《2023年关于安装合同范文汇总篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于安装合同范文汇总篇.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年关于安装合同范文汇总篇安装合同 篇1灯具安装及维护承包协议甲方：乙方： 甲乙双方本着相互信任的原则，在同等自愿、互惠互利、协商一样的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：一、店面状况xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，须要找寻一个诚恳可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。二、承包范围及方式：1、店面样品灯具出样，供应午餐。2、按灯具年安装及修理业务量承包，凭安装单及修理单，依据用户实际付款额累计，分级提成结算：（1）低于60万（含60万），保底，按4.8万/年结算；（2）608
2、0万（含80万），提成8%，按业务量8%/年结算；（3）80100万（含100万），提成9%，按业务量9%/年结算；（4）100万以上，提成10%，按业务量10%/年结算。3、承包期：_年_月_日至_年_月_日4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及修理单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。二、 甲方工作1、负责业务渠道的管理，安装材料打算及与客户沟通，为乙方创建进场条件；2、负责物流管理，xxxx范围内供应三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；3、刚好汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；4、依据安装实际状况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲
3、方对施工现场提出的合理化建议，乙方需接受实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩处。对事态严峻者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行惩罚。6、为保证安装修理的顺当进行，甲方须对乙方予以亲密协作；7、其他与甲方有关的工作。三、 乙方工作1、仔细细致地熟识安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其详细做法，发觉并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，仔细听取甲方看法和要求。2、按时组织施工人员，明确工期支配，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方供应三
4、轮车运输工具）。3、严格执行安装施工规范、平安操作规范、防火平安规定、环境爱护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。4、乙方需对其施工范围内的平安及施工质量担当全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应担当责任及由此引起的一切经济损失。5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。6、乙方在施工生产中发生担心全因素，需刚好向甲方汇报，整改后方可接着施工，不得擅自整改。7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参与竣工验收，办理安装单、修理单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结
5、算供应依据。8、乙方不得将甲方的商业隐私，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不干脆或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手供应任何形式的询问、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须担当由其违约行为而给甲方造成的全部干脆损失和间接损失。四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的全部争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得接着履行本协议除争议事项外的其余部分。五、乙方确认已经阅读本协议，并准确了解协议中的法律含义。六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生
