8、各个工序施工完毕乙方应及时清理现场，做到工完场清。9、甲方提供的综合布线主料及综合布线辅料，在施工后有剩余的，乙 方应自其向甲方提供竣工资料之日起驾日内（含）交回甲方；在交回甲方之 前，乙方有妥善保管的义务；在交回甲方之前如发生损毁，由乙方承担赔偿 责任。10、 乙方施工所用线材的损耗量不能超过甲方要求标准，由于线材 损耗超出限额造成线材需要量的追加的，由乙方自行负担该笔线材追加费 用，且乙方所追加
23、线材的质量应与甲方先前提供的相一致；由此造成的其他 损失也由乙方自行承担。11、 乙方应在和甲方签订单项合同后，才能开展此项目的施工建设工作；否则，一切后果由乙方自身承担。12、 非经甲方书面同意，乙方不得将其承接的中正通宽带网络工程转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程承包资格； 工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人 员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给 甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发 生损坏，乙方自费予以修复。第七条工程价款13、 工费：由甲乙
24、双方商定，在单项合同中确定。14、 项辅助材料（钉子、扎带、螺丝、胶塞、胶布、号码管、标签纸、 钢丝、胶水等杂项辅助材料以及少量的水泥砖块等）每 元/户。15、 助材料的费用，根据具体项目申报中列明的型号、规格、品牌等 因素审定，在合同确定总计费用。16、 体工程合同费用以及付款方式，在签订具体项目的单项合同 时确定。乙方每次收到工程款时，向甲方开具符合国家规定的发票第八条 测试和工程验收1、甲方根据乙方提供的测试数据和竣工验收报告对布线工程进行验收，验收内容包括但不限于：(1)工程项目的工时工量及工程材料用量的核定；(2)工程项目的施工质量；(3)各种施工规范要求的测试数据及标识标记等验收资
25、料的齐 备和有效。2、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。 甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关人员进行验收，并在验收后5天内给予 批准或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。3、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需整改后才能达到竣工要求 的，应为整改后乙方重新送交竣工验收报告的日期。第九条保修1、保修期限：工程免费保修期为一年，自甲方开通使用之日起计算。保修期满后双方另行签订维护合同。2、保修内容、范围保修期内所有维修费用由乙方承担。保修期内如发生故障，乙方应在接到修理通知后 小时派人修复。否则， 甲方可委托其他单位或人员修理，由此所发生
26、的全部费用，甲方有权在保修金 内扣除。如保修金扣除不足的，由乙方承担。甲方应在保修期届满后10日内将剩余保修金退还乙方。第十条保密在本协议期间及本协议终止或解除后半年内，甲、乙双方同意就各自取得 的对方的商业秘密履行保密义务。商业秘密包括（但不限于）：双方的经营策略 与经营计划、工程合同、工程造价、施工费用、客户名单等。如一方泄露对方 的商业秘密，泄密方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。第十一条违约责任1、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各 项义务、支付价款的，应承担违约责任，相应顺延工期。2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准和规范的要求，不按合 同
27、约定履行自己的各项义务，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约 责任。甲方有权采取扣除工程价款、暂停支付工程价款等措施，并可要求乙方 赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。3、乙方延误单项合同的合同工期在40天以内，甲方将按每延误一日 扣除乙方工程价款总额的M作为罚金。但甲方累计扣除金额不得超出工程价款 总额的25%；4、乙方延误单项合同的合同工期达40天以上，贝IJ：甲方将按照实际工程进度计算工程价款，并扣除工程价款总额25%的 罚金；甲方有权解除单项合同并保留取消乙方工程承包资格的权利；乙方必须退回所有从甲方领用但未用的材料（不能毁损）。否则，甲方有 权从工程价款中抵扣材料款。5、因下列情形之一的，甲方提前10天通知乙方后，即可单方解除本协议:（1） 乙方不服从甲方的管理；（2） 乙方发生重大工程质量事故；