《2023年项目安全施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年项目安全施工合同.docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年项目安全施工合同项目平安施工合同1甲方：_乙方：_为保证施工平安，加快施工进度，乙方愿与甲方履行以下合同条款：1、甲方要为乙方供应尽可能平安的施工环境，因为存在平安隐患，的确不能作业的场面，乙方有权拒绝参加施工。2、由于甲方保管不妥，造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失，甲方负全责。3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失，乙方负全责。5、乙方在机械停放及机械检修过程中，无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。6、由于不行抗拒的自然灾难（冰雹、地震
2、等）造成乙方损失的，甲、乙双方协商解决。7、乙方要听从甲方内部各项平安制度。以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方负责人：_ 乙方负责人：_日期：_ 日期：_项目平安施工合同2工程施工平安管理协议工程名称：_甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_年_月_日甲方：_乙方：_依据国家有关劳动爱护法规、政策规定，经甲乙双方同等协商，甲方将工程托付乙方承包施工，为了保证本工程平安施工,搞好施工期间的平安管理工作,经双方商定一样同意签定平安协议书，该协议书与工程施工合同书具有同等效力，详细条款如下：第一条工程概况：见施工合同。其次条甲方的权力与义务2.1甲方向乙方介绍所承包工程项目的作
3、业环境。2.2监督检查乙方各项平安管理工作，有权制止违章作业、无证操作现象，对违章违纪现象下整改通知单，必要时进行经济惩罚。第三条乙方的权利和义务3.1乙方应严格遵守国家有关管理制度及业主关于本工程的平安规定，要建立平安保证体系，制定平安生产责任制，不破坏、砸坏成品，不发生任何火灾、事故。3.2每项作业开工前，要依据工程特点对全部作业人员进行三级教化，特种作业人员持证上岗，平安防护装置齐全牢靠，施工用电符合平安用电规范，各种施工机具必需符合平安规程要求，施工现场要有专职平安员，施工作业人员必需佩带符合平安要求的防护用品，如：平安帽、平安带、防护手套和绝缘鞋等。3.3乙方应有针对性的平安技术措施
4、，危急作业区设立警示标记，刚好向甲方供应下列资料：平安保证体系、单项工程平安技术措施及交底记录、平安教化记录、平安检查及隐患整改记录、特种作业人员名单及操作证、施工对平安资质证书。3.4坚持文明施工，严格执行国家有关平安法律、法规，乙方违反上述规定造成人身伤亡、机械事故责任自负，一切费用由乙方担当，并担当因此给甲方造成的全部损失。以上协议经双方签字后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_代表：_乙方(公章)：_代表：_项目平安施工合同3发包单位：_(以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）为贯彻执行“平安第一、预防为主”的方针，杜绝工程平安事故，确保施工人员人身、财产平安和
5、工程、设备平安，有效维护双方合法权益，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例和其它国家、地方行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，明确双方的平安生产责任，确保施工平安，双方在签订分包项目施工工程合同的同时，签订本协议。一、工程概述：1工程名称：_2工程地址：_3分包工程范围和内容：_4分包形式：_二、工程项目期限：自_年_月_日起开工至_年_月_日止完工。三、协议内容：1甲乙双方必需仔细贯彻国家和上级劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。2甲乙双方都应有平安
6、管理组织体制，包括分管平安生产的领导，各级专职和兼职的平安员；应有各工种的平安操作规程，特种作业工人应持证上岗。有健全的考核制度及各级平安生产岗位责任制和定期平安检查制度。3甲乙双方在施工前要仔细勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的平安技术措施，乙方必需严格按施工组织设计的要求施工；（3）乙方必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底。乙方未对施工人员进行技术交底不得施工。4甲乙双方的领导必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制观念，提高职工的平安生产意识和自我爱护的
7、实力，督促职工自觉遵守平安纪律、制度法规。5施工前，乙方应组织召开现场平安生产教化会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关平安防火等规章制度及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。6施工期间，乙方指派负责本工程项目的有关平安、防火工作；甲方指派同志负责联系予以帮助督促乙方执行有关平安、防火规定。甲乙双方应常常联系，帮助检查工程项目中有关的平安、防火工作，共同预防事故发生。7乙方在施工期间必需严格执行和遵守甲方的平安生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有帮助乙方搞好平安生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必需限期整改，对乙方违反平安
