《建设法规与合同管理作业题第三次法律财政法_法律-财政法.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设法规与合同管理作业题第三次法律财政法_法律-财政法.pdf（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设法规与合同管理作业题第三次 1/25 注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。如果大题为红标题，表面该大题都为必做。本学期作业共 3 次。本次作业为第三次。第十章 工程施工合同 一、填充题 1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设 质量控制 、进度控制 、投资控制 的主要依据。2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段 和竣工验收阶段 的进度控制。3.发包人供应的材料设备使用前，由 承包人 负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由 发包人 承担。4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按 工程师 的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由
2、承包人 承担。5.对承包人已完成工程量进行 计量 、核实 与 确认 ，是发包人支付工程款的前提。6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行 竣工义务 。二、单选题 1.如需更换工程师，发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。A.10 B.7 C.15 D.14 建设法规与合同管理作业题第三次 2/25 2.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。A.总进度计划 B.季进度计划 C.月度进度计划 D.周进度计划 3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面
3、形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。A.24 B.48 C.8 D.14 4.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。A.7 B.10 C.14 D.28 5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。A.24 B.8 C.16 D.48 6.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。A.设备生产商 B.工程师 C.
4、承包人 D.发包人 8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。A.设备生产商 B.工程师 C.承包人 D.发包人 9.质量保修期从 B 之日算起。A.工程合同竣工 B.工程实际竣工 C.工程师签发移交证书 D.业主组织竣工验收会议 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前
5、提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 3/25 10.发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A.12 B.14 C.24 D.48 11.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 A 天。A.7 B.10 C.14 D.28 12.国内外常见的一种工程款结算方式是 C 。A.按季结算 B.按形象进度分段结算
6、C.按月结算 D.竣工后一次性结算 13.在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。A.7 B.14 C.21 D.28 14.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以与临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由 C 承担防护措施费用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方 15.发生重大伤亡与其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.事故责任方 16.实施爆破作业
7、，在放射、毒害性环境中施工与使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任
8、继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 4/25 用。A.承包人 B.承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方 17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的 D 。A.抵押 B.质押 C.留置 D.保证 三、多选题 1.以下属于建设工程施工合同特点的是 ABDE 。A.合同标的物的特殊性 B.合同内容的多样性和复杂性 C.合同结构的完整性 D.合同履行期限的长期性 E.合同监管的严格
9、性 2.建设工程施工合同示范文本由 ACD 组成，并附有 3 个附件。A.协议书 B.标准条款 C.通用条款 D.专用条款 E.专门条款 3.施工合同中的工程师是指 AC 。A.监理单位委派的总监理工程师 B.施工单位委派的工程师 C.建设单位指定的履行本合同的代表 D.质监站委派的质监工程师 E.监理单位派驻现场的专业监理工程师 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不
