2023年道路施工协议书.docx

《2023年道路施工协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年道路施工协议书.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年道路施工协议书道路施工协议书1发包人：_(以下简称甲方)承包人：_建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：_混凝土道路2、工程地点：_村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3、5米。2、18cm厚3：7灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限

2、制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，

3、直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。甲方：_乙方：_年_月_日道路施工协议书2为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：XXXXXXXXXXXXXXXXXX其次条 施工地址： XXXXXXXXXXXXX第三条 甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及

4、督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。5、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场；并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。6、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。7、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙

5、方担当：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故；（3）发生厂内火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝说的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度；严格执行电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他平安生产规定、制度。

6、3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、乙方一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因运用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化，并将参与平安教化人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试

7、成果报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标记，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自运用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。9、乙方施工过程中需运用电、水源，应事先与甲方取得联

8、系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应马上切断有关开关。10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。11、乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的平安整改看法必需刚好整改。12、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方，并主动协作调查。乙方应执行国务院特殊重大事故调查程序暂行规定、企业职工伤亡事故报告和处理规定和电业生产事故调查规程。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必需马上用电话、电传或电报等向事故所在地的政府平安管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院特殊重大事故调查程序短暂规定所规定

9、的特大事故，还应马上通知当地政府、公安部门，并要求派人爱护现场。 乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理看法提交甲方备案。第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。第六条 施工平安保证金甲方预留工程款的0.12%作为乙方的平安保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的平安事故，扣除相应数额的平安保证金：（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部平安保证金；（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故

10、，扣除50%平安保证金；（3）乙方人员发生违章行为的经济惩罚，按惩罚规定从平安保证金内扣除。第七条 违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身损害、设备损坏等财产损失，由责任方担当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发觉乙方供应的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方担当由此造成的一切损失。3、发觉乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关平安生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，担当相应的违约金。4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计；施工人员未驾驭本工程项目特点及施工平安措施；用于本工程项目的施工机械、工

11、器具及平安防护用品不满意施工须要，甲方有权要求乙方马上停工整改，由此引起的后果及损失由乙方担当。5、乙方人员平安工作规程抽考不合格，乙方应担当50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应担当100元/人次的违约责任。6、乙方运用甲方供应的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次担当违约责任。8、乙方对甲方提出的平安整改看法不刚好整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天担当违约责任。9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当3000元至1000

12、0元/次的违约责任。第八条 甲乙双方约定的其他事项：无第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。第十条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。 第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 第十二条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。甲方签字： 乙方签字：道路施工协议书3发包人：_(简称甲方)承包人：_ (简称乙方)依照_ 、_ 及有关行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依据托县地区实际状况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：一、 工程概况工

13、程名称：_ 办公楼室内修理改造工程工程地点：_ 办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖修理;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理二、合同工期开 工 日 期： _ 年_月_日安排竣工日期： _ 年_月_日预料合同工期：_天三、承包方式和合同价款(一)采纳包工包料和总承包形式;(二)合同价款：依据甲方现场工程量预估和定额预算，预付_%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;(三)详细工程内容：依据甲方按需求现场指定位置项目施工，最终以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。四、发包人(甲方)责任：_依照合同按时拨付工程进度款。五、承

14、包人(乙方)责任：_1、 根据合同和工程施工组织设计的要求主动组织施工;2、 保质保量完成甲方指定工程项目;3、遵守施工现场环境管理，平安管理，文明施工管理，创建平安文明施工达标工地。六、工程质量及验收1、 乙方在施工中必需支持_的方针，严 格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。2、 乙方在施工中严格执行隐藏工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐藏工程不能进行下一道工序。3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前运用。(钢材必需运用包钢等大厂材料，水泥必需运用正规厂家)。七、 工程款支付方式1、

15、工程开工后，按工程进度付工程总造价的_%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%八、质量保修根据国务院_年_保修的规定负责。九、违约责任1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方担当。2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，状况严峻的另行议定。十、其它约定事项甲方：_乙方：_ 年_月_日_ 年_月_日道路施工协议书4发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程

16、概况1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。二、合同价款一次性包死16万元（含发票税）三、工期20xx年10月底完成四、付款方式1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。五、工程质量1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。2、路面结构：采纳30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，协作比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采纳粗细搭协作理6厘米厚4米宽沥青。3、满意施工验收规范合格要

