2023年消防安装工程合同.docx

《2023年消防安装工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年消防安装工程合同.docx（79页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年消防安装工程合同消防安装工程合同1发包人：*消防工程有限公司 （简称“甲方”）分包人： （简称“乙方”） 身份证：（ ）经双方友好协商，甲方同意将XX市*县“*乐里，时代新都”消防安装工程托付给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺当完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：XX市*县“*乐里，时代新都”（含地下室部分）2、工程地点：XX市*县二、劳务安装的范围及内容：喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期：该工程施工工期暂定为 天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列状况工期顺延：1、由于甲方及土建缘由造成；2、原工程

2、的设计变更；3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失4、不行抗力的事务四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包清工加施工机具；2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）3、如需托付乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中：

3、喷头安装 50元/个（带管）消防箱安装 250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注：室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方供应其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的须要进行的施工变更，乙方应刚好供应相关数据资料及满意消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；七、材料和设备供应：1、该工程所需材料和设备均由甲方自行选购。乙方负责起劳务所需的平安设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。2、乙方进场运用的加工机器和安装机器应有满

4、意建筑工程施工规范平安治理的有关规定，必需运用符合国家相关标准要求的合格产品并在运用的过程中刚好检验和维护。八、双方责任：甲方：1、按安排刚好供应安装所需的有关设备和材料；负责向乙方供应施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、托付代表队工程进度、质量进行都督，检查隐藏工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行协作，帮助解决影响工程施工生产机器地板与和平安等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录，标记竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册

5、。6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的奢侈进行惩罚。7、对托付乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方：1、本着“仔细、负责”的工作看法和“合格、节约、好用”的施工月子协作乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；平安、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项

6、的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对须要支配加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必需损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必需是国家正规厂家产品。接机械性能良好、平安防护装置灵敏牢靠，符合建筑相关平安治理要求。7、承包人必需教化并约束员工严格遵守施工现场平安治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者赐予订正、责令整改、惩罚，直至推出现场。8、对承包人在施工中的平安

7、隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的状况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人担当，并赔偿发包人的全部损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并担当其用度；10、承包人应当样安装分包合同条件中关于平安生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格根据平安标准组织施工。乙方对因违反平安事故规定引起的平安事故负责并存的责任；11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的相识平安及自有机械设备等财产办理保险，其用度自

8、理；12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限：1、该消防系统的安装质量，必需符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的运用功能稳定、牢靠。2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并担当用度；不行抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方供应有偿修理服务，机具和设备有甲方自理。十、违约责任：甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付运用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理：双方履行本

9、合同时，如发生纠纷应实行有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作：（1） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级平安教化。（2） 、在施工地点为乙方供应施工和生活便利条件。（3） 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作：1、遵守公司的有关规章制度，听从甲方施工治理人员的工作支配。2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必需经甲方治理人员签字。3、遵照建筑工程平安操作规

10、程所规定的条列。全部施工人员，均要经三级平安教化方可上岗。电工.焊工等特别工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。4、乙方应爱护施工场地整齐，当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必需达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避开将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。十五、其它（1）、乙方必需爱惜甲方所供应的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。（2）、若

11、乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。（3）、乙方必需确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。（4）、若甲方发觉乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费十六、甲方的全部设备、构件、工具、材料等，乙方只能运用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发觉乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。十七、甲方的全部设备、构件、工具、进场交付乙方运用，乙方必需签字认可，待工程结束时，全部设备、构件、工具、必需如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.

12、乙双方代表签字及盖章后起先生效。甲方：（签章） 乙方：（签章）地址： 身份证号码：托付代理人：（签字） 家庭住址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：消防安装工程合同2发包单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：经依法招标确定乙方为中标单位，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招投标法及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的详细状况，经甲、乙双方协商，本着自愿、同等的原则，签订本合同，双方共同遵守。第一条：工程概况工程名称：工程地点：工程规模：其次条：承包方式本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包平安、包文明施工、包报建及相关备案手续

13、办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2合同承包价格明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。第三条：承包范围3.1、本工程承包范围为 设计探讨院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。3.2本工程承包主要内容还包括：A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修

14、补);E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);F、广播系统;G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);H、主机、水泵房及水泵限制系统(包括限制柜及机座);I、屋顶消防水箱的选购安装，自动进水装置的选购安装;J、地下室消防水池进、出水口都由消防选购安装;K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防选购安装;L、清场防火门及防火卷帘门，消防限制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、平安标记牌由消防制作安装;M、全部应急照明灯具及平安指示牌(灯);N、消防强、弱电划分：甲方供应全部动力电源到限制箱，全部限制箱到消防动力