10、合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 5/25 4.以下属于发包人工作的是 ABE 。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作 D.根据工程需要，提供和维修
11、非夜间施工使用的照明 E.办理施工许可证 5.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是 ACD 。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸与开工条件 B.承包人在协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意 C.设计变更和工程量增加 D.不可抗力 E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 7 小时 6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有 BDE ，双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定总价合同 B.固定价格合同 C.单价合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同 7.以下因不可抗力事件导致的费用损
12、失中应由发包人承担的是 ABD 。A.工程本身的损害 B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三
13、次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 6/25 C.承包人机械设备损坏 D.工程所需清理、修复费用 E.承、发包人员伤亡 8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是 ABE 。A.工程开工前，为建设工程办理的保险 B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险 C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险 D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险 E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险 9.发包人承担违约
14、责任的方式主要有 ABCD 。A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失 B.支付违约金 C.顺延延误的工期 D.继续履行 E.采取补救措施 四、简答题 1.试述施工合同的概念和特点。答：施工合同时发包人和承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。特点 1.合同标的物的特性 2.合同内容的多样性复杂性 3.合同履行期限的长期性 4.合同监督的严格性。2.什么是施工合同工期和施工期？答：施工合同工期是指施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。施工期是指发包人和承包人在必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工
15、合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 7/25 协议中约定，按总日历天数
16、计算的承包天数。3.简述施工合同文本的组成与施工合同文件的构成。答：施工合同文本 的组成 1.合同协议书 2.合同选项表 3.通用条款 4.专用条款；施工合同文件的构成 1.双反签署的合同协议书 2.中标通知书 3.投标书与其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.本工程所适用的标准 7.图纸 8.工程量清单 9.工程报价单货预算书。4.简述工期顺延的理由与确认程序。答：工期顺延的理由：1.发包人未能按专业条款的约定提供图纸与开工条件；2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行，4.设计变更和
17、工程量增加 5.一周内非承包人停水，停电、停气造成停工累计 8 小时 6.不可抗力，7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的情况。确认程序：工程师确认的工期顺延期限影单是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延工期应纳入合同总工期，如果承包人不同意工程师的确认结果，则可按合同约定的争议解决方式处理。5.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？6.简述变更价款的确定程序和确定方法。答：承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行;1.合同中已有必做本学期作业共次本次作业
18、为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作
19、业题第三次 8/25 适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款 2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。7.因不可抗力导致的费用增加与延误的工期任何分担？答：1.工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以与运至施工场地的材料和待安装的损害，由发包人承担 2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3.承包人机械设备损坏与停工损失，由承包人承担 4.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员与保卫人员的费用由发包人承担，5.
