《建设工程竣工环境保护验收调查委托合同建筑建筑资料_建筑-建筑资料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程竣工环境保护验收调查委托合同建筑建筑资料_建筑-建筑资料.pdf(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 委托方(甲方):_ 受托方(乙方):_ 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定,甲方委托乙方在 工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务。双方经协商一致,订立本合同。一、工作内容 乙方应按照合同约定完成以下各项工作:1、按照国家有关法律法规开展输变电工程生态、电磁、声、水环境及其他影响调查工作。2、开展环境风险事故防范及应急措施调查,检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果。3、开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查。4、按国规范开
2、展输变电工程电磁环境和声环境等监测。5、编制符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验收调查报告(表)。6、协助甲方填写相关行政部门规定格式建设项目竣工环境保护验收申请报告(表)。7、负责办理工程竣工环境保护验收(行政验收)相关手续,并对委托范围内工作成果文件完整性、准确性负责。建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 8、负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作,并承担所有费用。9、负责工程环境保护行政验收相关协调工作,协助申办、取得环境保护行政主管部门验收正式批复文件。10、甲方委托其他工作。二、工作期限、地点、进度 1、工作期限:自合同签订之日起至工程环境保护验收合格、取得环境保护行政主管部门验
3、收批复为止。2、工作地点:项目建设地(具体地点)。2.3 工作进度:_。三、双方义务 1、甲方义务(1)协助配合乙方开展有关工作,及时向乙方提供开展本合同工作所需工程材料。(2)按照本合同规定及时向乙方支付相关费用。(3)负责组织、协调有关单位对工程环境保护竣工验收有关问题进行及时消缺、整改,满足有关规程、规范等要求。2、乙方义务(1)及时向甲方通报工作进展情况,根据环境保护验收有关规定和合同约定事项,及时开展现场调查、现场监测等工作,按时提交项目竣工环境保护验收调查报告。提交纸质报告数为_份,并提供电子版。华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法
4、规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环境保护验收调查委托合同(2)按甲方要求,准备有关会议材料,参加环境
5、保护验收审查会议,进行解释和答疑。(3)按甲方要求做好相关会议会务及现场检查接待工作。(4)在环境保护验收过程中,如出现环境保护投诉或环境保护纠纷等情况,乙方有责任和义务积极配合甲方进行妥善处理。如乙方擅自处理类似事项,应承担相应后果。(5)当发现有不合格敏感点时,乙方应立即告知甲方并提出相应改进意见或建议,积极配合甲方相关工作。若由于问题汇报不及时造成验收调查报告编制延误,按合同第 8.2 条处理。(6)严格遵守国家及甲方现场安全生产(含交通安全)有关规定,加强对乙方现场工作人员安全教育和培训,配备必要安全防护用品,保证人身安全、设备安全和电网安全。四、合同价格及支付 1、合同价格 本合同价
6、格为人民币(大写)_(¥_)(含税),包括但不限于以下费用:(1)乙方进行现场调研所需费用,含人力资源交通费用等;(2)有资质辐射环境监测管理站和/或环境监测中心站进行测试费用。(3)验收调查报告编写、整理出版印刷等费用;(4)现场检查专家差旅费、咨询费和其它费用;(5)项目竣工环境保护验收会会议费用,含专家差旅费、咨询华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效
7、果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 费和其它会议费用;(6)乙方履行本合同义务所需其他费用。2、支付 本合同价格分三次支付:(1)合同生效后,乙方提交相应金额合格发票,甲方支付合同价格_%;(2)工程竣工验收合格并投运,乙方提交相应金额合格发票后,甲方支付合同价格_%;
8、(3)工程通过环境保护行政主管部门验收,取得验收批复文件后,甲方支付剩余款项。五、知识产权 1、乙方根据本合同取得成果资料著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述成果资料。2、乙方所提交成果资料不应存在任何权利瑕疵,乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生任何损失。如果任何第三方向甲方提出侵权索赔,乙方应负责与之进行交涉,并承担由此引起一切责任。六、保密义务 1、乙方及其工作人员应对成果资料和在合同履地过程中了解到涉及甲方商业秘密资料以及其他尚未公开有关信息承担保密义务,并采取相应保密措施。乙方应承担保密义务包括但不限于:华人民
9、共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取
10、建设工程竣工环境保护验收调查委托合同(1)未经甲方书面同意,不得将上述资料及信息披露给任何第三人;(2)不得将上述资料及信息用于本合同以外其他目;(3)在工程通过环境保护验收后或按甲方要求,及时将相关资料及信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。2、上述保密义务期限至成果资料及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。3、乙方违反保密义务,应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受全部损失。七、不可抗力 1、本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免不能克服客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条定义构成不可抗力其他事件。2、任何一方由于不可