6、效。甲方： 乙方：年 月 日安装合同 篇2甲方：重庆中科建设（集团）有限公司乙方：甲乙双方在同等自愿、协商一样的基础上，依法就甲方 项目部购买乙方 并由乙方负责安装的相关事宜达成本合同条款，供双方遵守。第一条 产品的品名、规格型号、单价、技术参数、数量、单价、金额及相关约定：11 本合同价款包括产品、配件、辅材、包装、运输、设计、安装、调试、协作、保险费、平安责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。12 产品的质量按国家相关质量标准执行，乙方保证产品符合环保标准及产品说明要求和设计要求，并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范，同时应符合甲方对该产品的特别要求。乙方对产品质量及
7、安装质量负完全责任，保证安装、运用后能够通过验收。13 乙方对产品的保修期限为：年，自安装完成并验收合格交付甲方之日起起先计算。14 质保期内如出现质量问题，乙方应在甲方通知后日内到现场进行免费修理或更换处理，逾期按每次每天 元累计计算违约金。15 质保期内如出现质量问题，若乙方超过7天未到现场修理、更换或一个月内累计出现三次质量问题或乙方超过10天仍未修复、更换的或一个月内因质量问题造成产品无法运用累计超过20天的，甲方有权要求乙方退货，由乙方自行拆除产品，产生的损失由乙方担当，甲方已付的款项由乙方在甲方通知退货后月内归还给甲方，同时由乙方支付合同总款 %的违约金。未按时退款和支付违约金的，
8、按逾期付款担当责任。其次条 计量方法按产品实际配置标准及要求为准，安装完成后由双方现场签字确认。 第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收由乙方按国家规定标准或双方约定的有利于爱护产品的方式进行包装，包装物由乙方负责供应，不回收。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。第四条 履行及安装地点甲方指定地点，即：，甲方有权依据实际状况更换指定地点，但甲方应在交货前 日内以自己的名义盖章后书面通知乙方。第五条 交付期限双方约定乙方在 年 月 日前完成安装并将验收合格的工程交付甲方。 第六条 结算和付款时间及方式61 本合同生效后，甲方分, 并以乙方到甲方办理完全部审批手续为应付款的
9、起算日。62乙方要求甲方支付工程款时，必需同时具备以下经甲方相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：结帐单申请单、工程验收单、工单、结帐单、工程款结算明细表、内部结算付款凭证等（见附件）。6.3乙方托付 （身份证号码： ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。64甲方依据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并由乙方托付代理人在结帐申请单结帐联上签字确认，再由该项目施工员依据结帐申请单开具工单、结帐单，开票人员依据上述结算凭证开具内部结算付款凭证。若乙方在结帐申请单开具之日起90日内未完善甲方的审批及财务挂账
10、手续，则视为乙方放弃收取相应工程款项的权利，由此产生的后果由乙方自行担当。若甲方有关人员有意拖延相关结算单据的签字时间，乙方可刚好函告甲方，甲方应予以刚好处理。65乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必需经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行担当，甲方不担当任何法律责任。第七条 验收内容71 需隐藏的安装内容，乙方在隐藏前必需提前甲方在接到通知后 小时内进行验收，验收合格后方可隐藏；验收不合格，
11、由乙方整改至合格，由此延误的工期不顺延；若甲方在接到乙方的通知后 小时内未进行验收的，乙方可以隐藏，但甲方有权要求重新验收，如重新验收不合格，由此造成的损失由乙方担当，工期不顺延；如重新验收合格，由此延误的工期相应顺延。乙方应对隐藏的安装内容制作隐藏资料。72 安装完成后，双方按国家规定的方法及本合同约定的标准及要求验收，验收合格（以甲方、监理验收合格为准），交付给甲方；验收不合格，由乙方返工、整改至合格后交付，因此逾期的，按相关约定担当责任。第八条 对产品提出异议的时间和方法81 甲方发觉产品质量和安装质量有问题后，甲方有权随时提出异议。82 乙方在接到甲方书面异议后，应在天内回复并负责处理
12、；逾期，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第九条 违约责任91 乙方不能交付工程或完成安装的，按甲方已付款项的%担当违约金。 92 乙方产品品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，由乙方按甲方的要求进行退货、更换；如甲方要求更换的，从本合同约定交付工程之日起至更换后产品符合约定之日起按本条9. 3款担当违约责任；如甲方要求退货的，由乙方自行将产品拆除（所产生的费用及损失由乙方担当），乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按甲方已付款项的20%支付违约金，乙方未能按时退还货款的，还应按逾期付款担当违约责任。93 乙方逾期交付工程或完成安装的，按每逾期一天期交货的违约金，并担当甲方因
