《2023年维保合同模板锦集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年维保合同模板锦集五篇.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年维保合同模板锦集五篇维保合同 篇1发包人：_承包人：_吉林省建设厅监制吉林省工商行政管理局说明1.此合同文本是依据中华人民共和国合同法及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采纳，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2.工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前，承包方应向发包方供应上述承包资格证明。3.发包、承包双方当事人干脆签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理
2、部门备案各执一份)。4.本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚恳信用，负有对合同条款正确说明的义务。5.住宅装饰装修每个隐藏工程(指隐藏在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能运用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。6.本合同施行之日起，吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责说明。 住宅装饰装修施工合同合同编号：_发包人(甲方)：_托付代理人(姓名)：_ 民族：_居处：_ 身份证号：_联系电
3、话：_ 手机号码：_承包人(乙方)：_营业执照号码：_经营场所：_法定代表人：_ 联系电话：_托付代理人：_ 联系电话：_规范服务达标证号：_本工程设计师：_ 联系电话：_施工队负责人：_ 联系电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的详细状况，双方在同等、自愿、公允、诚信、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条 工程概况1.1施工地点：_1.2工程装饰装修面积：_1.3工程户型：_1.4工程内容：(见报价单和图纸)_1.5工程承包方式：经双方商定，实行下列第_种方式：(1)承包人包工、包全部材料(见附件二)。(2)承包人包工、包部分材料，发包人供应其余部
4、分材料(见附件一、二)o(3)承包人包清工、发包人供应全部材料(见附件一)。1.6工程期限_日(以实际工作日计算)：开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日1.7工程造价和报价单(1)工程造价为(人民币)_(金额大写)￥：_(2)双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。(3)工程报价。其次条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸和室内环境质量3.1双方供应的施工图纸和室内环境质量指标必需符合国家有关规定的要求。3.2
5、双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。3.3双方不得将对方供应的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条 发包人义务4.1开工三日前要为承包人人场施工创建条件，以不影响施工为原则。4.2无偿供应施工期间的水源、.电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。4.6负责垃圾外运输及处理。4.7不得有下列行为：(1)随意改动房屋主体和承重结构。(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆
6、除连接阳台门窗的墙体。(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。(5)强令承包人违章作业施工的其他行为。4.8凡必需涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。4.9施工期间发包人仍需部分运用该居室的，发包人则应负责协作承包人做好保卫及消防工作。4.10参加工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收、隐藏工程验收、竣工验收。第五条 承包人义务5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、
7、防火规定、平安保质、按期完成本合同约定的工作内容。5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。(2)不得扰民及污染环境。(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人担当修理和损失赔偿的责任。(4)负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的爱护。(5)保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。(6)保证施工现场的整齐，每日完工后清扫施工现场。(7)负责将装修垃圾装袋并刚好清运到物业指定位置。5.3发包人为少数民族的，承包人在施工过程中
8、应当敬重其民族风俗习惯。第六条 材料供应6.1发包人供应的材料：(1)发包人负责选购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发觉发包人供应的材料、设备有质量问题或规格差异、应刚好向发包人提出，发包人仍表示运用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人担当。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。(2)发包人选购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。6.2承包人