15、的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);公共区域消防强电应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线点;地下室楼层应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线搭火点，其材料按图要求选购;消防弱电由消防依据设计与消防规范负责安装;公共区域全部配电箱柜的强电检测均由消防负责。O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的全部消防工程皆由消防负责。3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期担当本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付运用，并担当任何

16、质量缺陷的保修责任，担当相应的经济与法律责任。3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行担当消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和惩罚。第四条：工程造价4.1、合同价款4.1.1本工程合同总造价为人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)4.1.2 合同承包价格本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本

17、身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：序号承包项目名称承包面积/承包单价(人民币/元)合价/元程高层(主楼部分)每建筑面积承包固定综合单价 元/商铺每建筑面积承包固定综合单价 元/1地下室(本身专用消防设施)每建筑面积承包固定综合单价 元/2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含其次条工程承包方式和第三条承包范围内的全部工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的全部费用，包括

18、分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、平安文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程干脆、间接的全部费用在内。以及招标文件与合同明示或示意的全部责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在仔细阅读图纸，全面熟识和理解设计施工图的全部项目内容，熟识了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整精确的工程量报价清单，精确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有仔细探讨图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产

19、生报价偏差以及施工期内市场改变引起的造价改变做任何调整。4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农夫工工资保证金、平安文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自担当其费用。4.1.7施工用水用电由发包人供应现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行担当。第五条：施工工期5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(详细进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期依据土建工程

20、进度，以不影响土建和工程整体验收交付运用为准。5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方缘由造成工期延误，影响土建或工程整体进度，赐予5000元/天违约罚款，并担当由此给甲方造成的相应的损失费用。5.3工程全部完工，乙方必需刚好退场，乙方接到拆场通知后，必需在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并担当相关责任及由此给甲方带来的经济损失。第六条：工程质量6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必需严格根据设计文件，国

21、家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，听从甲方与监理方代表的指挥及支配。6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必需无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并担当相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的全部材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一样时，以要求高的为准。用于工程的主要设

22、备、材料等需供应相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，须要现场抽样检测的必需进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止运用。6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必需是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采纳天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采纳海湾公司生产的海湾牌，水泵采纳上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备选购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可选购进场。如因材料质

23、量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。6.5 全部材料、设备进场乙方必需填写材料进场验收报告单，刚好报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方供应产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未阅历收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须根据建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新选购符合要求的材料及设备，并担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的

24、损失由承包单位负责赔偿。6.6 全部隐藏工程隐藏前必需报甲方和监理方进行隐藏工程验收签证，验收合格方可进行隐藏，未阅历收或验收不合格不得隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方担当;分部分项工程完工必需填写分部分项工程验收报告，刚好报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方担当。6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织刚好返工直到符合要求为止，若乙方拒不听从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以30005000

25、元/次的质量罚款。情节严峻的，视乙方违约，甲方可解除合同;6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所选购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计缘由引起的。对后者承包人应刚好通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。6.9 承包人应根据有关技术规范的要求，设置特地的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，须要更换的

26、设备必需刚好更换。承包人必需在收到监理公司、发包人的通知后刚好派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人担当，发包人干脆从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。第七条：设计变更7.1 乙方应严格按甲方供应的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自变更设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改看法，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。7.2 因甲方缘由须要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。第八条：平安生产与文明施工8.1 平安生产8.1.1乙方

27、必需严格根据平安生产规范进行施工，配备专职平安生产管理员，随时对现场的平安隐患进行检查整改，施工现场应严格按平安规范做好平安生产防护措施，施工区域应进行平安围护，树立平安警示标牌，确保施工平安;8.1.2乙方必需对施工人员进行全面的平安教化，施工人员进入现场必需按规范戴好平安防护工具，严禁违规操作，若检查发觉有不载平安防护工具或违章操作的状况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的平安惩罚;8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必需支配专人按平安规范进行保管，施工用电用火必需严格按平安规范进行管理，全部施工机械设备均应专人专职运用管理，实行相应的平安措施确保施工平安;8.1.4 现场全部设备

28、、材料乙方应支配专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任;8.1.5 乙方对施工平安和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何平安事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。8.2、文明施工8.2.1 乙方应根据文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的平安文明施工基础教化，制订平安文明施工管理制度，设置平安文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;8.2.2 乙方应教化施工人员遵纪遵守法律，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重