13、此所受的损失费用（含购房业主/住户索赔等损失）。94 乙方对产品质量负责，如因产品质量或安装质量缘由造成他人人身或财产损失的，由乙方担当责任并赔偿由此造成的一切损失。95 乙方保证所交产品为全新产品，不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格产品，甲方在任何时候发觉上述状况，有权随时要求乙方退货、更换，并按本条9. 9款担当违约责任。若已经安装或运用的，乙方还应赔偿由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。96 乙方应妥当保护甲方供应的设备及现场堆放的物品和工程成品，如造成损失，应照价赔偿97 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设计管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方
14、负责并担当损失。98 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。99 工程移交运用后，如甲方发觉工程质量不符合约定或者不能满意设计要求或者所用材料、设备不符合约定要求或者乙方运用的材料设备属以假充真、以次充好，则甲方有权随时要求乙方返工、更换、重作，并按每发觉一次由乙方担当违约金元，累计计算：同时由乙方担当由此造成的损失（包括返工、购房业主/住户索赔等损失）。910 工程移交后，甲方发觉有未完成的.安装工作的，由乙方负责完成或者由乙方退还该部分货款。911 本合同约定应由乙方担当的违约金、赔偿金、损失等相关费用（含购房业主/住户索赔费用、甲方名誉损失等费用
15、），甲方可不经裁决干脆按约定条款执行，并可在货款和质保金中扣除，不足抵扣的，由乙方在甲方发出通知后 日内支付给甲方，逾期按逾期付款担当违约责任。乙方对担当的违约金、赔偿金、补充损失等相关费用有异议的，可依法解决。但因甲方行使本条款约定而削减支付给乙方的货款，甲方不担当违约责任。本合同约定应由甲方担当的违约金、赔偿金、损失等相关费用，由乙方书面提出详细事实及要求后，由双方协商解决，未协商一样的，依法解决。912 乙方完成的工程不符合质量要求的或者未能通过消防部门和国家相关职能部门的验收合格或者材料、设备不符合约定的，应负责返工、修理、更换，如返工、修理、更换后完工时间超过合同约定的完工时间的，按
16、9. 3条款担当违约责任。913甲方逾期付款的，按到期未付额的同期存款利息向乙方偿付逾期付款的违约金。 914 若乙方违约，必需担当由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等全部费用。915 甲、乙双方任何一方违反本合同其他约定的，违约方按本合同价款的支付给对方违约金，造成损失的，还应担当赔偿责任。第十条 廉政合作101乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。102乙方在履行本合同期间发觉乙方工作人员有任何向甲方工作人员行为均应刚好实行措施予以制止，并刚好通报甲方。103乙方有责任接受甲方对乙方在履行本合同期间廉洁合作管理执行状况的监督。 104乙方工
17、作人员有义务就甲方工作人员任何形式的索贿或行为刚好向甲方举报；如乙方向甲方工作人员，或甲方工作人员向乙方索贿，乙方满意其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方同意在结算本合同价款的基础上削减 %后减轻甲方应付款项，并由乙方对知情不报人员进行相应惩罚。105如因乙方及工作人员在履行本合同期间贿赂甲方工作人员，被司法相关立案查处的，甲方有权取消或终止本合同的履行，并由乙方按合同总价款的30向甲方支付违约金。第十一条 不行抗力甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。第十二条平安责任施工
18、及修理保修过程中的平安由乙方负责，如因此发生平安事故责任由乙方负责并担当费用，甲方对施工及修理保修过程中的平安事故不担当任何责任和费用。第十三条 其它约定条款131 完工前3日内，乙方应供应产品质量证明文件及相关运用和完整竣工资料、隐藏工程资料等给甲方，否则，视乙方未交付工程。132 按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失的应当在明确责任后5天内付清，否则按逾期付款处理。本合同所约定的损失包括因产品缘由引起的购房业主/住户索赔等损失。13.3、乙方收款时，应当出据合法有效并符合税务机关要求的发票，否则甲方有权暂停付款。134 本合同履行过程中，乙方不得有损甲方或者建设