9、供应的材料承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案o6.3双方所供应的建筑装饰材料，必需符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。第七条 质量标准7.1本工程施工质量执行DBJ086297住宅建筑装饰工程技术规程、DB31T301999住宅装饰装修验收标准和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。7.2装修室内环境污染限制方面，应严格根据民用建筑工程室内环境污染限制规范(GB50325-20xx)的标准执行。
10、第八条 工程验收8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：(1)材料验收;(2)隐藏工程验收;(3)竣工验收;(4)双方约定的其他事项。8.2工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。8.3双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收合格，由此造成的损失由发包人担当。8.4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一样签订解决竣工验收遗留问题协议(作为竣工验收单附件)后，可视为验收。8.5本工程自验收合格双方签字之日起，在正常运用条件下室内装
11、饰装修工程保修期限为二年。第九条 工程款支付方式9.1合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。发包人(盖章)：_年_月_日承包人(盖章)：_法定代表人：_托付代理人：_年_月_日维保合同 篇2发包人：_ 承包人：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第1条 工程概况 1.1工程地点：_ 1.2工程内容：房屋间数_室_厅；总建筑面积_平方米。 1.3承包范围：_1.4承包方式：双方商定实行下
12、列第_种承包方式： （1）承包人包工包全部材料； （2）承包人包工包部分材料； 承包人包工、发包人包料。 1.5 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 总日历工期（包括法定节假日）：_日第2条 合同价款与支付 2.1合同价款 金额（人民币大写）：_ ￥：_ 2.2合同价款采纳方式 双方商定本合同价款采纳第_种方式确定。 （1）采纳固定价格。固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_ （2）采纳可调价格，根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 （3）成本加酬金 2.3工程预付款 合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币（大写）_，预付款扣回的时间
13、、比例： _ 2.4工程款（进度款）支付 （1）工程款支付方式：_（2）工程款支付金额和时间：_ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。第3条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应： （1）发包人自行供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。 （2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条 发包人工作 4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质
14、量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如的确须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。 4.3向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。 4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。 4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理
15、，担当相应的费用。第5条 承包人工作 5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。 5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 5.6保证装饰装修现场的整齐
16、，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应 6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。 6.3凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 平安生产和防火 7.1发包人供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。 7.2发包人供
17、应确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。 7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。 7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收 8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准（可选择优良或合格）。 8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国
18、家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。 8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更 9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必
