《2023年蔬菜大棚建设合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年蔬菜大棚建设合同.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年蔬菜大棚建设合同蔬菜大棚建设合同1甲方：_营业执照：_注册地址：_邮政编码：_法定代表：_职务：_乙方：_身份证号码：_此合同本着公允、公正的原则，经双方协商而订立。第一条合同目的经双方协商，一样同意甲方将本合同中确定的施工项目转让给乙方经营，乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及挂靠起期内的留意事项。其次条工程内容按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，详细为延安青化砭采油大队养老院工程，工程合同价以实际工程量结算，工程施工内容为甲方与业主签订的合同中的内容。第三条甲方的基本权利和义务权利：_甲方一次性向乙方收
2、取人民币管理服务费，各类税费均由乙方自行缴纳。乙方利用甲方名义所开发票，乙方须向甲方缴纳面值金额的百分之。如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。义务：_甲方在本协议生效之后，只向乙方供应相关经营业务所需的手持证件和经营许可证。对乙方提出的合理要求尽可能供应良好的服务。第四条乙方的.基本权利和义务权利：_乙方可以获得甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出看法。享受甲方所供应的施工设施所需资质及经营许可。充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。经营上实行内部独立核算，自负盈亏。一切正常利润归乙方全部，不受干涉。义务：_
3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。负责解决经营事务，相关经营条件及施工设备自主负责解决。仔细负责进行施工项目的质量和平安，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事务，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和惩罚。按时足额向甲方缴纳管理服务费。乙方经营项目不得超过价格经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证经营范围的项目，乙方须要自己供应相关手续证件。第五条乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。第六条原甲方与业主签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履
4、行，乙方在经营活动中，若出项平安事故等重大意外，均由乙方独立担当，甲方不担当一些责任，特此提出免责声明。第七条挂靠期间挂靠期间暂定年挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的的仍按原有的规定收取工程管理费。第八条乙方应在合同签订时付清管理服务费。第九条若乙方无正值理由单方终止本协议，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价违约金。第十条甲方对本协议书上述各条款具有说明权。本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，即告终止。本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，相关主管单位一份。甲方签字：_乙方签字：_甲方盖章：_乙方盖章：_年
5、_月_日_年_月_日蔬菜大棚建设合同2发包方：_法人代表：_以下简称“甲方”)。承包方：_法人代表：_。为了搞好_蔬菜大棚建设项目，甲、乙双方经同等协商一样，达成如下一样看法以资共同遵守。一、项目名称与建设地点：_，建设地点位于_。二、建设内容：依照合同附件标准建设暖式蔬菜大棚个每个约_平方米。三、工程造价：每平方米￥：_。合计价款总额为￥：_，详细价款依据合同标准实际丈量后据实结算。本工程造价不含税。四、付款方式：甲方根据下列时间向乙方支付合同价款，并将资金打入乙方账户：乙方账户：_开户行：_乙方人员设备进入工地后支付合同价款的30%。计￥：_元完成半数大棚骨架安装支付全合同价款的30%，计
6、￥：_元合同大棚内外卷帘机安装一半后支付全合同价款的30%，计￥：_元工程竣工验收合格后，甲、乙双方确定实际建设面积后，甲方付款至合同实际价款的97%。剩余资金3%在_年_月_日前一次性付清。五.工程承包内容及范围本大棚为包工包料，不含土建工程。内部设施有，内遮阳内保温系统，外遮阳系统，自然通风电动天窗系统，环流风机加湿系统，雾喷系统，室内电控照明系统。及移动苗床。六、工程开工日期：1，本工程与_年_月_日开工，工人进入施工现场。2，工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应予顺延。工程量改变和设计变更一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的甲方未按时拨付工程款或未按合同
7、规定供应相关材料、设施的不行抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他状况。因当地部门或人员阻挠施工或有意刁难，甲方未能刚好协调导致施工无法进行的。以上状况发生后，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表应在3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。因甲方缘由造成的其他延停工状况或甲方有违约状况的。七、设计变更1、甲方须要做温室工程变更时，应提前7日通知乙方，并给乙方充分的打算时间，由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方担当，工程工期相应顺延。2、
8、乙方须要做温室工程变更时，需经甲方代表同意，工程工期相应顺延。3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失，由变更方担当，该工程工期相应变更。八、工程竣工日期：自开工之日起_日内完工，遇阴雨天气及施工条件不足等不能施工时日期顺延。九、工程竣工验收标准：1、工程全部安装调试完成，乙方自检合格后应书面通知甲方验收工程须要分步验收的，乙方应在单项工作完成前3日书面通知甲方。甲乙双方根据乙方供应的工程验收标准共同进行验收，验收时同时丈量实际建设面积，阅历收合格在验收文件上签字确认。2、在接到乙方书面验收通知3日内甲方不进行验收，可视为甲方认可工程质量合格，通过验收，甲方应按合同规定支付工程款。同时乙
9、方人员可以撤回，工程保管及附随义务由甲方负责。3、工程未阅历收甲方不得提前运用和擅自动用。否责视为验收合格十、双方其他义务甲方义务：1、按合同规定的时间和条件付款。2、在乙方开工前，甲方确保已完成土地征用、房屋拆迁、土地及地上建筑、苗木的赔偿、消退地面、架空和地下障碍及施工应办理的一切合法手续等工作，使施工现场达到“三通一平”，具备施工条件，并负责施工现场的正常的水、电供保证，负责施工期间运输道路的通畅。施工用水、电由甲方通到温室施工区域50米以内。本工程不含土建部分。3、帮助乙方办理施工中当地有关部门要求办理的相关手续，协调好相关部门关系，并负责协调解决工地的纠纷和保卫。4、处理施工现场四周
10、地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物等设施的迁移或爱护，并担当有关费用。5、甲方不按约定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、保证施工现场水、电正常供应。十一、违约责任甲方未依照约定按时支付乙方合同价款时，乙方有权停工。因一方违约致使合同不能履行，另一方有权中止或解除合同，但应书面通知违约方，通知到达对方时生效，由违约方担当违约责任。工程验收合格后，甲方不按合同规定支付工程款的，乙方质保和售后服务责任免除。乙方对该工程享有留置权。十二、不行抗力1、“不行抗力”是指在本合同签订后发生的、本合同签订时不能预见的、其发生与后果是无法避开或克服的、阻碍任何一方
11、全部或部分履约的全部事务。该类事务包括地震、台风、水灾、火灾、斗争等。2、假如发生不行抗力事务影响一方履行其在本合同项下的义务，此种情形不视为违约，但发生不行抗力的一方应刚好书面通知另一方，并在其后的15日内供应证明该不行抗力事务发生及其持续时间的足够证据，其履行义务的时间可顺延至不行抗力事务结束。但不行抗力事务影十三、争议解决：_双方发生争议，协商解决协商不成，提交非违约方居处地人民法院解决。十四、合同生效：_本合同由双方签字盖章后生效本合同款项结清时失效。十五,本合同签订后，乙方需向甲方缴纳_元工程保证金。待工人及材料进场后十五日后全额退回。与应付工程进度款无关，不记息。甲方：_代表人：_乙方：_代表人：_本合同签订日期：_年_月_日