19、单位品牌的行为，若仍发生被相关媒体作有损甲方或建设单位品牌的报道，每出现一次，由乙方担当违约损失10万元；出现二次，由乙方担当违约损失20万元，以此类推。135 本工程施工过程中和工程竣工后，如需乙方协作完成其他相关工作或者需由乙方供应、出具相关资料、文件以及盖章的（含预售和其他许可证、备案证等所需的应由乙方出具、供应的资料、文件等）乙方应按甲方要求刚好完成，否则，由此造成的责任及损失由乙方担当和赔偿。并从甲方要求完成之时起至乙方实际完成之日止按每天元累计计算违约金。136 本工程交付前乙方必需撤除全部的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工场清，不得以任何理由强占施工场地。否则，视乙方未完成
20、工程。137 因甲方设计变更和其他责任造成停工、窝工的，由乙方自行调剂，乙方不收取停窝工费。138 乙方在施工过程中，不得损坏甲方设立的广告宣扬画面及相关设施，否则乙方应赔偿由此产生的损失（包括所需的人工、材料费用）。139 担保人同意用其全部的位于（以下统称担保财产）为乙方履行本合同供应担保，如乙方未按本合同约定履行义务，由担保人用担保财产担当责任，并由担保人与乙方共同担当无限连带责任，担保财产由担保人依法办理担保登记手续。1310 本合同全部条款内容，甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。安装合同 篇3 甲方： 乙方：甲方双方商定将（城南骨科医院）蒸汽锅炉、采暖锅炉、设备安装等施工承包乙方：
21、1、承包方式：包工包料包机械。2、承包范围：（1）4吨采暖锅炉全部设备安装调试；（2）0.5吨蒸汽锅炉全部设备安装调试；（3）两台锅炉辅机基础现场制作浇筑；（4）两台锅炉配电安装调试；（5）锅炉配套水泵安装等（包括4吨、0.5吨两台锅炉）；（6）锅炉现场吊运就位及各种设备吊装、吊运；（7）水箱制作安装管道防腐保温等；（8）两台锅炉自来水安装及蒸汽锅炉管道外线到空调机房内焊接安装。3、质量要求：（1）安装锅炉水泵管道采纳国标管材、管道防腐防锈，刷漆两遍；（2）锅炉补水箱采纳0.04cm正尺铁板制作水箱内防腐刷环氧防锈漆；（3）阀门及管件采纳正规厂家及国标；（4）锅炉配电采纳地埋线加套管（主材铜线
22、）。4、工期要求：开工日期年日至 天。5、承包单价：本价格包括范围内全部内容所发生的费用（不含税金）一次包死，总造价为 元整（小计： 元）。6、付款方式：安装人员及安装工具进厂后付乙方材料款30%，工程完成90%给付乙方60%工程款，全部完成合格验收后，给工程款95%，余款5%质保金过第一个采暖期后，无安装质量问题，一次性付清。7、双方责任：甲方：（1）甲方应给乙方供应施工场地及水电；（2）甲方有权对乙方的进度质量、平安、检查、监督对不合格工程有权责令乙方限期整改或停工。乙方：（1）保证施工质量，严格根据设计及相关规范施工。（2）乙方雇佣人员、机械在施工中给自身、甲方或第三方造成人身或财产损失
23、的，由乙方负全责及全部经济赔偿。8、乙方负责两台锅炉的报装及报验，办理锅炉运用证（费用由甲方担当）。9、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，如一方违约，由违约方担当一切经济责任（双倍赔偿）。10、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。甲方： 乙方：代理人：代理人：年 月 日 年 月 日安装合同 篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方将 工程发包给乙方施工，依据国家有关规定，经双方协商一样，同意签订本合同。第一条 工程总造价和订货款（1） 工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整（各单项工程造价详见工程项目一览表）；（2） 订货款：甲方供应给乙方工程总造价30的订
24、货款伍仟伍佰元整（合同签定之日付给）。其次条 工程进度和结算方式（1） 乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路，待乙方安装全部监控摄像机完毕，甲方付给乙方工程总造价50的材料款玖仟贰佰伍拾元整；（2） 甲方厂区车间照明设备安装完毕，乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常运用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价20的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。第三条 工程工期及顺延工期工程工期为月月在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（1） 因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；（2） 因甲方提出变更安排而不能接着施工者；（3
25、） 因甲方缘由造成被迫停工或不能顺当施工者。第四条 服务条款在正常运用状况下，执行国家公安部规定保修一年的制度：（1） 一年内属产品质量问题发生故障，一切修理费用由乙方全部担当；（2） 属人为破坏或由于水、火及其它自然灾难所造成的损坏，不在保修范围之内。第五条 其它（1） 材料进入施工现场并已安装完毕的，如有丢失或损坏由甲方负责；（2） 本合同未尽事宜，双方也可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；（3） 本合同签约地为 德市 ；（4） 本合同一式二份，甲乙双方各执一份；（5） 本合同自签字盖章之日起生效。发包方单位： 承包方单位：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：日期