19、需经发包人批准。第1条 竣工结算 1.1工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。 1.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。 第11条 工程保修 11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任 12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。 12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一
20、天，承包人支付发包人_元违约金。 工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。 12.3承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并担当损失。 12.5承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。 12.6未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 12.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 12
21、.8双方约定其它违约责任:_第13条 争议的解决方式 13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： （一）提交大连仲裁委员会仲裁； （二）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不行抗力 14.1双方关于不行抗力的约定：_ 第15条 保险 第16条 合同生效 16.1合同生效日期：_ 第17条 合同份数 17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 双方约定合同副本份数：_ 第18条 合同备案、鉴证 18.1合同备案、鉴证：（现场签字）_发包方：_ 身份证号：_承包方：_ 身份证号：_维保合同 篇3我
22、酒店运用的两部乘客电梯(型号：GPS-2)，由上海三菱电梯有限公司生产，于20xx年安装调试且投入运用，至今已运用十二年之久。根据电梯运用管理与维护保养规则的.规定，电梯年检时必需持有电梯维保合同，我单位与上海三菱电梯有限公司榆林分公司签订的维保合同于20xx年1月31日到期。由于维保期限已过，维保单位不再对我酒店电梯进行维护保养，为了不影响电梯的正常运行，现需续签电梯维护保养合同，望领导批准。维保合同 篇4甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，本着公允诚恳和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。一、 本合同经双方代表签字盖章后生效二、服务范围甲方托付乙方对安装于下述位置桥式起重机实施保养服务：1
23、、有限公司车间内型号为： 桥式起重机 台；三、服务期限.自_年_月_日起至_年_月_日止，为期1年。四、服务时间.1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特别须要，乙方可在任何时间供应服务，只需另行计费。2、本合同所述设备若发生故障须要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备供应365天，24小时全天候应急处理服务。五、服务内容及双方责任1、乙方的责任1.1本合同的服务方式为修理保养，不包括设备配件。如需更换配件需另行计费。1.2每月一次派技术人员，依据国家标准及乙方的工艺和规范的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。1.3供应全天候应急处理服务，并在接到甲
24、方报修通知后贰小时内赶到现场，特别状况叁小时内到达。1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。1.5当发觉或发生非保养责任事故时，应马上通知甲方整改。当事故严峻影响设备平安运行时，有权通知甲方停止运用该设备。2、甲方的责任2.1负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。2.2保养时，赐予乙方合理充分的停工时间并在惹眼处设置标贴平安警示标记。2.3运用乙方供应的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和平安。2.4负责支付非乙方保养不当所更换的起重机零部件及材料费。2.5因管理、运用不当或人为损坏而须要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。六、服务费用依据服务形式
25、和服务内容，保养费为：起重机编号：起重机型号： 型 数量：台载重 吨,日工作量： h/d,每月每台保养费（人民币）￥ 元,年合计（人民币）￥元 ，年度起重机保养费总计（大写）：七、付款方式：甲方在合同生效之日起5个工作日内向受乙方支付本合同服务费用总额的50%，共计人民币_ ；余下款项在每月15日之前汇入乙方指定账户。年度服务结束前5个工作日内，乙方向甲方开具发票。八、本合同不担当项目：因甲方运用管理不当或人为损坏，或因不行抗力所造成的修理和更换工程。九、其他1、甲方要求乙方供应本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方供应服务。2、在保养或修理
26、前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必需由甲方代确认，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表确认，甲方有权视本次服务无效。3、甲方要求供应超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方担当，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。4、因国家颁布或修订有关标准而须要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方赐予价格实惠。5、乙方在实施服务后，甲方若未刚好支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。6、保养中产生的各类废弃物，由甲方根据当地损失管理法律法规及有关规定予以处理。7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份另行约定，作为本合同附件二。8、本合同以外经双方确认的附件、