20、工程所需清理、修复费用、由发包人承担 6.延误的工期相应顺延。8.施工合同对工程分包有何规定？答：工程分包是指合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。承包人必须自行完成建设项目的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程经发包人同意可以分包第三人，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。第十一章 工程合同的签约与履约管理 一、填充题 1.谈判是通过不断讨论、争论、让步确定各方 权利 、义务 的过程。2.根据当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为 全部履行 、部分必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工
21、程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 9/25 履行 和 不履行 。3.从项目管理的角度来看，合同分
22、析就是为 合同控制 确定依据。4.合同总体分析的主要对象是 合同协议书 和 合同条件 。5.合同工作分析涉与承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的同执行计划。6.合同工作分析的结果是 合同事件表 。7.工程变更是一种特殊的 合同变更 。8.由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由 承包商 负责。二、单选题 1.合同完备性审查的重点是 C 。A.合同内容合法性审查 B.合同文件完备性审查 C.合同条款完备性审查 D.工程项目合法性审查 2.根据土木工程合同文件解释的惯例，以下表述中错误的是 B 。A.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件 B.打印文件优先于手写
23、文件 C.数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达 D.对于总价合同，总价优先于单价 3.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权
24、履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 10/25 中，D 是核心。A.质量控制 B.成本控制 C.进度控制 D.合同控制 4.合同实施情况偏差处理的措施中，D 是承包商的首选措施。A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 三、多选题 1.土木工程合同审查分析的内容主要包括 CDE 。A.合同的总体分析 B.合同的结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的完备性审查 E.合同条款的公正性审查 2.以下属于合同订立过程的审查的内容的是
25、ABC 。A.审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象 B.审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象 C.审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的现象 D.审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件 E.审查合同主体的资格 3.合同分析的内容一般包括 BDE 。A.合同完备性审查分析 B.合同总体分析与合同结构分解 C.合同效力的审查与分析 D.合同的缺陷分析 E.合同的工作分析与合同交底 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施
26、工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 11/25 4.根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是
27、 BCE 。A.对工作人员进行经济激励 B.增加人员投入 C.重新进行计划或调整计划 D.变更技术方案 E.派遣得力的管理人员 四、简答题 1.如何对工程合同的效力进行审查？答：1.合同当事人资格的审查，即合同主体资格审查 2.工程师合法性审查，即合同客体资格审查 3.合同订立过程的审查 4.合同内容合法性审查 2.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？答：合同效力的审查与分析，合同的完备性审查，合同条款的公正性审查，重点审查合同的完备性审查和合同条款的公正性审查。3.工程合同谈判需要做哪些准备工作？答：1.谈判的思想准备 2.合同谈判的组织准备 3.合同谈判的资料准备 4.背景
28、材料的分析 5.谈判方案的准备 6.会议具体事务的安排准备 4.试述工程合同谈判的技巧和策略。答：1.掌握谈判过程，合理分配各议题时间 2.高起点战略 3.注意谈判氛围 4.拖延于体会 5.避实就虚 6.对等让步 7.分配谈判角色 8.善于抓住实质性问题 5.试述工程合同的订立过程。必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已
29、完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 12/25 答：工程合同的订立是指发包人和承包人之间为了建立发承包关系，通过对工程合同具体内同进行协商而形成合意的过程 6.简述合同分析的作用。答：分析合同漏洞，解释争议内容，分析合同风险，制定风险对策，分解合同工作并落实合同责任，进行合同交底，简化合同管理工作 7.如何进行施