26、： 年 月 日 日期： 年 月 日安装合同 篇5根据中华人民共和国经济合同法及有关法律规定,结合本工程详细状况，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包形式：包工不包料，包质量，包平安，包工期，包保养。4、工程承包内容：铝合金工程安装.二、工程计量计价1、工程计量:结算以施工铝窗的完成面积单价。2、工程计价:单玻29元/ 中空玻璃32元/.三、工程质量：1、外框安装要求，正,侧面偏差垂直度不大于3MM;；外框的水平度不大于2MM；标高于设计要求偏差不大于5MM；正，侧面中心线于设计要求偏差不大于3MM，门窗框的对角线长度
27、误差不大于2mm.安装码连接四角的距离不大于200mm.其余中间的固定码不大于450mm，方可安装。2、乙方在工程完工后,必需对自己所分包的工程项目进行自检，并确定达到合同要求的质量,方可通知甲方及施工员进行同步工程验收。四、工程进度及工程进度款支付：1、工程进度：A、 乙方依据甲方施工进度安排要求，刚好调整人力，确保进度要求。2、工程进度款：A、外框安装完分区分段验收合格付40%。B、工程安装完分区分段验收合格付40%。C、总工程验收合格付15%，扣留5%作保修金。D、保修期2年,保修第一年没安装质量问题并按要求完成保修,满一年后付50%的保修金,如有质量问题发生,费用按责任分摊,扣乙方的担
28、当部分后支付；保修期满，无质量问题，付清工程款。五、 甲方的责任及义务：A、刚好把须要安装的配件和构件运到工地，并负责一切签证手续。B、协调施工员管理，使乙方顺当施工。C、刚好组织技术交底，并组织施工员同步验收。D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。六、乙方的责任及义务：A、听从甲方和施工员指挥，做到严格遵守一切操作规程，文明施工。B、刚好确保工期完工，达到质量要求。C、严格按图纸施工，因自身的因素而造成的返工失误自行负责。D、乙方在安装过程中，奢侈玻璃材料应限制在8，超出部分应从安装费中扣除。七、工伤事故：A、工伤事故在5000元部分，乙方自行负责；超5000元部分，甲乙两
29、方各担当50%。八、因自然灾难，土建，施工员等不行抗拒因素而造成乙方失误或停工，甲方依据合理须要进行补偿乙方。九、违约责任：A、甲方未按期支付工程款，按规定赔偿乙方外，工期顺当进行。B、乙方未按甲方指定施工，使工期延误，乙方赔偿甲方因此受到业主的惩罚。C、乙方未按甲方指定施工，造成返工奢侈材料，乙方负责因此造成的赔偿。十、双方在施工过程中造成的纠纷，不能达成共识，交由法律部门作仲裁处理。十一、其它事项：A.未尽事项，应友好协商。B.乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡.C.本合同经双方签字盖章后生效，工程款全部付清一个月内自行失效。D.本合同一式二份，甲乙两方各执一份。十
30、二、其他条款:1.乙方承诺:A.乙方不得宴请甲方及监理人员.B.乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员.C.如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的工程款不予结算.D.乙方不得拖欠工人工资,必需在完工后一个月内支付工人工资.E.如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算.2.本合同签订后,甲.乙双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议,作为本合同的补充内容.甲方代表签字： 身份证号码 ：电话号码： 甲方 盖章：乙方代表签字： 身份证号码 ：电话号码： 乙方盖章：见证人签字：签字日期： 年 月 日安装合同 篇6需方（以下称甲方）：联系人：地址：供方
31、（以下称乙方）：、有限公司联系人： 、地址： 、本着同等互利、协商一样的原则，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，基于甲乙双方友好协商，就 P16户外全彩 LED显示屏项目，甲方购买乙方生产的LED电子显示屏事宜，达成如下合同条款以共同遵守。第一条 定购产品及价格1、定购产品名称： 户外p16全彩显示屏2、面积： 45 3、产品价格详细明细如下：4.具体技术规格见附件内容其次条 合同价款的支付1、本合同签订三日内，甲方支付合同定金大写壹拾万元整，人民币￥ 、 元 整，乙方收到甲方定金日起合同生效；2、乙方收到甲方合同定金日起20天内货到甲方指定地点交甲方初步验收后，甲方支付合同款、元