27、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。11、任何一方若需终止合同，必需提前二个月书面通知对方，在结清全部费用后办理终止事宜。12、本合同一贰俩份，双方各执壹份，签署盖章后生效。甲方： 乙方：签订日期：年 月 日维保合同 篇5甲方：业主委员会乙方：厦门xxx防工程有限公司为使.弱电系统正常运行，确保其正常运用，保证该居住小区平安权益，提高居住小区高科技防范水平和质量的稳定，经甲、乙双方协商一样，甲方同意将.弱电系统的日常维护保养和修理工作（以下简称维保工作）托付
28、给乙方进行有偿服务。为确保甲、乙双方的合法权益，依据国家合同法的有关规定，经双方协商达成如下合同条款，以资共同信守执行，合同主要内容如下：一、 维护保养期限和范围：甲方托付乙方负责.小区弱电系统修理、维护保养工作的合同期限自 20xx 年 10 月_ 1 _日起至 20xx年_ 12_月_ 31_日止。范围为该小区20xx年10月1日为止全部已安装的楼宇对讲系统用户的公共运用部分，已安装的34个摄像头组成的视频监控系统，大门口道闸一台，各主要出入口的电子门禁系统。维保范围不含个人用户户内部分，如有修理须要的，乙方可以向个人用户收取合理费用。二、维护费用及支付：根据.小区现有规模和小区居住状况，
29、双方商定，乙方负责日常维护保养、修理工作，甲方支付给乙方维护保养服务费为每月_ 800_元，合同总价为人民币: 贰万零捌佰元整（20800元）。该费用包括系统设备发生损坏所产生的.修理费用总额（包括材料费、检测费、运费等）在人民币五拾元及以内修理更换配件的费用。服务费按季度支付（每季度人民币￥2400元），乙方按规定完成一季度的维保工作后，下月15日前供应有效发票后，甲方在十日内支付服务费。三，须要另行收费的项目：1，系统设备发生损坏所产生的配件损坏费用总额（包括材料费、检测费、运费等）在人民币五拾元以上修理更换配件费用由甲方担当费用，乙方不再另行收取其他费用，更换设备依据甲方状况，可由甲方自
30、行购买，或由代为购买。2，凡属丢失设备以及雷击等外来不行抗力造成设备损坏时，所需的材料费、设备修理费和运费由甲方支付，乙方不再另行收取人工费。3，甲方提出系统设备移位或更改线路，或原有线路因老化等缘由须要较大面积重新敷设时所需的各种费用由甲方支付。此种状况多为改造工程。4，用户个人对讲设备如有修理须要的乙方应供应修理服务，配件损坏的由用户与乙方协商并收取费用，乙方不收取修理人工费用，配件收取费用应合理不高于市场行情价。四、维护内容：1、服务项目：a、乙方为甲方处理合同规定范围内的弱电系统问题；b、依据甲方须要，乙方合理调整各子系统的参数与设置；c、乙方在每月的前十天对系统定期检查维护一次，乙方
31、应逐个测试重要系统设备（如对讲主机和楼层模块）的性能、参数，运行状况进行评估,保证系统正常发挥作用，保证正常运行，提前发觉故障。d、乙方应至少每周一次进入现场处理报修问题，时间与甲方视修理状况约定。五、维护标准：1、乙方应当建立质量档案，每次发生的故障及修理事项均应作简明记录，便于考核所采纳器材的质量及服务质量。2、乙方接到甲方管理人员的报修电话后应作记录。一般故障应在每星期的定期进场修理时处理。对于紧急故障（如对讲主机故障导致的无法开门，线路短路导致系统瘫痪等），乙方应在24小时内进场处理。3、乙方修理人员依据修理状况，主动反馈给甲方，并由甲方指派人员签字，以便维护档案的整理。4，给用户供应
32、修理服务时要文明热忱，耐性说明不与用户发生冲突。向用户宣扬正确的运用方法。七、甲、乙方责任：1、甲方管理人员需正确操作设备，避开误操作造成设备损坏。2，、甲方应对区内楼宇对讲加强管理，防止出现人为破坏。3，小区楼宇设备如需装修改造，应刚好通知乙方，并向乙方供应改造后的设备相关资料；八、乙方责任1、帮助甲方完善弱电系统的有关维保管理资料；2、乙方进场维保人员应遵守甲方的管理制度，敬重甲方的看法，与甲方亲密协调协作，确保维保工作顺当进行。每次修理完要清理修理产生的垃圾；3、对某些隐藏工程进行修理时，乙方应尽量爱护原设施，若不行避开要对原装修进行改过，应报给甲方，由双方协调解决。4、系统设备在运用过
33、程中，严峻损坏至无法修复须要更换部件时，乙方须书面知会甲方，经甲方确认签字后，乙方在进行相关更换处理工作。5、乙方免费向甲方宣扬系统设备的基本功能学问，并指导甲方管理人员正确操作系统设备。6、乙方有义务对甲、乙方供应的相关资料进行保密。7、乙方应对指派的技术人员进行严格管理教化，不得借修理工作之便，侵害甲方及用户的权益。如有此类状况，乙方应担当全部责任。9、乙方指派的技术人员在供应修理服务时，不得私自向甲方索取小费或任何不合理费用。10、乙方在维护保养过程中，如有发觉系统设备老化，应刚好向甲方反应状况并提出合理的建议。九、违约责任：1、甲方应刚好支付修理费用，若甲方逾期（超过十天）支付款项，逾
34、期之日起其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付合同金额千分之三的违约金，合同接着履行。2、若乙方不能履行合同规定的刚好修理规定，造成甲方管理不便时，甲方应书面通知乙方，乙方应加强服务质量。经甲方两次书面通知，乙方仍未能满意合同规定要求，甲方可解除本合同，费用的结算按乙方供应修理服务的时间计算修理费用。3、任何一方违约泄密给对方造成损失或损害，违约方应向受损方赔偿损失。4、甲、乙双方不得无故中止合同，否则由违约方向守约方支付合同款项的20%作为违约金。十、本合同如有未尽事宜，双方应相互协商解决。未能达成协议时，可申请当地仲裁委员会仲裁。十一、本合同一式两份，自三方签订之日起生效。甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲 方：.业主委员会 乙 方：厦门xxx防工程有限公司代 表 人： 代 表 人：余睿智电 话： 电 话： 186xxx554320xx、10、1 20xx、10、1