《2023年消防工程施工合同集锦篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年消防工程施工合同集锦篇.docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年消防工程施工合同集锦篇消防工程施工合同1发包单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：经依法招标确定乙方为中标单位，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招投标法及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的详细状况，经甲、乙双方协商，本着自愿、同等的原则，签订本合同，双方共同遵守。第一条：工程概况工程名称：工程地点：工程规模：其次条：承包方式本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包平安、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按
2、4.1.2合同承包价格明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。第三条：承包范围3.1、本工程承包范围为 设计探讨院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。3.2本工程承包主要内容还包括：A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);F、广播系统;G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压
3、泵及气压罐安装);H、主机、水泵房及水泵限制系统(包括限制柜及机座);I、屋顶消防水箱的选购安装，自动进水装置的选购安装;J、地下室消防水池进、出水口都由消防选购安装;K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防选购安装;L、清场防火门及防火卷帘门，消防限制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、平安标记牌由消防制作安装;M、全部应急照明灯具及平安指示牌(灯);N、消防强、弱电划分：甲方供应全部动力电源到限制箱，全部限制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);公共区域消防强电应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌
4、(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线点;地下室楼层应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线搭火点，其材料按图要求选购;消防弱电由消防依据设计与消防规范负责安装;公共区域全部配电箱柜的强电检测均由消防负责。O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的全部消防工程皆由消防负责。3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期担当本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付运用，并担当任何质量缺陷的保修责任，担当相应的经济与法律责任。3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行担当消防主管单位及相关部门的各
5、种赞助费用和惩罚。第四条：工程造价4.1、合同价款4.1.1本工程合同总造价为人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)4.1.2 合同承包价格本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：序号承包项目名称承包面积/承包单价(人民币/元)合价/元程高层(
6、主楼部分)每建筑面积承包固定综合单价 元/商铺每建筑面积承包固定综合单价 元/1地下室(本身专用消防设施)每建筑面积承包固定综合单价 元/2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含其次条工程承包方式和第三条承包范围内的全部工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、平安文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税
7、金等工程干脆、间接的全部费用在内。以及招标文件与合同明示或示意的全部责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在仔细阅读图纸，全面熟识和理解设计施工图的全部项目内容，熟识了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整精确的工程量报价清单，精确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有仔细探讨图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场改变引起的造价改变做任何调整。4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险
8、费、农夫工工资保证金、平安文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自担当其费用。4.1.7施工用水用电由发包人供应现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行担当。第五条：施工工期5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(详细进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期依据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付运用为准。5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工
9、备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方缘由造成工期延误，影响土建或工程整体进度，赐予5000元/天违约罚款，并担当由此给甲方造成的相应的损失费用。5.3工程全部完工，乙方必需刚好退场，乙方接到拆场通知后，必需在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并担当相关责任及由此给甲方带来的经济损失。第六条：工程质量6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必需严格根据设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方
10、的质量监督管理，听从甲方与监理方代表的指挥及支配。6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必需无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并担当相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的全部材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一样时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需供应相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，须要现场抽样检测的必需进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与
11、合同要求的产品一律禁止运用。6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必需是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采纳天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采纳海湾公司生产的海湾牌，水泵采纳上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备选购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可选购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。6.5 全部材料、设备进
12、场乙方必需填写材料进场验收报告单，刚好报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方供应产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未阅历收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须根据建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新选购符合要求的材料及设备，并担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。6.6 全部隐藏工程隐藏前必需报甲方和监理方进行隐藏工程验收签证，验收合格方可进行隐藏，未阅历
13、收或验收不合格不得隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方担当;分部分项工程完工必需填写分部分项工程验收报告，刚好报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方担当。6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织刚好返工直到符合要求为止，若乙方拒不听从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以30005000元/次的质量罚款。情节严峻的，视乙方违约，甲方可解除合同;6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程
14、进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所选购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计缘由引起的。对后者承包人应刚好通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。6.9 承包人应根据有关技术规范的要求，设置特地的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，须要更换的设备必需刚好更换。承包人必需在收到监理公司、发包人的通知后刚好派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产