30、工合同的结构分解？答：1.保证施工合同条件的系统性和完整性，2.保证各分解单元间界限清晰，意义完整，内容大体上相当，这样才能保证应用分解结果明确有序，且各部分工作量相当 3.易于理解和接受，便于应用 4.便于按照项目的组织分工落实合同工作和合同责任。8.简述工程合同歧义解释原则。答：1.合同文件优先顺序 2.第一语言规范 3.其他规则 9.如何做好合同交底工作？答：合同交底应分解落实如下合同和合同分析文件：合同时间表（任务单，分包合同），图纸，设备安装图纸，详细的施工说明等，最重要的是以下几方面的内容：1.工程质量，技术要求和实施中的注意点，2.工期要求 3.消耗标准，4.合同事件之间的逻辑关
31、系，5.各工程小组（分包商）责任界限划分，6.完不成责任的影响和法律后果等。10.试述合同控制程序和方法。答：合同控制程序：1.工程实施监督 2.跟踪 3.诊断 。方法：1.被动控制，2.主控控制 11.合同控制的日常工作有哪些？必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保
32、修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 13/25 答：合同控制的日常工作有：1.参与落实计划 2.协调各方关系 3.指导合同工作 4.参与其他项目控制工作 5.合同实施情况的追踪，偏差分析与参与处理 6.负责工程变更管理 7.负责工程索赔管理 8.负责工程文档管理 9.争议处理 12.什么是工程变更？工程变更包括哪些范围？工程变更包括哪些程序？答：工程变更一般是指在工
33、程施工过程总，根据合同的约定对施工和程序，工程的数量，质量要求与标准等作出的变更，其范围：1.改变合同中所包括的任何工作的数量 2.概念任何工作的质量和性质 3.改变工程任何部分的标高，基线，位置和尺寸 4.删减任何工作 5.任何永久工程需要的附加工作，工程设备材料或服务，6.改动工程的施工顺序或时间安排，其程序：工程变更的提出，工程变更的批准，工程变更指令的发出与执行，现行工程变更程序的评价 13.如何加强工程变更管理？答：注意对工程变更条款的合同分析，促成工程师提前做出工程变更，对工程师发出的工程变更应进行识别，迅速，全面的落实变更指令，分析工程变更的影响。14.如何进行工程合同信息管理系
34、统设计？答：1.系统总体数据结构模型设计 2.系统主要数据库设计 3.系统功能子系列划分 4.系统各功能子系统与功能模块设计 5.核验设计，密码设计与数据维护设计 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文
35、件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 14/25 第十二章 工程索赔管理 一、填充题 1.实质上，索赔的性质属于 经济补偿 行为，而不是 惩罚 。2.按索赔的依据分类，索赔可分为 合同内索赔 、合同外索赔 和 道义索赔 。3.按索赔处理方式分类，索赔可分为 单项索赔 、综合索赔 。4.索赔的依据主要是法律法规、合同文件与工程建设惯例，但主要是 合同文件 。5.完整的索赔管理应该包括 索赔 和 反索赔 两个方面，两者密不可分，相互影响
36、、相互作用。6.反索赔的工作内容可包括两个方面：一是防止对方 提出索赔 ；二是反击或反驳对方的 索赔要求 。7.工程延误的后果是形式上的 时间损失 ，实质上的 经济损失 。8.工程延误按延误的可能结果划分，可分为 索赔延误 、不可索赔延误 。9.对于因不可抗力事件和恶劣气候条件等原因引起的工程延误，承包人只能要求 延长工期 ，很难或不能要求业主 费用索赔 。10.对于因业主或工程师原因造成的工程延误，假如业主的延误已影响了关键线路上的工作，承包人既可要求 延长工期 ，又可要求相应的费用索赔 。必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程
37、建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 15/25 11.对于在同一项工作上同时发生多项可索赔延误时，则
38、 费用补偿 可以叠加，工期补偿 不能叠加。12.对于在同一项工作上同时发生可索赔延误和不可索赔延误时，承包人无权要求 延长工期 和 费用索赔 。13.对于交叉延误，如果初始延误是由业主或工程师原因引起的，那么在该延误时间内，承包人有权获得 延长工期 与相应的 费用索赔 。14.对于交叉延误，如果初始延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包人只可 索赔工期 ，而不能 索赔费用 。15.工期索赔的分析流程包括 延误原因分析 、网络计划分析 、业主责任分析 和 索赔结果分析 等步骤。16.承包人的费用索赔包括 额外工作索赔 和 损失索赔 。17.计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是
39、：前者的计算基础是 价格 ；后者的计算基础是 成本 。二、单选题 1.FIDIC 合同条件与我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的 C 天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。A.7 B.14 C.28 D.56 2.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：索赔资料的准备 索赔意向通知 索赔事件的提交 业主审查索赔处理 工程师对索赔事件的审查 工程师与承包人协商补偿必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进
40、包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 16/25 额和工程师索赔处理意见 承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D 。A.-B.-C
41、.-D.-3.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是 B 。A.总费用法 B.分项法 C.修正的总费用法 D.分摊法 三、多选题 1.以下属于索赔的特征的是 ABD 。A.索赔是双向的 B.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔 C.索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包括作为和不作为）D.索赔是一种未经对方确认的单方行为 E.索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系 2.以下属于索赔应遵循的原则的是 CDE 。A.公正性 B.真实性 C.客观性 D.合法性 E.合理性 3.以下属于承包人可以提出的索赔事件的是 ABD 。A.设计错误、指令错误 B.不利