8、生产规定、制度等状况，甲方有要求乙方整改的权利，直至解除分包项目工程合同。8在生产操作过程中的个人平安防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好平安防护用品。9甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需仔细检查，发觉隐患，应即停止施工，并由有关单位（个人）落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位（个人）确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合平安要求和处于平安状态。施工单位（个人）对施工过程中产生的后果自行负责。10由甲方供应的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交运用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付运用手续
9、。严禁在未阅历收或验收不合格的状况下投入运用，否则由此发生的后果概由擅自运用方负责。11乙方在施工期间所运用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必需相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合平安要求，但借入方必需尽心检验。借入运用方一经接收，设备和工具的保管、修理以及在运用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入运用方来担当责任，负责赔偿。12甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安标记和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定须要拆除更动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方指派的平安员的同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆
10、除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责担当。13特种作业必需执行国家制定的特种作业人员平安技术培训考核管理方法，经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。14甲乙双方必需严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准随意玩意，损坏偷盗。动用明火必需三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必
11、需持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁运用电炉，严禁运用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自运用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。15乙方需用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位（个人承包的由个人负责）负责。16甲乙双方在施工中，应留意地下管线及凹凸压架空线路的爱护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有状况，应刚好向甲方和有关部门联系，实行爱护措施。17乙方在签订分包项目工程施工合同后，如有外来人员应自
12、觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。18贯彻谁施工谁负责平安的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、外来其他人员伤亡等），甲方有帮助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用由乙方全部担当责任。19本协议附件：_。20本协议经双方代表签字后即生效：协议作为分包项目合同正本的附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_单位名称：_ 单位名称：_地址：_ 地址：_联系电话：_ 联系电话：_日期：_ 日期：_项目平安施工合同4甲方：乙方：为加强施工现场平安管理，爱护施工、管理人员
13、的人身平安、健康和国家财产，保障施工现场的顺当进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、铁路施工平安操作规程、标准化工地、标准化作业等一系列标准规程，双方就本工程施工平安生产达成如下协议：第一条 劳务基本状况1、工程概况工程名称：工程地点：劳务内容： 拌和站设备安装工程2、工期工程项目施工期限： 年 月 日至本项目竣工。其次条 双方应共同遵守平安生产许可证条例、建设工程平安管理条例、平安生产法、劳动法等一系列有关平安生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-99建筑平安施工检查标准等一系列标准规程。第三条 平安生产管理目标贯彻“平安第一，预防为主，综合