17、求，以及必需经项目部和现场甲方代表验收合格。六、平安文明施工1、乙方仔细贯彻执行国家、地方劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、法令、条例、平安操作规程、平安生产工作规定；4、单位严格执行平安管理制度，包括岗位的平安操作规程、岗位平安生产责任制、施工平安跟踪制度和定期平安检查、平安教化交底制度等；5、乙方应对自身的施工过程中的平安负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；七、违约责任1、本工程不得转包，一经发觉甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方担当。2、必需确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如

18、发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，须要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。八、合同的生效、变更和终止1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其托付代理人签署并加盖公章后生效。2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表：法人代表：托付代理人：托付代理人：联系电话：联系电话：时间：20xx年10月19日道路施工协议书5发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同

19、等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：_农村马路建设项目1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价

20、款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人

21、身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程

22、价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_。竣工日期：_。合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_。合同订立地点：_镇。本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（公章）承包人：_（公章）道路施工协议书6发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工项目协商一样，订立本合同

23、。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程承包方式：1.4 合同工期：安排开工日期： 年 月 日;安排竣工日期: 年 月 日;其次条 工程范围及内容：第三条 合同价款3.1 根据本合同其次条内容，合同总价款为（大写） 元人民币（￥ ）。3.2 合同计价方式:本合同计价方式为 固定总价 方式，包含但不限于以下内容：办理规划、市政手续费用，为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。上述固定总价的风险范围包括：材料、人工、机械价格的上涨，市场价格风险、政策性风险，非发包方缘由引起的停、窝工

24、损失都包括在合同价款中不作调整。第四条 质量与检验4.1道路施工及验收严格根据市政道路工程施工及验收规范GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;4.2 质量要求:满意工程设计要求并满意有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。第五条 工程款的支付与结算第六条 平安施工6.1 平安施工与检查乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。6.2 平安防护乙

25、方在输电线路、地下管道以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应有平安防护措。乙方在夜间施工时应做相应的夜间平安设施，如：设夜间指示灯等。第七条 双方责任甲方派驻的工地代表：姓名 ;乙方派驻的项目经理：姓名7.1甲方责任7.1.1按合同约定刚好支付工程款项。7.2乙方责任：7.2.1 做好施工平安生产措施和文明施工工作，听从现场平安生产管理，担当施工过程中由于自身缘由造成的一切平安责任和经济损失。7.2.2 自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求，负责施工场地四周建筑物和地下管线的临时爱护，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。第八条 违约赔偿责任8.1

26、甲方责任8.1.1如甲方逾期付款，须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。8.1.2由于甲方缘由造成施工延误的状况，工期可以相应顺延。8.2 乙方责任：8.2.1乙方不得借口不了解场地状况或甲方供应资料不完整为由拖延施工，由此导致的工期延误不予顺延。因乙方缘由，未按本合同所约定工期按时竣工，每延期一天，乙方按 向甲方支付逾期违约金，并担当由此给甲方带来的全部损失。8.2.2因乙方缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，或无法通过验收，由乙方无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责。第九条 工程质量保修期本工程自竣工验收合

27、格之日起，乙方的质量保修期为 。第十条 争议解决方式凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。第十一条 合同生效与终止10.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。10.2 乙方向甲方交付竣工工程后，甲乙双方履行合同全部义务完成，本合同即告终止。10.3 本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。发包方（签章）： 承包方（签章）：法定代表人： 法定代表人：（或托付代理人）： （或托付代理人）：年 月 日 年 月 日道路施工协议书7甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典、建筑工程资料管理规程、云 省建设工程质量检

28、测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北 公路风电场道路工程1.2工程地点： 县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位： 水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：1.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测压实度检测弯沉检测砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本

29、合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：道路施工协议书8甲方：XXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXX甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国道路交通平安法及其他相关法律、法规，遵循同等、公允、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通平安设施施工的相关事宜协商一样，详细内容如下：一、工程概况（一）工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（二）工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（三）工程范围：道路标线施划、道路标记标牌安装，

30、详细施工内容见附图。（四）承包方式：包工包料。（五）材料及工艺补充说明见施工附图。二、合同工期及顺延条件（一）施工工期合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为20xx年11月25日。（二）工期顺延条件1.甲方未能按约定供应施工图纸；2.设计变更或工程量增加；3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时；4.因其他不行抗力造成乙方停工累计超过24小时。（三）乙方满意工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。三、施工及平安要求（一）施工要求1.甲方应帮助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面

31、关系。2.乙方应严格根据国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。4.乙方严格根据施工图纸中的要求进行选购和加工，并提相关材料供质量保证书。5.乙方应严格根据施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方担当全部责任。（二）平安要求乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。四、工程质量、验收及质保（一）质量标准乙方应严格根据钢筋混凝土设计规范GBJI0-8