32、人民币；3、乙方收到甲方其次批货款日起10天内安装调试好交甲方验收并负责培训甲方操作运用，验收交付当日甲方付清乙方全部的合同结算应付款、元。第三条 交货方式及地点1、乙方负责发货和运输费用，并支配货到湖南省安仁县祥龙商业广场现场。2、甲方授权（托付）收货人：合同签订人第四条 保修、包装1、保修：自验收日起，LED显示屏免费保修 1 年；第五条 验收1、验收标准：遵照LED显示屏行业标准及双方确认的产品规格书，检验报告，保修卡，合格证，产品售后服务书。2、验收时间：乙方生产完毕后提请甲方验收，甲方收到乙方验收申请后十日内组织验收，如乙方提请甲方验收后，超过十日甲方未进行验收，视同验收合格。第六条
33、 违约条款、1、合同款的支付，每拖延一天，甲方按合同总额的10%支付滞纳金给乙方；2、货物的交付，每拖延一天，乙方按合同总额的10%交付违约金给甲方；3、双方发生合同纠纷时，进行友好协商解决，协议不成，双方有权向起诉方所在司法机关提起诉讼。4、在合同的履行期限内，由于不行抗力造成合同不能如期履行的，可免于担当违约责任。5,，售后服务，厂商在72小时内答复，一年内免费保修！第七条 其他1、甲方未刚好、完全向乙方支付全部显示屏货款之前，显示屏的全部权归属于乙方，乙方有权处理本合同货物。未经乙方书面同意，甲方不得对显示屏进行任何形式的处理。2、任何一方在未取得另一方同意下，不得擅自对合同做任何修改，
34、否则合同无效;3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效（此合同传真件有效）。需方： 供方：代理人： 代理人：电话/传真： 电话/传真：签订日期：* 年*月*日签订日期：* 年*月*日安装合同 篇7甲方：乙方：施工队甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同。一、工程概况工程地点：工程装饰装修建筑面积：工程做法：按甲方供应的.图纸和要求进行装修工程承包方式: 乙方包工，材料由甲方供应二、清包工费￥： 大写：其中电工 元，木工 元，油漆工 元。三、 付款方式工程竣工付 元;保修金 400元，从竣工之日起1年后支付。四、 设计甲方向乙方供应图纸一
35、套。五、施工1、乙方应严格根据甲方的要求施工，确保工程质量。若出现质量问题，甲方监理人员有权要求乙方翻工，翻工所需材料由乙方负责。2、乙方施工中应留意平安，施工中的平安问题由乙方负责。六、 材料1、 乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用。2、 未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。4、乙方应做好对施工成品的爱护工作。5、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。七、 工期从 201 年 3月 日起至
36、 201 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。八、垃圾清运1、垃圾应日日清。2、 垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、 乙方指定由 为工地现场负责人。2、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员。3、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。十一、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 油漆材料必需和其他材料分开放置。十二、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方
37、通知乙方后三天内刚好修理，特别状况乙方必需在24小时内赶到并修理。3、 若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同争议1、 出现争议，甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十四、合同生效1、本合同双方盖章、签字后生效。2、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。甲方：(签章) 乙方：(签章) 签约地址：签约日期：安装合同 篇8甲方：东营一心新能源有限公司乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律。遵循同等自愿公允和诚恳信用的原则，结合本工程实际状况及施工方的技术经济实力，拟将东营一心新
38、能源有限公司办公室、宿舍等区域供暖安装工程托付给施工，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一样，订立本合同。一、 工程概况1、 工程名称：东营一心新能源有限公司办公室、宿舍暖气片安装工程2、 工程地点：东营一心新能源有限公司二工程承包方式和范围工程承包方式：本工程实行包工包料（暖气片除外），包工期，包质量，包平安，包文明施工。不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款10%的赔偿金。工程承包范围：本工程宿舍、地磅室、门卫、修理班、司机室、餐厅、化验室、各办公室等区域供暖安装工程的材料供应（暖气片除外）、施工、安装、调试、验收等。三、交付