14、治理”的平安生产管理方针，严防各类生产平安事故，实现平安生产有序可控。3.1杜绝责任平安一般A类及以上事故。3.2杜绝职工因工责任死亡事故。杜绝职工因工重伤，轻伤率限制在5以内。3.3杜绝责任火灾爆炸事故。3.4 杜绝责任工程质量大及以上事故。3.5杜绝因我方责任引起的较大及以上交通事故。3.6平安标准化管理达标率100%。第四条 主要限制指标4.1无重伤及以上事故;年度轻伤率限制在5以内。4.2工序施工平安风险受控。4.3无压力容器爆炸事故。4.4无因我方责任引起的交通亡人事故。4.5无火灾事故。第五条 甲乙双方共同遵守条款5.1甲乙双方必需严格执行现行的国家及天津市有关平安技术规范标准和要
15、求，遵守国家及铁道部、湖北省有关部门的平安法律、法规、规定及有关平安管理方法，杜绝各类事故的发生。5.2甲乙双方均有对工人进行平安教化和平安培训的义务，有责任制止任何担心全作业行为，遵守平安操作规程。5.3甲乙双方一切工作均以平安第一为动身点，当甲乙双方在工作中发生冲突时，由双方共同协商解决，但一切问题的解决均应以保证平安生产为前提。第六条 甲方责任及义务6.1双方劳务合同中约定由甲方供应的平安防护设施，必需完整齐全，并且符合平安要求。6.2甲方对乙方施工平安负有监督、指导和检查的责任。6.3甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场平安教化。6.4甲方对乙方支配生产任务，须有书面的平安技术交底，
16、并办理交底双方签字手续。6.5甲方应联合乙方对作业人员进行常常性平安教化，保证从业人员具备必要的平安生产学问。6.6甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发觉乙方有运用不合格的机械设备时有权实行下发整改通知单、没收或经济惩罚等措施。6.7甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济惩罚的权利。6.8甲方有权对乙方平安素养差的施工、管理人员(年老体弱有碍建筑施工的疾病人员、未成年、无证的特别工种和有前科、淘气捣乱、不听从平安生产指挥等)实行经济惩罚或限期退场的权利。6.9甲方有权要求平安管理职责落实不到位、存在重大平安隐患或发生四
17、级平安事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。6.10负责平安防护设施的检查、验收工作，保证平安防护设施平安、有效。6.11对出现的平安事故刚好上报，爱护现场，协作上级有关人员查清事故缘由、分清责任、制定措施、吸取教训，避开类似事故再次发生。6.12制定平安事故应急救援预案，若遇险情，刚好启动。6.13接受劳务单位对平安生产提出的合理建议、方法和措施。第七条 乙方责任及义务7.1建立、健全本单位平安生产责任制，对现场平安生产负主要责任。7.2乙方要严格听从甲方关于平安生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关平安生产的规章制度，接受甲方及上级部门的指导、监督、检查
18、和教化，确保管辖范围内的职工不发生担心全作业行为和违章、违纪现象，实现标准化工地和标准化作业。项目经理部和平安生产监督检查人员进行平安监督检查时，乙方要主动接受检查，并主动协作，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。7.3乙方应在施工前向甲方供应营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证书、法人授权托付书、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业平安资格证明资料。7.4乙方负责人的职责建立、健全本单位平安生产责任制，对现场平安生产负总责，制定平安生产规章制度和操作规程，落实专职平安人员，确保本单位平安文明生产费用发挥有效作用。督促、检查本单位的平安生产工作，刚好消退平
19、安事故隐患。制定平安事故应急救援预案，若遇险情，刚好启动。刚好照实向项目经理部和有关职能部门报告平安事故。7.5乙方应明确本单位各级人员的平安生产责任，同时配齐兼职平安员(50人以下设兼职平安员至少1人)，仔细履行各级人员的平安生产职责。特殊是在设备安装期间，应在现场配有专业的起重工和指挥人员，现场跟班作业。7.6乙方必需为特种作业人员进行入场平安教化和专业学问培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。7.7乙方主要负责人和平安生产管理人员必需具备与本单位所从事的工作相适应的平安生产学问和管理实力，并由职能部门考核合格后方可任职
20、。7.8乙方应保证对具备平安生产条件所必需资金的投入，并对由于平安生产所必需的资金投入不足导致的后果担当责任。7.9乙方要组织施工班组主动开展班组周平安活动和班前平安活动，加强平安教化，提高职工平安意识和劳动爱护技能，保证全部员工具备必要的平安生产学问。每日的班前必需召开成一个集中的平安会议，并进行点名上班，不允许不进行班前教化、交底，班后进行交班，杜绝无签字、代签字或漏签字及管理人员比作业人员晚上班等现象的发生。每周一平安例会，必需以班组为单位，立队准时到会，不允许擅自支配职工不参与平安活动去生产。7.10乙方在支配工人生产任务的同时，必需要有书面的平安技术交底，并办理交底双方签字手续。7.