15、生的费用由承包人担当，发包人干脆从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。第七条：设计变更7.1 乙方应严格按甲方供应的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自变更设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改看法，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。7.2 因甲方缘由须要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。第八条：平安生产与文明施工8.1 平安生产8.1.1乙方必需严格根据平安生产规范进行施工，配备专职平安生产管理员，随时对现场的平安隐患进行检查整改，施工现场应严格按平安规范做
16、好平安生产防护措施，施工区域应进行平安围护，树立平安警示标牌，确保施工平安;8.1.2乙方必需对施工人员进行全面的平安教化，施工人员进入现场必需按规范戴好平安防护工具，严禁违规操作，若检查发觉有不载平安防护工具或违章操作的状况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的平安惩罚;8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必需支配专人按平安规范进行保管，施工用电用火必需严格按平安规范进行管理，全部施工机械设备均应专人专职运用管理，实行相应的平安措施确保施工平安;8.1.4 现场全部设备、材料乙方应支配专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任;8.1.5 乙
17、方对施工平安和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何平安事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。8.2、文明施工8.2.1 乙方应根据文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的平安文明施工基础教化，制订平安文明施工管理制度，设置平安文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;8.2.2 乙方应教化施工人员遵纪遵守法律，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;8.2.3 工地现场全部施工材料必需分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必需清理运出施工
18、现场，工地现场必需清扫干净，若检查发觉材料乱堆乱放或垃圾未刚好清理，每次处以500-1000元罚款;8.2.4 乙方应实行一切必要的措施，选择正确合理的运输路途、运输工具，避开设备、材料进出场对现场四周或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行担当责任，同时乙方应为自己的运输路途道路通行办理相关的许可手续并担当全部费用。第九条：工程验收9.1、隐藏工程和分部分项工程中间验收9.1.1 隐藏工程(如暗敷预埋的管道等)隐藏前、分部分项工程完成后乙方应刚好报请甲方和监理方进行验收，阅历收符合设计和规范要求后方可进入
19、下道施工工序，未阅历收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应刚好整改返工到合格为此，不刚好整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。9.2工程竣工验收9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门刚好对工程进行整体竣工验收;施工承包方必需保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。9.2
20、.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求供应且必需具备以下条件：工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;供应资料清单和竣工技术资料一式陆份。9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。第十条：工程结算10.1结算条件：10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;10.1.2全部竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;10.1.3承包范围外
21、增加工程和合同内削减工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续刚好规范齐全;10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;10.2 结算方式10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条工程造价约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;第十一条：工程款支付方式11.1工程预付款：本项目
22、无工程预付款;11.2 工程进度款：11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。第十二条：履约保证金12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元;12.
23、2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。第十三条：双方的权利与义务13.1甲方的一般权利与义务：13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，刚好向乙方传达变更意图及供应变更图纸。13.1.2负责组织工程量的现场刚好核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、支配工作，刚好了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的
24、部分，有权要求乙方刚好进行返工处理。13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不听从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。13.1.6有权对乙方施工过程中担心全因素提出整改要求和惩罚确定，乙方不听从管理时有权进行强制性惩罚。13.1.7按合同约定刚好审核和支付工程进度款，刚好组织工程验收办理工程结算。13.1.8负责向乙方供应临时设施的搭建场地，供应施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。13.1.9帮助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。13.2乙方的一般权利和义
25、务13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的平安，自行办理意外损害险及第三责任险，施工设备保险，并担当其费用。13.2.2 负责刚好向有关部门缴纳养老保险、平安文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、刚好办理相关报建报备手续，并担当其费用。13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边冲突，施工过程中妥当处理与当地居民的关系，避开纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身缘由造成的冲突导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。13.2.4 乙方确定 为项目负责
26、人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工平安。13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的酬劳、农夫工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，刚好支付劳动酬劳，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事务发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教化施工人员遵纪遵守法律，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，刚好按规范整理完成竣工
27、资料的备案工作;13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中全部现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;13.2.9负责支配好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、平安的进行工作;13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。第十四条：违约责任14.1因甲方缘由不能按合同约定刚好
28、办理工程签证、分部分项和隐藏工程验收，因此造成停工，由甲方担当相关责任并顺延工期，因乙方缘由不能按合同约定刚好办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方担当相应责任工期不予顺延;14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能刚好供应合格的付款资料而影响付款由乙方负责;14.3因乙方缘由延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，赐予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，赐予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;14.4任何一方非对方缘由而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成
29、的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方赐予补偿;14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严峻影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并实行补救措施。情节严峻的，甲方有权解除合同;14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方缘由解除合同，乙方必需在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。第十五条：其它15.1承包人向发包人承诺根据合同约
30、定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，合同附件：(合同组成文件)1、本消防安装工程招标文件招标编号：2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标