11、抗力而影响本合同义务履行时,可根据不可抗力影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响一方应尽量减小不可抗力引起延误或其他不利影响,并在不可抗力影响消除后,立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成延迟而要求调整合同价格。3、受到不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 2 周内(含本数),取得有关部门关于发生不可抗力事件证明文件,并以传真等书面形式提交另一方确认。否则,无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方
12、经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 4、如果不可抗力事件影响已达 120 天或双方预计不可抗力事件影响将延续 120 天以上(含本数)时,任何一方有权终止本合
13、同。由于合同终止所引起后续问题由双方友好协商解决。八、违约责任 1、乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定,甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。2、因乙方原因,未按合同约定时间提交符合合同要求成果资料,每逾期 1 天,乙方应向甲方支付合同价格 0.2%违约金;应支付违约金达到合同价格 10%时,甲方有权单方解除合同且无需承担任何责任,甲方解除合同并不减轻或免除乙方应承担任何赔偿责任。3、成果资料深度不能满足合同要求或国家相关规定,乙方应负责修订、补充、完善,直至通过项目环境保护验收。如果因此影响对方对环境保护验收工作总体安排,甲方有权要求乙方支付不超过合同价格
14、 10%违约金。4、乙方未按合同约定履行合同义务,经甲方催告在限定时间内仍未纠正,甲方有权书面通知乙方终止合同;合同提前终止,甲方有权要求乙方退回部分或者全部合同价款,且乙方应向甲方支付相当于合同价格 20%违约金。5、乙方按合同约定应支付违约金低于给甲方造成损失,还应就差额部分向甲方进行赔偿。6、甲方逾期支付合同价款,应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定同期限档次贷款基准利率计算逾期付款违约金。华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内
15、容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 九、适用法律 本合同订立、解释、履行及争议解决,均适用于中华人民共和国法律。十、争议解决 1、合同履行过程中发生争议时,双方应本着诚实信用原则,通过友
16、好协商解决。2、若争议经协商仍无法解决,按以下第_种方式处理:(1)仲裁:提交_,按照申请仲裁时该仲裁机构有效仲裁规则2进行仲裁。仲裁裁决是终局,对双方均有约束力。(2)诉讼:向_所在地人民法院提起诉讼。3、在争议解决期间,合同中未涉及争议部分条款仍须履行。十一、合同生效 本合同自双方法定代表(负责人)或其授权代表3签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。十二、签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章日期为准。十三、份数 本合同一式_份,甲方执_份,乙方执_份,具有同等效力。十四、特别约定4 本特别约定是对合同其他条款修改或补充,如有不一致,以特别华人民共和国民法典中
17、华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环
18、境保护验收调查委托合同 约定为准。_ 华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负
19、责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 签署页 甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人(负责人)或 法定代表人(负责人)或 授权代表(签字):授权代表(签字):联系人:联系人:联系电话:联系电话:传真:传真:E-mail:E-mail:地址:地址:邮编:邮编:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日 华人民共和国民法典中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章规定甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目环境保护竣工验收技术咨询服务双方经协商一致订立本合同一工作内容乙方应展环境风险事故防范及应急措施调查检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果开展与项目有关环境保护验收公示和公众调查按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测编符合国家规范建设建设项目竣工环境保护验保护验收行政验收相关手续并对委托范围内工作成果文件完整性准确性负责建设工程竣工环境保护验收调查委托合同负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作并承担所有费用负责工程环境保护行政验收相关协调工作协助申办取