39、运用时间、地点201 年月日前交付甲方运用，运用地点为东营一心新能源有限公司。四、验收标准工程完工后，按从前协商要求由甲乙双方共同验收。五、合同价款合同总金额25000元（人民币），大写：贰万伍仟元整。该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外）、进出场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付运用之前等其他各项有关费用，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。六、结算方式及期限工程施工完毕验收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全额付款。七、违约责任1、乙方的违约责任不能按合同约定刚好验收，应通知甲方，并赔偿因此给甲方造成的损失。每延期1天，甲方有权对乙方罚款500元，从合同总金额中扣除
40、。不能按质量或技术标准交付甲方运用，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。2、甲方的违约责任不能按合同约定刚好验收，应通知甲方，并赔偿因此给乙方造成的损失。八、其他事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，有违约方担当。2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼法院为广饶县人民法院。3、 本合同自双方签字盖章后生效。 本合同一式 2 份，双方各持一份。4、本合同未尽事宜，双方另行协商。甲方（签章）：东营一心新能源有限公司 乙方（签章）：法定代表人：
41、法定代表人：日期：日期：安装合同 篇9总包方：建设工程有限公司 (以下亦简称甲方)劳务分包方： (以下亦简称乙方)工程概况甲方为完成由其总承包的位于成都市工程(以下简称“本工程”)施工，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等有关法律、法规要求以及甲方详细的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程的水电工程劳务施工，达成一样并签订如下合同：(一)、工程概况本工程由成都立吉房地产开发有限公司开发， 四川金鼎建设工程有限公司 承建，工程位于成都市崔家路87号。该工程为框架剪力墙结构，工程建筑面积约为地下室2200平方米
42、，地上部份为29369平方米。地下一层、地上二十八层。地下室层高5.1米、地上层高为3米。(二)、分包工程承包方式及范围一、 承包方式：本分包工程采纳成建制劳务分包方式。二、 承包范围：本工程全部的水电安装工程(通风、自动消防、电梯、弱电工程等不计入，但弱电系统、通风、自动消防、电梯的预埋线管、洞口含在内，普消、应急照明在内)。本工程发包范围为立吉房产天空城2#楼工程，但承包价格为固定包干单价，不因市场、政策等任何因素改变而调整。(三)、合同价格一、合同价格本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不因任何外界因素改变而调整。水安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为：8.5
43、元/m2 (其中预埋阶段综合单价为3.00元/ m2，安装阶段综合单价为5.50元/m2),合同总价为 26万元人民币，暂定价，最终以结算为准。电安装分项工程人工费合同单价按建筑面积核定为： 11.50 元/m2;(其中预埋阶段综合单价为4.50元/ m2，安装阶段综合单价为7元/m2);合同总价为 36 万元人民币，暂定价，最终以结算为准。合同承包范围内不得发生计时工。合同价格内包括人工、机械、低易耗材费、辅材费及管理费、工伤保险费、社保费、利润等除税金以外的全部费用，同时乙方应供应低易耗材发票、工民花名册以及民工工资表报甲方备案。二、价格内容水电安装分项工程指本工程全部散水以外1.5米内水
44、电安装、甲方需用之临建水电安装的全部工序等水电安装工程(通风、自动消防、电梯、弱电工程等不计入，但弱电系统、通风、自动消防、电梯的预埋线管、洞口含在内，普消、应急照明在内)。水电安装分项工程承包范围还应包括但不仅限于：1、完成水电分项工程全部工序所需的全部人工费(包括无论任何缘由造成的可能出现的停窝工费);2、小型机械及低易耗材料费用：甲方只供应塔机、施工电梯。其它的全部工具、机具、劳保用品及辅材由乙方自行负责。包括并不限于如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、泡沫、焊锡、焊条、透亮胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、平安帽、平安带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。安装合同 篇10甲方：乙方： 身份证号码：为了顺当完成 的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方