《建筑工程防水施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程防水施工合同.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程防水施工合同2022建筑工程防水施工合同正文内容发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合法同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、 法律之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方乙方癌商一致， 就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下愤议： 一、工程概况1、工程名耦工程地点：2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程3、承包方式：包工包料4、质量标准：合格二、工程工期1、合同生效后，按照甲方要求时间完成。2、若甲方要求的工期比合同的定的工期提前，应同乙方癌商确定。若甲方未按 的定完成自身工作而影响工
2、期，工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工，工期 顺延。3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并 承担相应经济损失。三、工程造价及材料要求注：数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结 算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为京九牌材料，SBS 为_（、mm弹性防水卷材，符合 o四、工程款支付合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的 %o竣工验收合格后付至总造价的%工程款，留% 保修费，保修期满后一次付清。五、工程质量1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方 的检验。2、乙方在施工中，必须接受甲方的管理规定及技术
3、交底，并保工人的技术素 质，严格按技术交底施工。3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权随时提出返修，因返修造成的 人工费及材料赛支出均由乙方承担，甲方不负任何责任。六、安全乙方必须对现场施工人员的人身安全:并为其辨理相应的人身安全保险，因 乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。七、甲方责任1、甲方在乙方进场前，必须保瞪具备施工条件。2、甲方负责施工现场的对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、 检查，组织验收、变更、签证等事宜。3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车，确保乙方正常施工。4、按合同规定支付工程款。八、乙方责任1、乙方必须具有淄博市防水癌会认可的
4、防水施工资质，并承担卷材送检所需费 用。2、乙方:按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中， 要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在 施工过程中，违反安全操作规程导致安全事故，乙方承担全部责任。3、积极配合好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按 期完工。4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督，及时提报完整的工 程技术材料，及时辩理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告，甲方 :组织有关人员验收。九、违约责任1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题，由乙
5、方并赔偿给甲方造 成的一切经济损失。2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿 对方的损失。十、工程保修1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算，执行建设部有关规定，质保期 为5年。2、现场留设乙方负责人雷言舌，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任， 甲方不承担任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行维修，由此造成的一切经济 损失（例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等）均由乙方:H、其他1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理3、本合同未尽事宜，双方愤商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方愤商， 愤商不成时，可诉至当地法院解决。4、本合同一式的份，甲方份，合同自双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕 幺冬止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 0 年 月 日建筑工程防水施工合同.docx建筑工程防水施工合同正文内容结束。