32、7、马路交通标记和标线设臵规范JTGD82-20xx明确要求施工，保证工程质量。（二）工程验收1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参与验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。（三）工程质保自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不行抗力因素造成的工程修理外，涉及的材料费、人工费等全部费用，由乙方全部担当，质保期届满后，乙方供应终身维护服务。五、合同金额及费用结算

33、（一）合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483元。（二）自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。（三）自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为其次阶段进度款。（四）自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。（五）合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。六、违约责任（一）甲方违约因甲方缘由未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应担当因工期延误产生的材料保管、

34、误工等附加费用。（二）乙方违约1.除不行抗因素，由于乙方的缘由未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入运用，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金，并担当因此给甲方造成的各项损失。3.乙方施工过程中未按平安生产规范要求，造成的平安事故，由乙方担当全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。七、争议解决甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。八、附则（一）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。（二）本合同未

35、尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。（三）合同附件1.标准、规范及有关技术文件；2.施工图纸；3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。甲 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX代表人：电 话/传 真：XXXXXXXXXXXXXXXXXX开户行：XXXXXXXXXXXXXXX账 号：XXXXXXXXXXXXXXXX乙 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX代表人：电 话/传 真：XXXXXXXXXXXXXXXX开户行：XXXXXXXXXXXXXXXX账 号

36、：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX签约时间： 年 月 日道路施工协议书9发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。二、合同价款一次性包死16万元（含发票税）三、工期_年年底完成四、付款方式1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。五、工程质量1、对松软路基层进

37、行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。2、路面结构：采纳30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，协作比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采纳粗细搭协作理6厘米厚4米宽沥青。3、满意施工验收规范合格要求，以及必需经项目部和现场甲方代表验收合格。六、平安文明施工1、乙方仔细贯彻执行国家、地方劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、法令、条例、平安操作规程、平安生产工作规定；4、单位严格执行平安管理制度，包括岗位的平安操作规程、岗位平安生产责任制、施工平安跟踪制度和定期平安检查、平安教化交

38、底制度等；5、乙方应对自身的施工过程中的平安负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；七、违约责任1、本工程不得转包，一经发觉甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方担当。2、必需确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，须要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。八、合同的生效、变更和终止1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其托付代理人签署并加盖公章后生效。2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（

39、盖章）：乙方（盖章）：法人代表：法人代表：托付代理人：托付代理人：联系电话：联系电话：时间：_年_月_日道路施工协议书10发包方：_(以下简称甲方)_(以下简称乙方)承包方： 山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必需找施工质量牢靠、平安意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形困难、无专用施工道路，在施工时要特殊留意材料运输时的交通平安。施工所用的.施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。一、 工程名称：_二、 工程地点：_三、 工程内容：在原土路基上做

40、砼路面，宽约_米，厚度_厘米，砼强度等级_以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)四、 承包方式：包工包料。五、 工程造价：按每平方_元，按实计算。六、 质量要求：按现行的“_”验收，合格工程。七、 材料要求：黄沙采纳含土量少的自然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采纳大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格13厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的状况下，有权要求停止施工，不付工程款。八、 平安施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

41、九、 付款方式：工程竣工验收合格后，_天付工程总额_%，满_天无质量问题付_%，余款满_年付清(工程保质期为_年)。十、 工期：开工日期_ 年_月_日，竣工日期_ 年_月_日。天气状况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方_元，累计计算。十一、 质量保证金_万元_天之内退还。十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。甲方：_乙方：_ 年_月_日_ 年_月_日道路施工协议书11甲方：乙方：经双方共同协商，甲方同意将工业园（标段）的工程以包工不包料的形式承包给乙方施工，现就有关事项签订如下协议：一、承建施工地点及范围：赣县工业园二期（标段）机动车道、非路车道、排水管沟、道路边坡（不含绿化）二、工程工期：工期总日历天数80天完成；开工日期：20xx年元月6日。由甲方缘由，不属乙方的过失造成的；在不行抗力的状况；工期顺延。三、乙方工作内容及单价：1.下水道园管涵（整平沟底、砼沟底、安管、砼管座、勾缝、回填中砂）（1）、1200园管涵：27元/M（机械协作）（2）、1000园管涵：22元/M（机械协作）、800园管涵：20元/M（机械协作）（3）、600园管涵：15元/M（人工下管）（4）、500（400）园管涵：12元/M（人工下管）（5）、300园管涵：9元/M（人工下管）（6）、砖砌检查井井及沟墙：0