21、11乙方应依据工程特点，合理支配身体素养、技术水平、平安意识都符合要求的人员上岗，严禁运用童工。7.12乙方负责施工区域内的各种平安防护设施、消防设施的维护和管理，不允许擅自拆除和违章用火，确保各类平安防护设施齐全、有效。自备的平安防护用品、设施、设备必需符合甲方有关平安要求，不符合要求的必需勒令其退场、严禁运用，对有较大危急因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的平安警示标记。7.13乙方必需严格根据甲方指定的电源正确运用，且应严格根据三相五线制(TN-S)的.规定用电，不得违反“三级配电”、“两级爱护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。不违章用电、擅自开启机械和私拉乱接用电设施，所
22、自备的特种作业人员、机械操作工必需持有地市级以上平安生产监督局有效的操作证，严禁无证作业。7.14全部施工人员须有合法的务工注册手续，并齐全有效，严禁掺杂刑事犯罪人员和私招乱聘，雇佣童工及内存有再次分包的现象，作业人员进入现场戴好平安帽，严禁职工中午或班中有喝酒行为。7.15对甲方提出的平安生产指令和下达的平安隐患通知无条件听从并在规定时间内完成，如拖延不完成，由此造成的平安事故由乙方担当一切经济损失和法律责任。7.16乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应根据有关规定做好职工的劳动爱护工作，同时做好季节性的平安防护工作。因乙方违章指挥、违章作业、违反操作规
23、程、违反平安纪律由此造成的平安事故由乙方担当一切经济损失和法律责任。7.17因乙方未履行甲方对平安管理的要求，如平安管理松散，不按要求做好各类平安防护，无平安技术交底、盲目施工、擅自改动施工方案，不履行班前讲话、签字记录、擅派非特别工种从事特种作业，强令工人冒险作业，属内部管理疏忽造成的平安事故均由乙方担当一切经济损失和法律责任。7.18人为造成机械设备损坏，及因乙方缘由造成甲乙财产损失、人身损害和经济损失、企业形象受损等一切费用和损失均有乙方担当。7.19每月组织召开至少二次全员平安生产专题会议，分析本单位平安生产状况及改进看法，并能刚好、仔细、公正地本单位平安生产的隐患事故作出确定等。7.
24、20每月10日、20日、30日亲自组织项目班组以上管理人员开展平安隐患自查自纠活动，切实解决本项目平安生产中存在的问题。7.21严格执行甲方对平安生产管理的各项措施、制度和方法，并纳入甲方的月平安考核安排，因乙方未应尽的责任和义务或擅自安派未经平安教化考核不合格人员及有阻碍建筑业施工的疾病人员而造成事故的均有乙方担当。7.22该工程项目在施工中不得被铁道部、武汉铁路局、湖北省及湖北城际铁路公司、各级质监站、监理单位等单位惩罚，如若被罚，项目部将会对该工地再次惩罚和通报指责。7.23乙方因工程须要应设置的平安、消防、保卫、文明施工等购置的各种防护设施用品必需符合甲方的要求，并做好日常的维护和管理
25、工作。乙方不得私自破坏甲方供应的各类平安防护设施，确因施工须要拆除的防护设施，必需经甲方项目部平安员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施复原。7.24乙方必需为施工人员供应符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教化施工人员根据运用规则佩戴、运用。7.25发生伤亡事故时，乙方必需马上向甲方主管领导汇报，并马上组织事故处理组和善后处理组，根据“四不放过”得原则，对事故隐患刚好进行解除，预防同类事故再次发生，并由乙方出面做好善后安抚工作，接待伤亡者的家属，妥当处理好抚恤补偿工作，不得出现其家属进入施工现场或其它区域集中闹事等，建立保密制度，有效的限制事故影响，必要时小范围解决，甲方对此将主动
26、配相关工作，待事故处理完毕后，再依据各方所负的责任大小，协商费用分摊等事宜。7.26文明施工，实现标准化工地和标准化作业，限制噪声，防止扰民，加强环保，避开污染、破坏环境，保证百姓利益，否则费用由乙方担当。第八条 罚则8.1因乙方未能履行上述责任、义务或违反国家平安法规程序和铁道部、湖北省、项目部的有关部门的规定，而造成的工程财产损失和人身损害，由乙方担当所发生的一切经济损失和法律责任。8.2没有按上级部门、中建公司和甲方的要求，在规定的时间内完成平安隐患整改应报的资料手续、交代的事项，每次罚款20_20000元，并因拖延而造成的一切平安事故由乙方负责。8.3每发生一起轻伤事故惩罚乙方施工队长
27、及，工长、班组长负责人和责任人1000元。8.4发生打架斗殴现象，每发生一次惩罚乙方100010000元，并一切费用、责任自负。8.5发觉未在项目安质部注册和未经平安培训的职工擅自上岗，每一位惩罚20_元，退离施工现场，由此造成损害事故的乙方自行负责。8.6在现场大门以外和生活区宿舍大门以外发生的一切平安、交通、作奸犯科事故的由乙方自负。8.7在信用评价中扣分的(包括平安、质量)、上级部门检查出现较重问题造成不良后果的,每分每项处以20000元罚款。第九条 法律条款建设工程平安管理条例其次十四条规定，分包单位应当听从总承包单位的平安生产管理，分包单位不听从管理导致生产平安事故的，由分包单位担当
28、主要责任。第十条 其他事项9.1双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。9.2本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请甲乙双方上级主管部门调解，调解不成的，提交天津市仲裁委员会或者天津市人民法院依法裁决。9.3本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.4从乙方人员进场第一天起至人员全部撤退为止或工程安装合同终止时，此协议同时废止。第十一条 乙方平安管理网络体系(必需照实填写完整)：平安管理网络图见附件甲方：(公章)甲方代表：乙方：(公章)乙方代表：联系电话：项目平安施工合同5甲方：乙方：为贯彻“平安第一，预防为