42、的自然条件与客观障碍 C.发包人合理终止合同 D.合同缺陷 E.指定分包商的付款 必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度
43、计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 17/25 4.以下属于索赔证据的基本要求的是 ACDE 。A.真实性 B.合理性 C.与时性 D.关联性 E.有效性 5.工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为 CDE 。A.关键线路延误 B.相关性延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 6.工期索赔的计算方法主要有 ACDE 。A.网络分析法 B.经验推算法 C.比例类推法 D.直接法 E.工时分析法 7.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是 ABE 。A.承包人进行索赔工作的准备费
44、用 B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用 C.保函手续费 D.保险费 E.索赔金额在索赔处理期间的利息 四、简答题 1.什么是索赔？索赔有哪些特征？索赔管理有哪些特点？答：索赔是指地某物权利的一种主张、要求、坚持等，它是一种正当的权利要求，是发包人，工程师和承包人之间一项正常的，大量发生而且普遍村爱的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据，合情合理的行为。其特征是，作陪是双向的不仅成包二奶可以向发包人索赔，发包人同样可以向承包人索赔，只有实际发生紧急损失或权利损害，一方才能行对方索必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同
45、是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合同管理作业题第三次 18/25 赔，索赔时一种为经对方确认的单方行为，它与工程
46、签证不同 其特点：索赔工作贯穿工程项目始终，索赔是工程和法律相融的综合学问和艺术，影响索赔成功的相关因素。2.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？3.结合具体工程项目，分析索赔工作的基本程序。答：工程施工中经常会出现业主违约的情形，而承包商面对这种情形，经常都不知道怎样向业主提出索赔以维护自己的合法权益，基于此，将工程施工中承包商索赔的基本程序做一个概括的介绍，以期对承包商有所帮助，一般的索赔要按一下程序进行：1.通知（提出索赔要求）按合同要求，反业主或业主代表方的原因吗，出现工程项目或工程量的变化，导致工程拖期和成本增加时，承包商有权提出索赔，在索赔事项出现后，承包商在遵照业主代表指令
47、进行施工的同时要口头提出索赔意向，并要再规定的期限内写出书面正式通知驻地工程师，声明他将对此事项要求索赔，按 FIDIC 条款规定，这个书面信件应在索赔事项发生后 28 天内向业主或其代表正式提出。否则，业主或其代表将拒绝承包商的索赔要求。2.报送索赔资料 承包商根据合同条款，向业主代表包送证据资料与估算索赔，证据资料应尽有可能详尽有力，并以此提出，促使索赔过程加快，以较早拿到索赔款。工程项目资料室索赔的重要依据，项目资料不完整，索赔难以顺利进行。因此，在施工过程中应始终做好资料累计工作，建立完善的资料记录制度，认真系统地积累施工进度，质量以与财务收支资料，对将发生索赔的一些必做本学期作业共次
48、本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据施工合同的进度控制可分为施工准备阶段施工阶段和竣工验收阶段的进包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担对承包人已完成工程量进行计量核实与确认是发包人支付工程款的前提保修金或称保留金是发包人在应付承包人面形式通知承包人任继续行使合同文件约定的前任的职权履行前任的义务建设法规与合同管理作业题第三次施工阶段工程师对进度计划的检查督促的依据一般是双方已经确认的总进度计划季进度计划月度进度计划周进度计划工程师建设法规与合
49、同管理作业题第三次 19/25 工程项目，从开始施工时正式发函给业主代表提出索赔要求起，就要有目的地收集证据资料、系统地对现场进行拍照、妥善保管开支收据，有意识的为索赔积累所必须的证据。3.谈判协商 速度哦索赔是在进度付款，变更估算和最终结算过程汇总引起的。在此情况下，谈判协商将以往来信函和讨论的形式出现，即以一种有关的非正式途径进行。4.邀请中间人调解 如争议双发经过谈判协商不能达成协议，则可由双方协商邀请一至数名中间人进行调解，促成双方索赔争议的解决。5.提交仲裁机构或法院 经过谈判协商和和中间人调解，索赔要求仍得不到解决时，索赔一方有权要求将此争议提交仲裁机构仲裁，也可通过法院诉讼解决。
50、4.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？答：1.索赔是一项十分重要和复杂的工作，涉与面广，合同当事人应设专人负责索赔工作，指定专人收集，保管一切可能涉与索赔论证的资料，并以系统分析研究，做到处理索赔时以事实和数据为依据，2.正确把握提出索赔的时机 3.与时，合理的处理索赔 4.加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生 5.注意索赔程序和索赔文件的要求 6.索赔谈判中注意方式方法 7.索赔处理时做适当的让步 8.发挥公关能力 5.工程师对索赔工作有何影响？必做本学期作业共次本次作业为第三次第十章工程施工合同一填充题建设工程施工合同是建设工程的主要合同是工程建设质量控制进度控制投资控制的主要依据