31、报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;4、履约保证金收据;5、标准规范及有关技术文件，技术要求;6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。甲 方： 乙 方：签约代表人： 签约代表人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：单位地址： 单位地址：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日消防工程施工合同2建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国经济法、中华人民共和国建筑法、青海省建筑管理条例、建设工程质量管理条例及其它相关法规和
32、规定的原则，结合 消防安装工程详细状况，双方达成如下协议：第一条 工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点:1.3工程内容：消防安装工程1.4承包范围：火灾自动报警及联动限制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试。火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设，但包含各幢间的管线敷设(含挖沟);自动喷淋系统包括室外消防管道(DN250：50米，DN150：30米，正负相差不超过10%);消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装，泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口，消防泵电控柜至水泵之间的强电限制部分由乙方安装(甲方接至限制柜进线端);不包括全部与土建相关的部
33、分。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。1.5开工日期：开工日期以甲方书面通知为准。1.6竣工日期：协作装修工程完工为准。1.7总工期：以甲乙双方商定为 天。1.8质量等级：达到验收规范合格标准，并通过消防部门的验收合格。其次条 工程造价及结算方式：2.1合同价款：xx2.2 定额执行西宁市20xx年安装工程基价表及配套文件执行。2.3 工程类别按相应工程类别，三级企业取费C级取费，安装费(劳动保险和税金除外)下浮 %。2.4 人工费不调差，材料及设备按甲方材设部核定(如有异议以甲方供应供应商的书面承诺、报价书、合同为准)，若乙方不接受核价甲方有权进行甲供，并按核价单价增加15%的采保费，同时
34、乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管。2.5 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。2.6 全部验收及检测费用由乙方负责。2.7周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取。2.8 外地施工企业不计取远地施工增加费和施工机构迁移费。第三条 材料设备供应：工程设备及材料由乙方选购供应。设备、材料进场前，由乙方供应出厂家，并供应经消防总队认可流通领域证书、设备材料的相关质量证明文件，报监理和甲方备案后购买，监理和甲方监督检查质量。甲方有权指定符合消防规定的厂家及品牌。第四条 付款及结算方式：4.1每月25日，乙方按时向甲方供应工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款于次月10日按审定进度的
35、 50 %支付给乙方;验收合格后乙方报送竣工资料后30日内完成结算，结算完成后10内支付到结算总款的 85 %，结算完成后30天内完成结算审计，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留 5% 作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款。4.2本工程税金由甲方代扣代缴，甲方可采纳银行转帐或转帐支票方式支付工程款。第五条 甲乙方驻工地代表：5.1甲方驻工地代表及人员名单：5.1.1监理单位委派的工程师：姓名： 职务： ;5.1.1.1发包人托付的职权：技术、质量、平安、文明施工、施工进度的全面监督管理。5.1.1.2须要取得发包人批准才能行使的职权：停工、返工及经济有关事宜。5.1.2发包人
36、派驻的工程师：姓名： 职务：5.1.2.1职权：协调监理与承包方关系，技术、质量、平安、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。5.2乙方驻工地代表及人员名单：技术负责人：姓名： 职务： ;项目经理： 姓名： 职务： 。第六条 工程质量及验收：6.1乙方在施工中必需严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格。6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参与，消防主管部门验收。6.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品爱护和看管，如需提前运用，乙方必需无条件协作。第七条 成品爱护：7.1本工程在施工过程中，做好文明施工，听从建设单
37、位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清。7.2在竣工验收前的成品爱护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责。第八条 甲方工作：8.3负责向乙方供应临时施工场地，指定水、电搭接点(乙方安表计量)。8.4向乙方供应完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。8.5协调乙方同其它施工单位的关系。8.6组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书。第九条 乙方工作：9.1严格按国家的相关法律、法规，根据现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量。9.2编制符合工程实际状况的施工组织方案和平安技术措施，经建设(监理)单位审批后贯彻执行，保证工程根据合同工期
38、完成，保证平安生产。9.3爱护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工爱护，遵守现场规章制度。9.4工场地整齐卫生的要求：施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。9.5工程竣工验收后，向甲方供应完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员。第十条 进度安排：10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，协作装修进度而完工。10.2若因乙方缘由影响施工进度，一切损失由乙方负责。10.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201建设工程施工合同条件中相应条款执行(甲方不给与任何经济补偿)。第十一条 工程质量等级：11.1工程质
39、量等级要求：工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定。11.2质量评审仲裁部门西宁市消防总队及市质检站。第十二条 违约：12.1 乙方必需按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度。若乙方不能按要求进行施工，甲方有权支配其他施工单位进行施工，所发生的费用及损失在乙方工程进度款总双倍扣回。12.2由于乙方缘由，工地出现民工、群众闹事的事务，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为。每发生一次乙方应向甲方支付违约金10万元(壹拾万元)，发生两次或两次以上的，甲方有权解除合同并不予结算，工程款不予支付，乙方在接到合同解除通知拾日内无条件退场。12.3 若乙方未能按本合同约定按月付清当
40、月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清全部人工费，并供应能证明结清人工费的证据。若供应虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算。12.4 在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。第十三条 工程修理：本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费修理及保养。第十四条 合同份数：本工程合同一式捌份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。甲方伍份、乙方叁份，具有同等效力。第十五条 未尽事宜，双方代表协商解决。并按重庆市建委及市消防总队有关文件执行。第十六条
41、 本合同结清财务手续后，合同失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日消防工程施工合同3发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：其次条承包范围：第三条工程承包方式：第四条合同工期开工日期：竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：付款方式：价款调整：第六条工程质量及验收标准
42、1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，运用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb5030020xx、火灾自动报警系统施工及验收规范gb501661992、自动喷水灭火系统施工及验收规范（20xx年版）gb502611996、机械设备安装工程施工及验收规范gb5
43、02311998、建筑电气工程施工质量验收规范gb5030320xx、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j51220xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条平安施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备选购第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2、乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3
44、、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话：_乙方联系人：4、保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时
45、甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。4.5乙方修理人员到达现场后，必需根据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。4.6免费保修期结束后，乙方修理只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2、乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、