29、主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：其次条 施工地址：第三条 甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施。3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知，直至清退出场。4、甲方指派_负责与乙方联系监督施工现场工作。5、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。6、乙方在施工中发生的甲方管网、设备事故，甲方有责任负责调查、统
30、计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场;并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。7、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。8、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方担当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工设备、以及甲方运行主设备严峻损坏事故;(3)因操作不当导致发生火灾等平安事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝说的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的
31、人身损害、设备损坏事故担当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度;严格执行平安生产制度和甲方要求的公司平安生产规定。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派_葛占涛_作为平安工作联系人。5、乙方一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个
32、施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工工具、器具及平安防护用具、标记、标识的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因运用工器具、标识不当所造成的人员损害及设备损坏负全部责任。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化，特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工、器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标记，不
33、得超越指定的.施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自运用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。10、乙方施工过程中需运用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应马上切断有关开关。11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。12、乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的平安看法必需仔细听取。13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的担心全状况，应快速报告甲方，所发生一切费用由乙方担当。14、乙方应执行国务院特殊重大事故调查程序暂行规定、企业职工伤亡事故报告和处理规定。对人
34、员在施工中发生的人身伤亡事故，还必需在第一时间向事故所在地的政府平安管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报;如发生国务院特殊重大事故调查程序短暂规定所规定的特大事故，还应马上通知当地政府、公安部门，并要求派人爱护现场。15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理看法提交甲方备案。16、乙方在作业过程中应保证甲方的房屋及其它设备、设施的完整性，如有损坏，乙方应按市价进行赔偿。第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以电话、面谈或书面形式送达对方。双方在接到对方的联系时，应马上予以响应。第六条 违约责任1、由于乙方责任造成对方或第三方的人身损害、设备损坏等
35、财产损失，由乙方担当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、发觉乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关平安生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，担当相应的违约金。3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计;施工人员未驾驭本工程项目特点及施工平安措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用品不满意施工须要，甲方有权要求乙方马上停工整改，由此引起的后果及损失由乙方担当。4、乙方人员未按平安工作规程操作，甲方一经发觉，乙方应担当50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应担当100元/人次的违约责任。5、乙方运用甲方供应的设施设备、工器具