29、处以500-1000元/次罚款;8.2.3 工地现场全部施工材料必需分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必需清理运出施工现场，工地现场必需清扫干净，若检查发觉材料乱堆乱放或垃圾未刚好清理，每次处以500-1000元罚款;8.2.4 乙方应实行一切必要的措施，选择正确合理的运输路途、运输工具，避开设备、材料进出场对现场四周或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行担当责任，同时乙方应为自己的运输路途道路通行办理相关的许可手续并担当全部费用。第九条：工程验收9.1、隐藏工程和分部分项工程中间验收9.1.1 隐藏工程

30、(如暗敷预埋的管道等)隐藏前、分部分项工程完成后乙方应刚好报请甲方和监理方进行验收，阅历收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未阅历收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐藏，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应刚好整改返工到合格为此，不刚好整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。9.2工程竣工验收9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相

31、关部门刚好对工程进行整体竣工验收;施工承包方必需保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求供应且必需具备以下条件：工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;供应资料清单和竣工技术资料一式陆份。9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。第十条：工程结算10.1结算条件：10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要

32、求，经有权部门竣工验收合格;10.1.2全部竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;10.1.3承包范围外增加工程和合同内削减工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续刚好规范齐全;10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;10.2 结算方式10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条工程造价约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按

33、总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;第十一条：工程款支付方式11.1工程预付款：本项目无工程预付款;11.2 工程进度款：11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。第十二条：履约保证金12

34、.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元;12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。第十三条：双方的权利与义务13.1甲方的一般权利与义务：13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，刚好向乙方传达变更意图及供应变更图纸。13.1.2负责组织工程量的现场刚好核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、支配工作，刚好了解、协调解决施工中存在的问题，确保

35、施工各方面工作的顺畅开展。13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方刚好进行返工处理。13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不听从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。13.1.6有权对乙方施工过程中担心全因素提出整改要求和惩罚确定，乙方不听从管理时有权进行强制性惩罚。13.1.7按合同约定刚好审核和支付工程进度款，刚好组织工程验收办理工程结算。13.1.8负责向乙方供应临时设施的搭建场地，供应施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水

36、供电价格计价向甲方支付水电费。13.1.9帮助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。13.2乙方的一般权利和义务13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的平安，自行办理意外损害险及第三责任险，施工设备保险，并担当其费用。13.2.2 负责刚好向有关部门缴纳养老保险、平安文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、刚好办理相关报建报备手续，并担当其费用。13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边冲突，施工过程中妥当处理与当地居民的关系，避开纠纷的发生，如因乙方在

37、施工中因自身缘由造成的冲突导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。13.2.4 乙方确定 为项目负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工平安。13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的酬劳、农夫工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，刚好支付劳动酬劳，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事务发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教化施工人员遵纪遵守法律，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损

38、害他人的财物;13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，刚好按规范整理完成竣工资料的备案工作;13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中全部现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;13.2.9负责支配好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、平安的进行工作;13.2.10负责施工临时设施的修

39、建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。第十四条：违约责任14.1因甲方缘由不能按合同约定刚好办理工程签证、分部分项和隐藏工程验收，因此造成停工，由甲方担当相关责任并顺延工期，因乙方缘由不能按合同约定刚好办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方担当相应责任工期不予顺延;14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能刚好供应合格的付款资料而影响付款由乙方负责;14.3因乙方缘由延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，赐予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，赐予10000元/天违约罚

40、款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;14.4任何一方非对方缘由而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方赐予补偿;14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严峻影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并实行补救措施。情节严峻的，甲方有权解除合同;14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方缘由解

41、除合同，乙方必需在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。第十五条：其它15.1承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、

42、加盖公章后生效，合同附件：(合同组成文件)1、本消防安装工程招标文件招标编号：2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;4、履约保证金收据;5、标准规范及有关技术文件，技术要求;6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。甲 方： 乙 方：签约代表人： 签约代表人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：单位地址： 单位地址：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日消防安装工程合同3甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲

43、乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的.状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。详细单价如下：探头单价：70元/只4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计320

44、0元，土方开挖费用不包含在内。5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。三、付款方式1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后

45、一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2。乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失。3。甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1。出现争议甲乙双方先协商。2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3。本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：联系电话：联系电话：日期：日期：消防安装工程合同4发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程二、承包范围：施工图纸中所包含的全部消防系统设备；以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含全部消防系统成套装置，其产品品牌在供应时应经甲方考察认可。三、承包方式：按中标价四、质量等级