36、等造成损坏的，应照价赔偿。6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次担当违约责任。7、乙方对甲方提出的平安整改看法不刚好整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天担当违约责任。8、施工过程中发生人身伤亡、设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当1000元至3000元/次的违约责任。第七条 甲乙双方约定的其他事项： 。第八条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。第九条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十条 本协议有
37、效期限：自20_年4月29日起至20_年5月19日止。第十一条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。第十二条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。第十三条 本协议签订地点在甲方居处地。甲方(签章)：联系电话乙方(签章)：日期：乙方(签章)：联系电话甲方(签章)：日期：项目平安施工合同6为了仔细贯彻“平安第一、预防为主”的方针，坚固树立“以人为本”的观念，切实把建设工程平安生产管理条例贯穿到施工生产的全过程，加强平安管理，削减伤亡事故，明确双方责任，特订立本平安生产责任书。一、责任期限自_年_月_日至_年_月_日二、发包方责任1、仔细贯彻执行国家、上级有关平安生产的法律法规和政策，落
38、实各项平安生产制度，对本项目的平安生产负责。2、审查承包方的平安生产资质和专项施工方案，对承包方的平安生产管理进行监督检查。三、承包方责任1、仔细履行平安生产责任，自觉接受发包方对平安生产的监督管理，遵守工程建设平安生产有关管理规定，执行发包方有关平安生产的规章制度。2、加强对作业人员的平安教化与培训，作业前应针对工程特点进行再教化，提高作业人员的平安素养及自我防护意识，严格根据平安标准组织施工，消退事故隐患，保证作业环境的平安。特种作业人员必需持证上岗。3、依据项目特点，负责编制专项平安施工方案，实行必要的平安防护措施，并依据施工进度有针对性地进行平安技术交底。4、供应的防护设施及施工设备，
39、应符合国家及行业标准。5对发包方的平安防护设施不得随意拆除，需拆除的必需书面经发包方批准。6、施工现场发生的因工伤亡事故，承包方必需按有关规定调查处理。7、听从发包方的平安生产管理，因承包方管理不善、不听从管理或作业人员违章操作导致平安事故的，责任和由此发生的费用由承包方担当。8、遵守平安生产规章制度，自觉接受甲方单位的平安监督、管理和指导，做好平安、文明施工作业。四、本责任书中未尽事宜，参照有关规定由双方协商解决。发包方：_（章）负责人：_签定时间：_年_月_日承包方：_（章）负责人：_签定时间：_年_月_日项目平安施工合同7用工单位：_（简称甲方）供应劳务班组：_（简称乙方）甲方在施工工程
40、中，为了保证平安生产和文明施工紧密协作，达到“平安第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：一、班组长（身份证号码：_；家庭住址：_；联系电话：_）。施工人员合计总数计_人。二、乙方除执行合同条款外，同时必需遵守甲方的一切平安防火、防盗及治安管理规章制度。三、规定：1、各班组应按规定配备一名兼职平安员，负责本班组平安生产工作，并且每旬应向项目部专职平安员汇报一次状况，每月向项目经理汇报一次平安生产工作。2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级平安教化；各班组每周要召开一次班组平安生产例会。四、平安生产指标：1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1.2。2、无发生火灾与机械
41、损害事故；3、无发生交通平安事故；4、平安活动考核指标：事故隐患整改率达100%；五、平安生产纪律：第一条：凡是进入施工现场的工人必需按规定正确运用建筑“三宝”（即平安帽、平安带、平安网）。、进入施工现场，必需正确戴好平安帽，凡是不按规定戴好平安帽的赐予经济罚款50元，发觉一次罚一次。、高处作业必需按规定拴好平安带，如有不拴者，由施工员与平安员责令其停工，按旷工处理，并赐予经济罚款100元。、二米以上的高空，要按规定挂设好平安网，如不按规定挂设好平安网而发生事故的，要赐予经济惩罚100元。其次条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如
42、是现场管理人员加倍重罚）。第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与平安员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并赐予经济惩罚200元。第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地爱护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。第六条：配电箱必需加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者惩罚50元。第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发觉，赐予罚款200元。第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有其次次违章者，必定重罚。第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁运用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），假如有被发觉的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。甲方代表：_乙方：_签定时间：_年_月_日项目平安施工合同8业主：_承包人：_为在施工合同的实施过程中创建平安，高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主(以下简称：甲方)与承包人(以下简称乙方)特此签订平安生产合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关平安